建设法规习题课上课课件

建设法规习题课上课课件建设法规习题课上课课件建设法规习题课上课课件建设法规习题课上课课件建设法规习题课上课课件建设法规习题课上11、建设法的调整范围主要体现在3个方面（建设管理关系）、（建设协作关系）、（从事建设活动的主体内部劳动关系）。2、建设法律关系具有如下特征（综合性）、（复杂性）、（协同性）。3、建设法律关系是由（建设法律关系主体）、（建设法律关系客体）、（建设法律关系内容）构成的。4、作为建设法律关系主体的社会组织一般应当为（法人）。5、法学理论上，一般客体分为财、物、行为和非物质财富，建设法律关系客体也不外乎四类（表现为财的客体）、（表现为物的客体）、（表现为行为的客体）、（表现为非物质财富的客体）。21、建设法的调整范围主要体现在3个方面（建设管理关系）、（建1、何谓建设法律关系?答：建设法律关系是法律关系的一种，是指由建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。2、什么是建设法规？其调整对象是什么？调整国家管理机关、企业、事业单位、经济组织、社会团体以及公民在建设活动中所发生的社会关系的法律规范的总称。调整对象主要体现在三个方面：建设管理关系建设协作关系从事建设活动的主体内部劳动关系31、何谓建设法律关系?答：建设法律关系是法律关系的一种，是指4、建设法有哪些表现形式？建设法是如何构成的？答：建设法的表现形式有下列几种：（1）、宪法；（2）、法律；（3）、行政法规；（4）、部门规章；（5）、地方性法规及规章；（6）、技术法规；（7）、国际公约、国际惯例、国际标准建设法的构成：（1）、建设行政法律；（2）、建设民事法律；（3）、建设技术法规5、建设法规由哪些层次的法律法规构成？1.建设法律

2.行政法规

3.部门规章

4.地方性法规

5.地方政府规章44、建设法有哪些表现形式？建设法是如何构成的？答：建设法的表省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。省、自治区的人民代表大会常务委员会对报请批准的地方性法规，应当对其合法性进行审查，同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规不抵触的，应当在四个月内予以批准。省、自治区的人民代表大会常务委员会在对报请批准的较大的市的地方性法规进行审查时，发现其同本省、自治区的人民政府的规章相抵触的，应当作出处理决定。1.地方性法规和部门规章的矛盾，指定的双方是地方人大和国务院各部门，难以区分大小，所以需要国务院裁决

2.部门规章及地方政府规章的矛盾，国务院各部门和地方政府之间也没有高低之分，所以也要国务院裁决。3.地方性法规及地方政府规章的矛盾，因为制定双方是地方人大和地方政府，而地方政府是向地方人大负责的，所以是可以区别高低的。5省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员1、城乡规划法立法的目的是什么？答：加强城乡规划管理是城乡规划法的直接目的

协调城乡空间布局、改善人居住环境是城乡规划法的根本目的

促进城乡经济社会全面、协调、可持续发展是城乡规划法的终极价值目标61、城乡规划法立法的目的是什么？答：加强城乡规划管理是城乡规2、 城乡规划包括哪些规划？何为规划区？答：城乡规划是指对一定时期内城市、镇、乡、村庄的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。由城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划组成，是政府指导、调控城市和村庄建设的基本手段，是促进城市和乡村协调发展的有效途径，也是维护社会公平、保障公共安全和公众利益、提供公共服务的重要公共政策之一。规划区是指城市、镇、和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。72、 城乡规划包括哪些规划？何为规划区？答：城乡规划是指对一3、什么是“城乡规划管理”？什么是规划条件？答：城乡规划管理是指组织编制和审批城乡规划，并依法对城市、镇、乡、村庄的土地使用和各项建设的安排实施控制、指导和监督审查的行政管理活动。

