购买在建房屋协议合集3篇

购买在建房屋协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。买方：卖方：******甲方依据《XX城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市***区地块的国有土地使用权，土地面积为***平方米，国有土地使用证件为***。甲方在上述地块上建设的项目名称为***，现已竣工，取得房屋全部权证，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证字第***号。乙方自愿购买甲方的***房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状况详见件一。房屋建筑面积为***平方米，共有共用部位详见件二。土地使用面积为***平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币***元，价款合计为人民币***仟***佰***拾***万***仟***佰***拾***元整***元。乙方预付的定金***元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意***年***月***日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：***********银行账号为：************第四条甲方同意在***年***月***日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：**********。甲方同意按《建设工程质量管理方法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市***********房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自商定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之***向乙方支付违约金。逾期超过***日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同商定付款之日其次日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之***向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过***日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第***种方式解决纠纷。.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本***份，房地产交易管理部门壹份，***************。甲方：*****乙方：******法定代表人：法定代表人：身份证号码：****身份证号码：*地址：*****地址：****联系方式：****联系方式：**邮政编码：邮政编码：代理人：代理人：联系方式：****联系方式：*****年***月***日***年***月***日购买在建房屋协议(第二篇)购买在建房屋协议摘要：本协议是一份购买在建房屋的合同，买方和卖方双方同意在建房屋的交易事宜，并明确双方的权利和义务。本协议包含合同的具体条款和条件，以确保双方的权益得到有效保护。购买在建房屋协议本协议是由以下买方和卖方（以下合称为“双方”）根据相关法律规定和各自的意愿订立的。1.购买房屋的基本信息：1.1卖方：[卖方姓名/公司名称]1.2买方：[买方姓名/公司名称]1.3房屋信息：[房屋地址、编号等]2.价格和支付方式：2.1总价款：[具体金额]2.2首付款：[具体金额]2.3尾款：[具体金额]，在[具体日期]前支付。2.4付款方式：[具体方式]3.房屋交付：3.1房屋交付时间：[具体日期]3.2房屋交付状态：卖方应保证在交付日前完成房屋建设工作，并确保房屋达到交付条件。4.房屋质量和保修：4.1房屋质量：卖方保证房屋在交付日前符合相关法律和规定，不存在质量问题。4.2保修期限：自房屋交付之日起，买方享有[具体期限]的免费保修期。5.违约责任：5.1买方违约：如买方未按约定支付款项或提供必要文件等，买方应承担相应违约责任。5.2卖方违约：如卖方不能交付符合约定的房屋或违返其他合同条款，卖方应承担相应违约责任。6.法律适用和争议解决：6.1本协议适用[具体法律]的规定。6.2凡因履行本合同发生争议，应协商解决；若协商不成，任何一方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。7.其他条款：[如有其他需要约定的内容，请在此处详细描述]8.合同生效：本协议正本一式[具体份数]，双方各持一份，并在签字盖章后生效。买方：日期：签字：_____________________________卖方：日期：签字：_____________________________以上内容为购买在建房屋协议的合同范文，请根据实际情况进行修改和完善。购买在建房屋协议(第三篇)购买在建房屋协议合同编号：[合同编号]甲方：[购房人姓名/公司名称]地址：[购房人地址]联系方式：[购房人联系方式]乙方：[房屋开发商姓名/公司名称]地址：[房屋开发商地址]联系方式：[房屋开发商联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就购买在建房屋一事达成如下协议：一、房屋信息1.在建房屋的基本信息如下：房屋名称：楼栋号：房号：所在地点：建筑面积：用途：产权情况：2.为保证乙方按照约定如期交付房屋，乙方必须提供相应的法律有效房屋建设相关证明文件，并确保房屋建设符合国家相关法规。二、房屋交付1.房屋竣工交付时间：乙方应在竣工后七个工作日内通知甲方验收房屋。2.房屋交付标准：房屋交付应符合签订本协议时双方约定的房屋建设标准及质量要求。三、购房款支付及开发商责任1.购房款支付：甲方应按照双方协商的付款进度及金额，在指定时间内支付购房款项。2.质量保证：乙方对所售房屋质量负责，承诺在交付后一年内负责修复因质量问题引起的房屋内部结构、设备等质量问题。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付购房款项或未履行其他协议义务，甲方应向乙方支付违约金。2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定履行房屋交付或其他协议义务，乙方应向甲方支付违约金，并承担其他相应的法律责任。五、争议解决本协议发生争议时，双方应通过友好协商解决。若协商未果，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、