一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

单选题（共60题）1、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】C2、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100mA.1833.00B.2031.25C.2125.00D.2166.67【答案】D3、根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】A4、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】B5、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B6、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D7、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D8、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】D9、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C10、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元。A.35.26B.38.67C.41.12D.43.50【答案】B11、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A12、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.7000B.6400C.10000D.9960【答案】A13、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接【答案】D14、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77【答案】C15、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D16、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班【答案】A17、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D18、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B19、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A20、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】C21、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B22、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】C23、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A24、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B25、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D26、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D27、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】D28、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】D29、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B30、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料【答案】C31、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B32、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中【答案】B33、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B34、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C35、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。A.1B.2C.3D.5【答案】C36、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A37、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B38、（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C39、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担【答案】C40、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A41、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】B42、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C43、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D44、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】D45、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D46、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】D47、根据《标准施工招标文件》的规定，下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是（）。A.合同条款及格式B.工程量清单（最高投标限价）C.中标通知书的发出时间D.技术标准和要求【答案】C48、下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】D49、对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是()。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【答案】A50、下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日【答案】D51、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D52、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】D53、采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】C54、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D55、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3‰，则离岸价为()万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】A56、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营期第3年的利息备付率为（）。A.3.15B.5.75C.6.00D.8.00【答案】C57、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】D58、关于建设工程招标说法，正确的是()。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【答案】B59、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】B60、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计－采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D多选题（共45题）1、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.大型机械设备进出场及安拆费【答案】AB2、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD3、下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（）。A.未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间B.暴雨时压路机停工C.装料不足时的机械低负荷运转时间D.因机械保养而中断使用的时间E.有根据的降低负荷下的工作时间【答案】D4、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】ABD5、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD6、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】ABC7、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】ACD8、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E:以工程结算资料为依据计算【答案】AB9、下列材料单价的构成中，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.检验费B.仓储费C.工地保管费D.采购费E.运输损耗【答案】BCD10、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】AC11、关于招标工程量清单的编制，下列表述中正确的是（）。A.招标工程量清单编制的编制依据包括投标人拟定的施工组织设计或施工方案B.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人编制C.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责E.招标人编制的招标工程量清单也是一种已标价工程量清单【答案】CD12、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A.小、中、大型项目均按同种要求填报此表B.“建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C.“主管部门”指建设单位的主管部门D.部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E.已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】ABC13、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】BCD14、下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是（）。A.拉斯贝尔体系以基期指标为同度量因素B.拉斯贝尔体系以基期数量为同度量因素C.派许体系以报告期指标为同度量因素D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式【答案】AC15、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD16、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（）。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】BC17、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】BD18、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD19、在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】CD20、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB21、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】BD22、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D23、分部分项工程项目清单的组成部分是（）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】ABD24、（2018年真题）下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工合价E.总承包服务费【答案】BC25、（2020年真题）发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）。A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价款获得优先受偿权【答案】AB26、下列关于招标控制价编制必须遵循规定的描述，正确的是（）。A.工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制B.招标控制价应在招标文件中公布，并可根据招标人的需要选择是否公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金C.国有资金投资的工程招标控制价原则上不能超过批准的设计概算D.当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应宣布招标失败，并重新组织招标E.工程造价管理机构受理对招标控制价的投诉后，应立即对招标控制价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的招标控制价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对【答案】AC27、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC28、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（）。A.在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知B.承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担C.承包商在等待答复期间，暂停工作D.工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料E.工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付【答案】A29、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC30、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC31、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】ACD32、企业管理费中的税金通常包括（）。A.增值税B.印花税C.非生产性车船使用税D.地方教育附加E.教育费附加【答案】BCD33、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损坏E:承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【答案】C34、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法，正确的有（）。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下，力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】ACD35、下列时间中应该计入定额时间的是（）。A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关