城乡规划法的适用范围包括地域适用范围和人的适用范围两方面。

地域适用范围是指规划区

人的适用范围是指凡及城乡规划的编制、审批、管理活动有关的单位和个人。《中华人民共和国城乡规划法》第三十八条规定：在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。83、什么是“城乡规划管理”？什么是规划条件？答：城乡规划管理4、城乡规划制定实施的一般原则有哪些？答：城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展的原则先规划后建设的原则。坚决杜绝“先建设后规划”、“边建设边规划”环保节能原则保护自然资源和历史文化遗产原则体现地方特色符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要的原则94、城乡规划制定实施的一般原则有哪些？答：城乡统筹、合理布局答：城镇空间布局和规模控制、重大基础设施的布局，为保护生态环境、资源等需要严格控制的区域。除此，还有：综合评价区域及城市的发展和开发建设条件预测区域人口增长，确定城市化目标确定本区域的城镇发展战略，划分城市经济区提出城镇体系的功能结构和城镇分工确定城镇体系的等级和规模结构确定城镇体系的空间布局统筹安排区域基础设施、社会设施确定保护区域生态环境、自然和人文景观及历史文化遗产的原则和措施确定各时期重点发展的城镇，提出近期重点发展城镇的规划建议提出实施规划的政策和措施5、省域城镇体系规划应该有哪些内容？10答：城镇空间布局和规模控制、重大基础设施的布局，为保护生态环6、控制性详细规划的作用和内容有哪些？答：控制性规划主要是确定建设地区的土地使用性质和使用的强制控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。具体内容包括：确定规划范围内不同使用性质用地的界限，确定各类用地内适建、不适建或者有条件允许建设的建筑类型确定各地块的建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标，确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求提出各地块的建筑体量、体形、色彩等城市设计指导原则根据交通需求分析，确定地块出入口位置、停车泊位、公共交通场所站用地范围和站点位置、步行交通以及其他交通设施。规定各级道路红线、断面、交叉口形式及渠化措施、控制点做标及标高根据规划建设容量，确定市政工程管线位置、管径和工程设施的用地界线，进行管线综合，确定地下空间开发利用具体要求制定相应的土地使用及建筑管理规定116、控制性详细规划的作用和内容有哪些？答：控制性规划主要是确7、修建性详细规划的作用和内容有哪些？答：修建性详细规划，是指以城市总体规划、镇总体规划、控制性详细规划等为依据，制定的用以指导建筑和工程设施的设计和具体安排。它一般针对的是某一具体地块，能够直接应用于指导工程施工。8、什么是强制性内容？答：强制性内容是指城市、镇总体规划的必备内容，应当在规划图上有标准标明，并在规划文本上有明确、严格、规范的表述，并提出相应的管制措施。（建设用地规模、基础设施和公共服务设施用地、水源地和水系、基本农田和绿化用地、环境保护、自然历史文化保护遗产以及防灾减灾等内容。）127、修建性详细规划的作用和内容有哪些？129、城市新区的开发和建设应遵守哪些原则？旧城区的改建应遵守哪些原则？答：新区开发：应当确定合理的建设规模和时序

应当充分利用现有市政基础设施和公共服务设施

应当严格保护自然资源和生态环境

应当体现地方特色旧区改造：应当保护历史文化遗产和传统风貌

应当合理确定拆迁和建设规模

应当有计划地对危房集中、基础设施落后地段进行改建10、城市地下空间的开发及利用应遵循哪些原则？答：应及经济和技术发展水平相适应的原则应当遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则应当充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要的原则应当符合城市规划，履行规划审批手续原则139、城市新区的开发和建设应遵守哪些原则？旧城区的改建应遵守哪11、什么是选址意见书？选址意见书的合法权限是怎样规定的？答：选址意见书是指建设工程（主要是新建的大、中型工业及民用建筑项目）在立项过程中，由城乡规划行政主管部门出具的该建设项目是否符合城乡规划要求的意见书。申请核发选址意见书的范围为以划拨方式提供国有土地使用权的，按照国家规定需要有关部门批准或核准的建设项目。申请核发选址意见书的时间，必须是在有关部门批准或者核准的建设项目被批准或核准之前进行。12、何谓建设用地规划许可证？取得建设用地规划许可证要经过哪些程序？答：建设用地规划许可证是指城乡行政主管部门依据城乡规划的要求和建设项目用地的实际需要，向提出申请的建设单位或个人核发的确定建设用地的位置、面积、界限的证件。程序：用地申请初步确定位置和界限征求意见提供规划设计文件提供规划设计总图核发建设用地规划许可证1411、什么是选址意见书？选址意见书的合法权限是怎样规定的？113、何谓建设工程规划许可证？取得建设工程规划许可证要经过哪些程序？答:建设工程规划许可证是指城乡规划行政主管部门向建设单位或个人核发的确认其建设工程符合城乡规划要求的证件。是申请开工的必备文件。（办理申请时应提交：使用土地的有关证明、有关建设工程设计方案等材料、需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还要提交修建性详细规划）程序：提出建设申请核发规划设计要点通知书核发设计方案通知书核发建设工程规划许可证1513、何谓建设工程规划许可证？取得建设工程规划许可证要经过哪1、 何谓土地所有权？土地管理法对土地所有权是如何规定的？答：土地所有权是指土地所有者依法对其所有的土地行驶占有、使用、收益、处分的权力。我国实行的是土地的社会主义公有制，及全民所有制和劳动群群众集体所有制，土地所有权属国家和劳动群众集体所有。特征：主体的特定性、交易的禁止性、权属的稳固性、内容的可分离性。161、 何谓土地所有权？土地管理法对土地所有权是如何规定的？12何谓土地使用权？土地使用权如何获得？答：土地使用权是指土地使用人根据法律、合同的规定，在法律允许的范围内，对国家或集体所有的土地享有使用、占有、一定收益和在限定范围内进行处分的权利。具体表现为土地使用人对土地可依法使用、出租、转让、抵押等权利。特征：派生性、独立性。土地使用者可以通过国家依法出让、划拨、或通过其他土地使用权人依法转让、继承、获取地上建筑物所有权等方式取得国有土地的使用权。国有土地也可由单位或个人承包，用以进行种植业、林业、畜牧业、渔业生产。农民集体所有的土地使用权可依法通过承包、转让、继承、等方式取得。集体经济组织的成员可承包本单位所有的土地，进行种植业、林业、畜牧业、渔业生产、承包经营期限为30年。若要承包给本集体经济以外的单位或个人经营的，须经村民会议2/3以上成员或成员代表同意，并报批乡政府批准。农民可依法取得宅基地、自留地、自留山的使用权。172何谓土地使用权？土地使用权如何获得？173、土地管理法中确立了哪些土地利用和保护的制度？答：土地调查制度土地统计制度土地利用状况动态监测制度、土地用途管制制度土地监察制度

