市政绿化带施工合同

PAGEPAGE1市政绿化带施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行市政绿化带施工的事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程面积：__________二、工程内容1.绿化带设计：乙方应根据甲方提供的设计图纸及要求进行绿化带设计，并提交甲方审核。2.绿化带施工：乙方应根据甲方审核通过的绿化带设计图纸进行施工，包括但不限于土地平整、绿化植物种植、灌溉系统安装等。3.工程质量：乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。三、工期要求1.工程期限：自合同签订之日起，乙方应在____天内完成绿化带施工。2.工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。四、工程费用1.工程总价：本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：甲方应按照合同约定的进度及质量要求向乙方支付工程款项。3.工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。五、工程变更1.工程变更：在施工过程中，如甲方提出变更要求的，乙方应按照甲方要求进行变更，并签订书面变更协议。2.变更费用：因变更导致的工程费用增减，由甲乙双方协商确定。六、工程质量保证1.乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。2.工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书及保修承诺书。七、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。2.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合甲方要求的，应承担相应的违约责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________2024带目录带附件详细版-市政绿化带施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程内容四、工期要求五、工程费用六、工程变更七、工程质量保证八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程面积：__________三、工程内容1.绿化带设计：乙方应根据甲方提供的设计图纸及要求进行绿化带设计，并提交甲方审核。2.绿化带施工：乙方应根据甲方审核通过的绿化带设计图纸进行施工，包括但不限于土地平整、绿化植物种植、灌溉系统安装等。3.工程质量：乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。四、工期要求1.工程期限：自合同签订之日起，乙方应在____天内完成绿化带施工。2.工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。五、工程费用1.工程总价：本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：甲方应按照合同约定的进度及质量要求向乙方支付工程款项。3.工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。六、工程变更1.工程变更：在施工过程中，如甲方提出变更要求的，乙方应按照甲方要求进行变更，并签订书面变更协议。2.变更费用：因变更导致的工程费用增减，由甲乙双方协商确定。七、工程质量保证1.乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。2.工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书及保修承诺书。八、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。2.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合甲方要求的，应承担相应的违约责任。九、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________附件：1.绿化带设计图纸2.工程质量保证书3.保修承诺书附件列表：1.绿化带设计图纸2.工程质量保证书3.保修承诺书法律名词及解释：1.市政绿化带：指城市道路、广场、公园等公共场所的绿化区域。2.施工合同：指甲方委托乙方进行绿化带施工的协议。3.工程质量：指绿化带施工过程中，乙方按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。4.工期延误：指乙方未能在合同约定的工期内完成绿化带施工。5.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。6.争议解决：指合同履行过程中发生争议时，双方通过协商或诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.设计变更：在施工过程中，甲方可能会提出设计变更要求，双方应签订书面变更协议，明确变更费用及工期调整。2.工程质量不符合要求：乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量。如有质量问题，乙方应及时整改直至符合要求。3.工期延误：乙方应合理安排施工进度，避免工期延误。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.工程款项支付：甲方应按照合同约定的进度及质量要求向乙方支付工程款项。乙方应确保工程质量，以便顺利收到工程款项。解决办法：1.对于设计变更，双方应签订书面变更协议，明确变更费用及工期调整，以确保合同的公平性和可执行性。2.对于工程质量问题，乙方应立即整改，直至符合甲方要求。同时，甲方有权要求乙方提供质量保证书及保修承诺书，以确保工程质量。3.对于工期延误，乙方应制定合理的施工计划，并严格按照计划执行。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。