商品房预订合同范本合集

商品房预订合同范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲：XX乙：XX甲、乙双方遵循自愿、公正和诚恳信用的原则、经协商全都，就乙方向甲方预订《******》商品房事宜，订立本合同。XX第一条乙方预订*******《******》***幢***层****室（以下简称该房屋）甲方已领取该房屋商品房预售许可证（证书号：*****），并经****测绘机构猜测，该房屋建筑面积为****平方米。该房屋定于****年**月**日交付。XX其次条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币**元，乙方预订的该房屋总房价为人民币***元，乙方实行*****方式。XX第三条乙方同意签订本合同时，支付定金人民币***元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保，签订商品房预售合同后，乙方支付的定金转为房价款。XX第四条甲、乙双方商定，预订期为**天，乙方于****年**月**日前到*******与甲方签订《**市商品房预售合同》。XX第五条甲方同意将发布或供应的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的附件。XX第六条在本合同的第四条商定的预订期限内，除本合同第七条、第八条商定的情形外，甲方拒绝签订商品房预售合同的，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签订商品房预售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。XX第七条有下列状况之一，乙方拒绝签订商品房预售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。XX1、甲乙双方在签订商品房预售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商全都；XX2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。XX第八条有下列状况之一，乙方拒绝签订商品房预售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：XX1、甲方未遵守本合同其次条、第五条商定的；XX2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。XX第九条本协议一式**份，甲乙双方各持**份，****各执一份。XX甲方：*****（签章）XX****年**月**日XX乙方：*****（签章）XX****年**月**日商品房预订合同范本(第二篇)合同编号：【合同编号】摘要：本合同是由甲方(预订人)与乙方(商品房开发商)就商品房预订事宜所订立的协议。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方均同意遵守并履行本合同的所有约定。中文合同标题：商品房预订合同范本正文：第一条甲方与乙方确认1.1甲方是一名合法注册的律师，具备与乙方签订本合同的法律能力。1.2乙方是一家合法注册的商品房开发商，具备与甲方签订本合同的法律能力。第二条商品房信息2.1乙方承诺向甲方提供以下商品房信息及材料：房屋所在地、建筑面积、房屋类型、交付日期等。2.2甲方在购买商品房前已经充分了解并确认上述商品房信息。第三条预订商品房3.1甲方通过书面形式向乙方提出预订商品房的申请，并支付一定的预订金作为预订确认。3.2预订金金额为【金额】，甲方需在【日期】前支付至乙方指定账户。第四条预订确认4.1在收到甲方预订金款项后，乙方须在【日期】内向甲方出具预订确认函，并确认甲方已成功预订商品房。4.2预订确认函需载明预订房屋的详细信息，包括但不限于房屋建筑面积、交付日期等。第五条商品房购买5.1双方同意，在双方签署本合同后的【日期】内，根据预订确认函约定的购房款支付方式及时间节点，甲方应按时向乙方支付购买商品房的房款。5.2如甲方未按时支付房款或不履行本合同约定的其他义务，乙方有权解除本合同，并有权扣除已支付的预订金作为违约金。第六条合同解除6.1除非双方一致同意，本合同不得解除。6.2任何一方违反本合同约定，且经催告后仍未改正的，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的法律责任。第七条争议解决7.1在履行本合同过程中发生争议的，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，双方同意将争议提交本合同签订地的人民法院诉讼解决。本合同一式【份】，甲、乙双方各持【份】，有效期自本合同签署之日起。甲方（预订人）：乙方（商品房开发商）：签字：签字：日期：日期：商品房预订合同范本(第三篇)[单位名称/个人姓名]【地址/住所/注册号】[联系电话/邮箱][预订购房人姓名][身份证号码][联系地址][联系电话/邮箱]商品房预订合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经双方协商一致，达成如下合同：一、房屋信息1.1预定商品房楼栋：[填写楼栋信息]1.2预定商品房号：[填写房号信息]1.3预定商品房面积：[填写房屋面积]平方米1.4预计交房时间：[填写预计交房时间]1.5总房款金额：[填写总房款金额]元（数字和中文大写相符）二、预定条件2.1房屋预订款预订购房人应于签署本合同时，向[单位名称/个人姓名]支付预订款（下称"预订款"），金额为人民币[填写预订款金额]元整（数字和中文大写相符），预订款不可退还。2.2房屋具体交付时间若[单位名称/个人姓名]未按约定时间交付房屋，且延误超过[填写延误天数]，预订购房人有权解除本合同，[单位名称/个人姓名]应退还预订款。2.3其他约定事项[根据实际情况，根据需要添加其他约定事项，如权益保障等]三、履约保证3.1若预订购房人不按照本合同约定支付全款，则[单位名称/个人姓名]有权解除本合同，并扣除预订款，返还预订购房人剩余款项（如有）。3.2若因[预订购房人/单位名称/个人姓名]原因，无法按时签署正式购房合同，则[单位名称/个人姓名]有权解除本合同，并扣除预订款作为违约金。四、争