4、什么是土地利用总体规划，其编制原则是什么？答：土地利用总体规划是在一定区域内，综合考虑社会、经济发展需要，国土整治和资源及环境保护要求，土地使用现状及实际供给能力等各项因素的基础上，对土地的开发、利用、治理、和保护所编制出的一定期限内土地利用的规划。（包括国家、省、地、县、乡5级）

编制原则：严格保护基本农田

提高土地利用率

统筹安排各类、各区域用地

保护和改善生态环境、保障土地的可持续利用

占用耕地和开发复耕地相平衡183、土地管理法中确立了哪些土地利用和保护的制度？185、土地管理法对保护耕地规定了哪些基本制度？答：基本农田保护制度占用耕地补偿制度土地的开发、整理、复耕

6、在哪些情形下，国有土地使用权将被收回？答：为乡镇村公共设施和公益事业建设，需要使用土地的；收回农民集体所有土地的，对土地使用人应当给于适当补偿不按批准用途使用土地的因撤销、迁移等原因而停止使用土地的195、土地管理法对保护耕地规定了哪些基本制度？197、国家征收土地要做哪些赔偿，其标准如何确定？答：土地补偿费。为该耕地被征收前三年平均年产值的6-10倍安置补偿费。以按照需要安置的农业人口数计算按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有的耕地数量计算。为该耕地被征收前三年的4-6倍。但是每公顷被征耕地的安置补偿费，不得超过前三年的15倍。地上附着物和青苗补偿费。由省、自治区、直辖市规定新菜地开发建设基金。征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。（土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的30倍）207、国家征收土地要做哪些赔偿，其标准如何确定？20一、单选题1.《建筑法》规定，“国家推行监理制度”，该法条的规范作用具体是指法的（）作用。A.指引B.评价C.教育D.预测2.建设法律的调整方式的特点主要体现为（）。A.任意性B.技术性C.经济性D.行政强制性3.建设部发布的《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.规范性文1.A2.D3.C21一、单选题2.建设法律的调整方式的特点主要体现为（）。1.4.某建设单位委托某监理公司对厂房扩建工程实施监理，该监理合同的法律关系的客体是（）。A.该扩建厂房B.监理行为C.监理费D.施工企业5.某海外工程，施工期间工地遭到恐怖分子袭击，致使多名工人受伤，项目处于停工状态。该恐怖袭击的性质在建设法律关系中属于（）。A.自然事件B.社会事件C.违法行为D.侵权行为4.B5.B224.某建设单位委托某监理公司对厂房扩建工程实施监理，该监理合二、多选题1.以下可以成为建设法律关系客体的有（）。A.50吨钢材B.招标代理行为C.某钢筋工D.工程项目部E.预决算软件2.以下现象属于法律事实的有（）。A.工地塌方B.物价上涨C.某工人受伤D.工程师下令工程暂停E.相关法律的修改ABEACD23二、多选题ABEACD23242425253.以下属于建设法律关系客体的变更的有（）。A.合同的土建工程分包B.工程量的增加C.设计变更D.工程款结算完毕E.工期的顺延BCE263.以下属于建设法律关系客体的变更的有（）。BCE26三、是非题1.建设主管部门对某工程项目颁发《施工许可证》的行为，属于行政管理法律关系。（）2.建设法律关系以技术法律规范为主。（）3.某建筑公司的分公司可以及业主签订工程承包合同。（）4.建设部的规章的法律效力要高于地方性法规。（）正确正确错误，以行政管理法律规范为主，建设法律规范由建设行政法律、建设民事法律和建设技术法规构成，建设法律的特征表现为行政强制性（主要特征）、经济性（重要组成部分）、技术性（十分重要的特征）。错误27三、是非题正确正确错误，以行政管理法律规范为主，建设法律规范DCCDCA28DCCDCA28BDCB29BDCB293030ABDEABCEABCEABCDEABCD31ABDEABCEABCEABCDEABCD3132323333343435353636373738383939404041414242DEABEABCDEABCDABCD43DEABEABCDEABCDABCD4344444545正确正确错误错误错误错误错误正确正确错误46正确正确错误错误错误错误错误正确正确错误464747某县一中学教学楼工程于1998年7月6日开工，1999年10月31日竣工验收，2000年4月4日正式投入使用。该工程为5层外廊式砖混结构，楼层为预应力多孔板砼梁结构。2000年6月5日，校方发现部分大梁及5层多功能厅、阶段教室挑梁出现不同程度的裂缝，最宽处达1.5㎜左右。为什么会出现这种现象？48某县一中学教学楼工程于1998年7月6日开工，1999年10事故发生后，省建设厅及该县建设局等有关部门非常重视，采取了一系列有效措施保证师生的安全，并对事故进行了认真的调查处理。经省质量安全监督总站组织专家对事故进行全面分析鉴定，并经建设部建筑管理司质量技术处、勘察设计司技术质量处负责同志现场察看，一致认为，造成质量事故的主要原因是：施工图设计文件未严格控制按该地区6度抗震设防的规定进行设计，结构体系不合理，整体性差，构造措施不符合要求；联营施工单位无资质施工，施工的梁不能满足设计强度等级的要求，梁的质量不均匀，离差太大。根据《建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定，对该中学教学楼质量事故有关责任单位及责任人作出如下处理：（1）责令事故主要责任方规划设计院停业整顿，整顿后经市建设局验收合格方可承接新的设计任务，收回该项目设计负责人注册建筑师及结构工程师资格证书，五年内不得承担设计任务。