一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案

一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于()A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法【答案】B2、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】D3、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。A.16.74B.20.41C.22.04D.15.51【答案】D4、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B5、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（）。A.经济合理B.先进适用C.安全可靠D.规模经济【答案】B6、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D7、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】C8、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】C9、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】B10、关于期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】B11、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D12、流动资金的估算中，下列描述正确的是（）。A.周转次数=360／流动资金最高周转天数B.产成品计算中要扣除年其他营业费用C.年其他费用的计算中，应当包含制造费用、管理费用和营业费用中的折旧摊销费D.扩大指标估算法精准度高，但是该方法操作较复杂【答案】B13、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】A14、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.④③②①C.③④①②D.④③①②【答案】B15、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】D16、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】D17、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A.∑分部分项工程量×工料单价B.∑措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金【答案】C18、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C19、（2021年真题）关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（）。A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后D.发出的招标文件只可澄清不可修改【答案】C20、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A.10天B.15天C.20天D.25天【答案】C21、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】D22、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】B23、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】D24、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】A25、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C26、关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（）。A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】C27、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B28、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】D29、（2021年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B30、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）。A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】A31、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D32、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45【答案】B33、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B34、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B35、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D36、建立工程造价资料数据库，首要的问题是(）。A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入【答案】B37、（2021年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】C38、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。A.开办费B.管理费C.暂列金额D.建设工程其他费【答案】B39、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60【答案】D40、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】B41、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】B42、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A43、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料【答案】C44、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证【答案】D45、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B46、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B47、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D48、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D49、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】A50、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数＝机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数＝1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数＝一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】C51、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A.4天；750元B.4天；450无C.4天；0元D.2天;0元【答案】C52、（2020年真题）下列计入总价措施项目的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下临时保护D.大型机械进出场【答案】C53、（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D54、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A55、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】D56、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C57、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】D58、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】B59、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】B60、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】A多选题（共45题）1、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E:不可避免的中断时间【答案】ACD2、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4:3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】BC3、下列工程中，其工程费用列人建筑工程费用的是（）。A.设备基础工程B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】ABC4、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】B5、下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是（）。A.施工本身导致的停工时间B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间D.多余工作时间E.偶然工作时间【答案】B6、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB7、在确定人工定额消耗量时，规范时间包括（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】CD8、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】BC9、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】AD10、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD11、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。A.运输保险费＝（FOB+国际运费）×保险费费率B.消费税＝（CIF＋关税）×消费税税率C.银行财务费＝CIF×银行财务费率D.关税＝关税完税价格×关税税率E.车辆购置税＝[（CIF＋关税）/（1－消费税税率）]×车辆购置税税率【答案】D12、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】AC13、以下关于合同价款纠纷处理的说法，正确的有（）。A.承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可请求解除合同，应予支持B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持【答案】CD14、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】AB15、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】ABC16、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC17、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下情形中属于应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E.发包人批准的变更估算的增减【答案】BC18、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10％开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】BD19、（2015年真题）下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有（）。A.基建拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款D.基建借款E.待核销基建支出【答案】ABD20、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。以下说法正确的是（）。A.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量B.规定单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法C.成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量D.单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算E.总价合同除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量【答案】ACD21、在预算定额人工工日消耗量的计算过程中，以下各项中属于辅助用工的是（）。A.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工B.材料加工用工C.隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间D.电焊点火用工E.各工种间交叉作业相互影响所发生的停歇用工【答案】BD22、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】AC23、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】BCD24、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（)。A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】BD25、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】AB26、按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价改革的指导意见》（建标〔2014）142号）的要求，工程量清单规范体系应满足（）下工程计价需要。A.不同管理需求B.不同融资方式C.不同设计深度D.不同复杂程度E.不同承包方式【答案】ACD27、下列费用中，属于工程建设其他费用中“技术服务费”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.联合试运转费E.工程造价咨询费【答案】B28、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】AC29、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。A.迟延提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料推迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物【答案】B30、下列行为中属于投标人串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.投标人直接约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】BD31、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】BD32、对于工程变更价款的调整方法，下列表述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10％时，采用该项目的单价B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素E.当无适用及类似于变更项目且信息价格缺价时，应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、市场价格和承包人报价浮动率确认变更项目的单价或总价【答案】BC33、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人之间相互约定压低投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】C34、（2018年真题）因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】ACD35、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项