施工补充协议六十六

PAGEPAGE1施工补充协议六十六甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1.业主与承包商已于【协议签订日期】签订了《施工合同》（以下简称“主合同”），约定由承包商负责施工【项目名称】（以下简称“项目”）。2.根据项目施工过程中的实际情况，双方同意就主合同中未尽事宜及变更事项签订本补充协议。双方经友好协商，达成以下协议：第一条：工程范围及内容1.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，完成项目施工范围内的全部工程内容。1.2根据项目实际需要，双方同意增加以下工程内容：（1）【增加工程内容一】；（2）【增加工程内容二】；（3）【增加工程内容三】。第二条：工期及进度2.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，确保项目按期完成。具体工期安排如下：（1）【分项工程一】完成时间：【完成日期】；（2）【分项工程二】完成时间：【完成日期】；（3）【分项工程三】完成时间：【完成日期】。2.2如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任，具体违约金标准按照主合同的约定执行。第三条：工程款支付3.1业主应按照主合同及本补充协议的约定，按时支付工程款。具体支付方式如下：（1）预付款：在签订本补充协议后【预付款支付时间】内向承包商支付合同总价款的【预付款比例】%；（2）进度款：按照实际完成工程量及进度，按月支付；（3）结算款：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量及合同约定的结算价格支付。3.2如业主未按照约定支付工程款，承包商有权暂停施工，并要求业主支付相应的违约金。第四条：质量保证及售后服务4.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，确保工程质量符合国家及行业相关标准。4.2工程竣工后，承包商应提供【售后服务期限】年的质量保证期。质量保证期内，如因施工质量问题导致工程损坏，承包商应负责无偿修复。第五条：违约责任5.1双方应严格履行本补充协议的各项约定。如一方违约，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。5.2双方同意，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条：其他约定6.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。6.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【签订日期】特此协议。2024带目录带附件详细版-施工补充协议六十六目录一、引言二、定义和术语三、工程范围及内容四、工期及进度五、工程款支付六、质量保证及售后服务七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、引言鉴于：1.业主与承包商已于【协议签订日期】签订了《施工合同》（以下简称“主合同”），约定由承包商负责施工【项目名称】（以下简称“项目”）。2.根据项目施工过程中的实际情况，双方同意就主合同中未尽事宜及变更事项签订本补充协议。双方经友好协商，达成以下协议：二、定义和术语2.1在本补充协议中，除非上下文另有规定，否则：（1）“业主”指【业主名称】；（2）“承包商”指【承包商名称】；（3）“项目”指【项目名称】；（4）“主合同”指双方签订的《施工合同》。三、工程范围及内容3.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，完成项目施工范围内的全部工程内容。3.2根据项目实际需要，双方同意增加以下工程内容：（1）【增加工程内容一】；（2）【增加工程内容二】；（3）【增加工程内容三】。四、工期及进度4.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，确保项目按期完成。具体工期安排如下：（1）【分项工程一】完成时间：【完成日期】；（2）【分项工程二】完成时间：【完成日期】；（3）【分项工程三】完成时间：【完成日期】。4.2如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任，具体违约金标准按照主合同的约定执行。五、工程款支付5.1业主应按照主合同及本补充协议的约定，按时支付工程款。具体支付方式如下：（1）预付款：在签订本补充协议后【预付款支付时间】内向承包商支付合同总价款的【预付款比例】%；（2）进度款：按照实际完成工程量及进度，按月支付；（3）结算款：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量及合同约定的结算价格支付。5.2如业主未按照约定支付工程款，承包商有权暂停施工，并要求业主支付相应的违约金。六、质量保证及售后服务6.1承包商应按照主合同及本补充协议的约定，确保工程质量符合国家及行业相关标准。6.2工程竣工后，承包商应提供【售后服务期限】年的质量保证期。质量保证期内，如因施工质量问题导致工程损坏，承包商应负责无偿修复。七、违约责任7.1双方应严格履行本补充协议的各项约定。如一方违约，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。7.2双方同意，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方同意，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。9.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。十、附件（以下为附件内容，具体附件根据实际情况添加）甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【签订日期】特此协议。附件列表：1.主合同副本2.工程变更单3.工期进度表4.工程质量验收标准5.工程款支付计划6.质量保证及售后服务协议7.违约责任条款8.争议解决条款违约行为罗列及认定：1.工期延误：承包商未按照约定的工期完成工程，经业主书面催告后仍未在合理期限内完成。2.质量不合格：工程竣工后，经质量验收不符合国家及行业相关标准。3.未按约定支付工程款：业主未按照约定的支付方式和期限支付工程款。4.违反保密义务：一方未按照合同约定保守对方的商业秘密和技术秘密。5.不履行合同其他义务：一方未按照合同约定履行其他合同义务。法律名词及解释：1.业主：指拥有项目土地使用权或建筑物所有权，委托承包商进行施工的单位或个人。2.承包商：指接受业主委托，负责项目施工的单位或个人。3.工期：指从合同签订之日起，按照约定的工程进度完成工程的时间期限。4.质量保证期：指工程竣工后，承包商对工程质量承担保证责任的期限。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的一定金额的赔偿金。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：注意合理安排施工计划，提前预见并解决可能导致工期延误的因素。2.质量问题：严格按照质量验收标准进行施工，加强质量监管，及时处理质量问题。3.工程款支付：严格按照支付计划进行支付，确保支付凭证的合法性和准确性。4.合同变更：及时办理合同变更手续，明确变更内容、范围和影响，避免纠纷。5.争议解决：友好协商解决争议，如协商不成，及时采取法律手段维护自身权益。适用场景：本合同适用于以下场景：1.施工项目因实际