（2）对事故次要责任方建筑工程总公司黄牌警告，收回项目经理的项目经理资格证书，一处内不得担任施工项目经理。（3）对未认真履行建设单位职责、向市建筑工程总公司介绍不符合条件的联营单位，并对事故负有一定责任的该中学，由该县县委、县政府调查处理。（4）对既无施工企业资质、又无企业法人营业执照的县东关建筑队，由县政府依法查处。（5）对在质量监督过程中把关不严的县质监站予以通报批评。（6）事故造成的经济损失，待加固结束后由市建设局根据各方责任大小分担处理。49事故发生后，省建设厅及该县建设局等有关部门非常重视，采取了一【案例2】监理工程师在施工准备阶段组织了施工图纸会审，审核了承包商的施工组织设计并批准实施，施工过程中发现由于施工图的错误，造成承包商停工2天，发现施工组织设计有误，造成误工10天，承包商提出工期、费用索赔报告。业主代表认为监理工程师对图纸会审及审核承包商的施工组织设计监理不利，提出要扣监理费1000元。50【案例2】监理工程师在施工准备阶段组织了施工图纸会审，审核了【分析】本案例中由于施工图的错误，造成承包商停工2天应予补偿，而因施工组织设计有误造成停工10天不能补偿，监理工程师对图纸会审及施工组织设计审核不利引起的工期延误不应承担责任，业主代表提出要扣1000元是不成立的。51【分析】本案例中由于施工图的错误，造成承包商停工2天应予补偿【案例3】四川省德阳市棉麻总公司中华楼工程七层框架办公楼于1994年10月24日破土动工，1995年9月13日完成主体工程，1995年12月8日倒塌，造成死伤数十人、直接经济损失200余万元的特别重大事故。根据调查、取证、鉴定，造成该重大事故的原因主要有以下几方面：1．不按标准、规范进行设计和施工是造成该项事故的主要直接原因。该工程的设计单位将承台一律设计成500㎜厚，使绝大多数承台受冲切、受剪、受弯，承载力严重不足。大部分柱下桩基的桩数不够，实际桩数及按规范计算的桩数比较相差10%-30%；底层很多柱及二层部分柱轴压比超过抗震设计规范规定；底层许多工作桩实际配筋小于按规范计算需要值，有的柱配筋省了近一半，其层LL-5梁悬挑部分断面太小，梁的计算配筋相差49%。在施工中，工程施工负责人将基础承台减薄100㎜左右。该项工程在设计、施工不执行标准、规范，偷工减料，严重违反了《标准化法》及其实施条例和工程建设标准法规的有关规定。52【案例3】四川省德阳市棉麻总公司中华楼工程七层框架办公楼于12．设计单位超越资格等级和允许的业务范围是造成该事故的重要原因之一。承担该工程的设计单位是1992年11月成立具有丁级资质的凌云建设勘察设计所。根据建设部于1991年、1992年发布的《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》和《建筑行业工程设计资格分级标准》的规定，丁级设计单位只能承担一般中小型公共建筑或7层以下无电梯住宅、宿舍及砖混结构的建筑。德阳棉麻总公司综合楼是七层框架建筑，很显然，由丁级设计单位承担设计是违反上述规定的。3．工程施工管理混乱、违反建筑市场管理规定是造成该事故的原因之一。该工程由德阳市建筑公司承包，该公司将工程交于挂靠该公司的三工程处施工，三工程处又聘用持有新能源技术开发公司仅有中级施工员实习证的农民为现场施工员。该工程10月24日开工，同年11月8日才补办了《施工许可证》。上述行为严重违反了《建设工程施工现场管理规定》和《建筑市场管理规定》。532．设计单位超越资格等级和允许的业务范围是造成该事故的重要原【案例4】某厂新建一车间，分别及市设计院和市某公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生裂缝。为此某厂向法院起诉市建某公司。经勘验裂缝是由于地基不均匀沉降引起，结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准，于是某厂又诉讼市设计院，市设计院答辩，设计院是根据某厂提供的地质资料设计的不应承担事故责任。经法院查证：某厂提供的地质资料不是新建车间的地址资料，而是及该车间相邻的某厂的地质资料，事故前设计院也不知该情况。试分析：（1）事故的责任者是谁？（2）某厂所发生的诉讼费应由谁承担？54【案例4】某厂新建一车间，分别及市设计院和市某公司签订设计合【简析】（1）该案例中，设计合同的主体是某厂和市设计院，施工合同的主体是某厂和市建某公司。根据案情，由于设计图纸所依据的资料不准，使地基不均匀沉降，最终导致墙壁裂缝事故，所以，事故涉及的是设计合同中的责权关系，而及施工合同无关，即市建某公司没有责任。在设计合同中，提供准确的资料是委托方的义务之一，而且要对“可靠性负责”，所以委托方提供假地质资料是事故的根源，委托方是事故的责任者之一；市设计院接对方提供的资料设计，似乎没有过错，但是直到事故发生前设计院仍不知道资料虚假，说明在整个设计过程中，设计院并未对地质资料进行认真的审查，使假资料滥竽充数，导致事故，否则，有可能防患于未然。所以，设计院也是责任者之一。由此可知：在此事故中，委托方（某厂）为直接责任者、主要责任者，承接方（设计院）为间接责任者、次要责任者。（2）根据上述结论，某厂发生的诉讼费，主要应由某厂负担，市设计院也应承担一小部分。55【简析】551.东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市城建集团承包建造，则施工许可证应由()申领。

A.东州市城建集团B.东州市第二人民医院

C.东州市城建集团分包商D.东州市第二人民医院或东州市城建集团2.建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期的时限()。

A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证

C.由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建设项目3.建设施工许可证应在()时申领。

A.投标以前B.施工准备工作完成后

C.正式施工以后D.施工准备工作完成后，组织施工以前4.建筑法中规定了申领施工许可证的必备条件，下列条件中()不符合建筑法要求。

A.已办理用地手续B.已经取得了规划许可证

C.已有了方案设计图D.施工企业已落实1B2A3D4C561.东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市申请施工许可证必备条件（《建筑法》第八条）（1）建设工程用地批准手续（2）规划许可证（3）拆迁进度（4）施工企业（5）施工图纸和技术资料（6）工程质量和安全的措施（工程质量、安全监督手续）（7）已按规定委托监理（《建筑工程施工许可管理办法》1999.10.15）（8）建设资金（9）其他57申请施工许可证必备条件（《建筑法》第八条）575.上海市百联集团欲新建一座大型综合市场，于2009年2月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2009年10月15日中止施工，2010年10月20日恢复施工。根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答以下各题。（1）．该工程正常开工的最迟允许日期应为2009年（）。

A.3月19日B.5月19日C.5月20日D.8月20日（2）．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年（）为止。

A.6月19日B.7月19日C.8月19日D.11月19日（3）．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。

A.1次B.2次C.3次D.4次（4）．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。

A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日（5）．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证B.重新申领施工许可证

C.向发证机关报告D.请发证机关检查施工场地BDBCA585.上海市百联集团欲新建一座大型综合市场，于2009年2月《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。59《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位6.中国国际建筑承包工程公司承建土耳其的伊斯坦布尔-安卡拉高速公路项目，则在该项目施工过程中（）。

A.必须遵守我国《建筑法》B.如果该项目属大型项目，则要遵守我国《建筑法》

C.不用遵守我国《建筑法》D.将不受我国所有法律的约束7.我国《建设工程安全生产管理条例》规定，对没有安全施工措施的建设项目，建设行政主管部门不予颁发（）。

A.建设工程规划许可证B.施工许可证

C.建设用地规划许可证D.安全许可证8.建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。

A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门但不得跨地区

C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门、跨地区9.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为(

)。

A.综合资质、专业资质和劳务资质B.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

C.综合资质、行业资质和劳务资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质10.建设单位应当将工程发包给（）的单位。

A.愿意承包建设B.可以建设完成C.任何D.具有相应资质等级6C7B8D9A10D606.中国国际建筑承包工程公司承建土耳其的伊斯坦布尔-安卡拉

工程勘察企业资质分类和分级(1)资质分类工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。综合类包括工程勘察所有专业；专业类是指岩土工程、水文地质勘察、工程测量等专业中的某一项，其中岩土工程专业类可以是岩土工程勘察、设计、测试、监测、检测、咨询监理中的一项或全部；劳务类是指岩土工程治理、工程钻探、凿井等。(2)资质分级工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别，原则上设甲、乙两个级别，确有必要设置丙级勘察资质的经建设部批准后方可设置专业类丙级；工程勘察劳务资质不分级别。61工程勘察企业资质分类和分级6111.建设工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，（）应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

A.勘察设计单位B.施工单位C.设备采购单位D.总承包单位12.王小伟是杭州市建筑设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师执业资格证书的行为中合法的是（）。

A.将证书借给杭州建筑工程公司并获得相应的报酬B.将证书出售给需要者

C.经所在单位领导同意，将证书中的房屋建筑专业改成了公路工程专业D.在完成本单位设计任务的同时，利用这个证书到外单位应聘13.根据《注册建筑师条例》，因注册建筑师造成的设计质量问题引起的委托方经济损失，由()负责赔偿。

A.建筑设计单位B.建筑设计单位和注册建筑师共同

C.注册建筑师D.由建筑设计单位和监理单位14.张小虎取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格15.施工企业东方建筑公司的资质等级为二级，而发包方红太阳集团公司的工程项目需要一级资质的建筑商承建，于是东方建筑公司就借用了另一大型建筑企业广厦建筑公司的资质等级证书，承揽了红太阳集团公司的办公大楼工程，后来因该项工程不符合规定的质量标准而给红太阳集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。

A.东方建筑公司B.东方建筑公司和广厦建筑公司按资产比例

C.东方建筑公司和广厦建筑公司连带D.广厦建筑公司11D12D13A14B15C6211.建设工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实16.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）

A.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包B.总承包合同可以采用书面形式或口头形式

C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包17.在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是（）。

A.可行性研究B.勘察设计C.施工D.监理18.联合体中标的，联合体各方应当（）及招标人签订合同。

A.分别B.共同C.由承担主要责任的公司D.推选1名代表19.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。

A.开标过程应当记录B.开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行

C.开标应在投标有效期至少30天前进行D.开标应由公正机构主持20.某建设项目递交投标文件的截止时间为2010年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2010年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

C.由评标委员会按废标处理D.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序16D17A18B19A20A6316.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）121.承包商假借资质投标违反了《招标投标法》中的（）原则。

A.公开B.公平C.公正D.诚实信用22.建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（）。

A.参加开标会议B.作为评标委员会成员

C.决定中标单位D.参加定标投票23.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(

)。

A.大学本科以上学历B.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规D.身体健康，能够承担评标工作24.某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下5%区间内为有效标，在此范围内最低价中标。该项目有甲、乙、丙三家施工单位参加投标，其报价分别比标底低5.1%、5.5%、5.9%，则（）。

A.招标人应确定投标人甲为中标人B.招标人应确定投标人丙为中标人

C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标D.评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标25.实行监理的工程，由（）委托具有相应资质条件的工程监理企业监理。

A.建设单位B.总承包单位

C.分包单位D.各级人民政府建设行政主管部门21D22A23A24D25A6421.承包商假借资质投标违反了《招标投标法》中的（26.工程监理人员发现某建筑工程设计不符合合同约定的质量标准的，应()。

A.指示施工单位修改设计文件B.要求设计单位改正

C.自行将设计文件修改后向建设单位报告D.报告建设单位要求设计单位改正27.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（）安全生产管理人员。

A.兼职B.专职C.一定数量D.一定比例28.某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，（）。

A.由分包单位承担责任B.由总承包单位承担

C.由分包单位承担主要责任D.由总承包单位承担主要责任29.东瓯建设集团有限公司是某施工项目的施工总承包单位，华兴建筑装饰公司是其分包单位。若华兴建筑装饰公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.华兴建筑装饰公司B.东瓯建设集团有限公司和华兴建筑装饰公司

C.东瓯建设集团有限公司D.东瓯建设集团有限公司或华兴建筑装饰公司30.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门负责人接到重大生产安全事故的报告后，其正确的做法是（）。

A.咨询有关专家B.报告上级领导，等候指示

C.立即赶赴现场组织抢救D.立即处罚有关违章人员26D27B28C29C30C6526.工程监理人员发现某建筑工程设计不符合合同约定的质量标1.《建筑法》中关于（）的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

A.建筑许可B.建筑工程监理C.法律责任D.建筑工程发包、承包、禁止转包E.建筑工程安全和质量管理2.建设单位在建设工程发包前，应当向建设行政主管机关办理登记手续的工程，不得（）。

A.发包B.公告C.签订工程合同D.进行规划E.进行勘察3.根据我国相关法规规定，我国建筑业企业的类别分为（）。

A.施工总承包B.建筑工程勘察设计C.专业承包D.工程咨询监理E.劳务分包4.在工程项目的发包中，可采用直接委托的情况有（）。

A.限额以下的建设项目B.政府的公共工程C.以工代赈的建设项目D.保密工程E.抢险救灾紧急工程5.《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或及招标人相互串通投标的，可能要承担的法律责任包括（）。

A.没收违法所得B.降低资质等级C.吊销资质证书D.吊销营业执照E.追究刑事责任1ABDE2AC3ACE4ACDE5ADE661.《建筑法》中关于（）的规定，也适用于其他专业《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定，下列工程项目可以不进行招投标而直接发包：①涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；②项目总投资额或单项合同不足一定数额的；

③工程项目的施工，主要技术要采用特定的专利或专有技术的；④在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；⑤施工企业自建自用且在该施工企业资质等级允许业务范围内的工程。67《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定，下列工程项目可投标人相互串通投标或者及招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；68投标人相互串通投标或者及招标人串通投标的，投标人以向招标人或6.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年8月7日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于8月6日17时前提交了投标文件，但8月7日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列描述中，正确的是（）。

A.开标会由该招标代理机构主持

B.由于某评标专家迟到１小时，开标会推迟到2010年8月7日15时进行

C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况

D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑

E.丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件7.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字6AC7ABDE696.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构8.开标后，应作为废标处理的情况有（）。

A.以虚假方式谋取中标B.高于成本数倍竞标C.未能在实质上响应的投标D.低于成本报价竞标E.不符合资格条件或者拒不对投标文件澄清、说明或改正9.建筑工程监理应当对承包单位在（）方面，代表建设单位实施监督。

A.施工质量B.安全生产C.建设工期D.建设资金使用E.劳动保护10.施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。事故处理必须遵循一定的程序，做到（）的原则。

A.没有防范措施不放过B.事故原因不清不放过C.群众没受到教育不放过D.安全生产责任制不完善不放过E.事故责任者没受到教育不放过8ACDE9ACD10ABCE708.开标后，应作为废标处理的情况有（）。8AC1.建筑法所称的建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的

和及其配套的线路、管道、设备的安装活动。2.建设行政主管部门应当在接到申请后的15日内，对符合条件的申请者颁发施工许可证。对经审查不符合条件的，则应当通知

，不予颁发施工许可证。3.工程勘察资质分为

、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。4.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业

的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。5.从事建筑活动的专业技术人员，应取得相应的

，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。1.建造2.建设单位3.工程勘察综合资质4.分包5.执业资格证书711.建筑法所称的建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的6.建设工程招标是指

在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定中标人的一种经济活动。7.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出

，并推荐合格的中标候选人。8.建设单位应当委托具有相应资质条件的工程监理单位实施监理，并及其委托的工程监理单位订立

。9.建筑施工企业应当建立健全安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的

，不得上岗作业。10.特别重大事故，是指造成

以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。6.招标人7.书面评标报告8.书面委托合同9.人员10.30人726.建设工程招标是指在发包建设项目之案例1【背景材料】东州医学院因教学需要兴建办公楼及东州建设集团签订了建筑工程总承包合同。之后，经东州医学院同意，东州建设集团分别及东方建筑设计院和梅城第一建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定：由东方建筑设计院对东州医学院的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定：由梅城第一建筑工程公司根据东方建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，东方建筑设计院按时将设计文件和有关资料交付给梅城第一建筑工程公司，梅城第一建筑工程公司根据设计图纸进行施工。工程竣工后，东州医学院会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来东方建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给东州医学院带来了重大损失。并以及东州医学院没有合同关系为由拒绝承担责任，东州建设集团又以自己不是设计人为由推卸责任，东州医学院遂以东方建筑设计院为被告向法院起诉。【问题】：（1）东州医学院、东州建设集团、东方建筑设计院、梅城第一建筑工程公司四家公司之间的合同关系是否合法有效？为什么？（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？73案例173案例1参考答案：（1）东州医学院及东州建设集团之间的总承包合同关系合法有效，东州建设集团及东方建筑设计院之间的分包合同关系有效，东州建设集团及梅城第一建筑工程公司之间的分包合同关系无效。根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：“发包人可以及总承包单位订立建设工程合同，也可以分别及勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果及总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，东州建设集团将由自己总承包部分的施工工作全部分包给梅城第一建筑工程公司，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致东州建设集团及梅城第一建筑工程公司之间的施工分包合同无效。东州建设集团及东方建筑设计院之间的合同有效。（2）在此事件中，东方建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给东州医学院带来了重大损失，东州建设集团和东方建筑设计院应对工程建设质量问题向东州医学院承担连带责任。因为东州建设集团作为该工程的总承包单位及东方建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位及分包单位对分包工程的质量承担连带责任。74案例1参考答案：74案例2【背景材料】阳光房地产开发有限公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家有关部门批准，资金为自筹方式。目前项目的建设资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，由于急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。【问题】：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？（2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？（3）通常情况下，哪些工程项目适宜采用邀请招标的方式进行招标？75案例275案例2参考答案：（1）建设工程施工招标的必备条件有：

1）招标人已经依法成立；

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

4）有相应资金或资金来源已经落实；

5）有招标所需的设计图纸及技术资料。（2）本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。（3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：

1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

2）受自然地域环境限制的：

3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

4）拟公开招标的费用及项目的价值相比，不值得的；5）法律、法规规定不宜公开招标的。76案例2参考答案：76案例3【背景材料】2005年5月，浙江省开达商贸开发有限公司（以下简称开达公司）董事会决定在公司本部兴建一座标志性建筑，命名为“世纪曙光”。经咨询有关专家，董事会对建筑风格和艺术造型都作了特殊的要求。由开达公司副总经理的张晓光具体负责“世纪曙光”建设的相关事宜。张晓光在准备寻找勘察设计单位时，咨询了开达公司法律顾问李律师。李律师称，开达公司“世纪曙光”标志性建筑工程的勘察设计合同，不必采用招投标形式。张晓光为了显示其工作能力，千方百计及河北省隆盛工程设计院（以下简称隆盛设计）取得联系，声称深知对方“信誉良好、工程设计水平国际一流”，但鉴于两省相隔遥远，来往信函多有不便，最好是其主要负责人能来开达公司面谈，不出意外该工程设计便委托隆盛设计。此后不久，开达公司董事长曹丽敏偶然向张晓光提起，本省的通然工程设计研究所（以下简称通然设计）“水平很高”，个人建议“世纪曙光”工程由其设计。张晓光随即及通然设计联系，并在三日内签订合同。第四天一早，隆盛设计谈判代表李爱民赶到开达公司，准备及张晓光洽谈，但被告知“世纪曙光”的工程设计工作已委托通然设计。李立刻找到张晓光，要其赔偿往返路费及相关经济损失，合计一万二千元人民币。张晓光称：约请隆盛设计来公司洽谈，是为了进一步确认对方是否具备条件。双方并未就该工程的委托设计达成任何协议，而且李爱民的相关损失纯属于自身的“缔约成本”，及开达无关，所以拒绝赔偿任何损失。因协商不成，隆盛设计向人民法院起诉开达公司，要求其承担违约责任。【问题】：（1）本案中李律师的答复是否恰当？为什么？（2）隆盛设计的诉讼请求是否会得到人民法院的支持？为什么？（3）李爱民的相关损失应当由谁承担？依据是什么？77案例377案例3参考答案：（1）依据国务院《建设工程勘察设计管理条例》规定，采用特定的专利或者专有技术的；建筑艺术造型有特殊要求的；国务院规定的其他建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包。所以李律师的答复虽然有法律根据，但直接发包开达公司“世纪曙光”标志性建筑工程的勘察设计还应经有关主管部门批准。（2）隆盛设计的诉讼请求不会得到人民法院的支持。因为本案中隆盛设计及开达公司虽然曾有合作意向，但毕竟双方之间没有形成合同关系。所以更谈不上违约责任。（3）本案中开达公司应当承担缔约过失责任。缔约过失责任是指缔约人故意或者过失地违反先合同义务时，依法应承担的民事责任。所谓先合同义务是指，订立合同的双方在订立合同的过程中负有的相互协助、相互照顾、相互保护、相互通知、诚实信用等义务。张晓光代表开达公司及隆盛设计就缔结合同的相关事宜有过磋商，并有意请对方到开达公司进一步协商。在开达公司及通然设计签订合同后，开达公司应该将其及通然设计缔结合同的情况及时通知隆盛设计，否则就应承担违反合同成立前通知义务的缔约过失责任。所以，李爱民的相关损失应由开达公司承担。78案例3参考答案：781.某工程项目建设过程中，发包人及机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》该合同属于（）合同。。

A.委托B.承揽C.信托D.施工承包2.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件达到施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发生答复文件时3.施工单位向电梯生产公司订购两部A．型电梯，丙要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺1B3C2B791.某工程项目建设过程中，发包人及机械厂签订了加工非标准的4.甲公司得知乙公司正在及丙公司谈判。甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为（）。

A.正常的商业竞争，不承担民事责任B.恶意磋商，应承担缔约过失责任

C.以合法形式掩盖非法目的，应承担民事责任D.恶意磋商，应承担违约责任5.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以(

)。

A.拒绝履行合同，宣布合同无效B.请求行政主管部门变更该合同

C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求人民法院变更该合同4B构成恶意磋商有下列要件：1、无意在合理价格范围订立合同；2、及对方协商合同事宜,让对方误以为该方有交易的可能；3、给对方造成损失,包括丧失交易机会的损失,以及其他合理损失5D第五十四条下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。804.甲公司得知乙公司正在及丙公司谈判。甲公司本来并不需要这6.对于下列合同中订有的免责条款，根据我国《合同法》的规定，应当认为无效的是(

)。

A.某企业及职工签订的劳动合同中载有：“发生工伤，一切自负”的条款B.某饭店在人门处放置醒目的标志：“小心台阶，防止摔倒”C.某市地铁入口处写明：“儿童乘车需有成人陪护，否则意外自理”D.某医院手术通知书上写明：“经患者本人或者家属同意。手术中的意外风险由患者承担”6A《合同法》第53条合同中的下列免责条款无效：一是造成对方人身伤害；二是因故意或者重大过失给对方造成财产损失的816.对于下列合同中订有的免责条款，根据我国《合同法》的规定7.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效8.根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但(

)除外。

A.及债权有关的从权利B.债务人对让及人的抵销权

C.专属于债权人自身的从权利D.债务人对让及人的抗辩权9.关于代位权的成立要件，下列说法错误的是(

)。

A.债权人对债务人的债权合法B.债务人怠于行使到期债权对债权人造成损害

C.债务人的债权已到期D.债务人的债权是专属于债务人自身的债权10.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。

A.混同B.免除C.抵消D.提存8C9D10A7D人身权，身份权如基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费等827.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工11.甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还(

)万元。

A.60B.200C.30D.4012.甲公司及乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。一星期后，乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定。下列表述正确的是(

)。

A.合同已成立，甲公司承担违约责任B.合同无效，已履行部分双方返还

C.合同未成立，已履行部分双方相互返还D.合同无效，但已履行部分双方不再返还11A12A8311.甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。1.根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。

A.发生在订立合同过程中B.合同被确认无效C.在订立合同时显失公平D.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务E.受害方的信赖利益遭受损失2.下列各项，属于《合同法》基本原则的有（）。

A.公平原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.平等、自愿原则E.不得损害社会公共利益原则3.根据《合同法》，要约失效的情形有（）。

A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知C.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更D.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人4.当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.履行义务一方有权选择履行地点C.交付不动产的，在不动产所在地履行D.接受履行方有权选择履行地点E.其他标的，在履行义务一方所在地履行1ADE2ACDE3ACDE4ACE841.根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。1第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，