北京市园林绿化建设工程施工合同样本_第1页
北京市园林绿化建设工程施工合同样本_第2页
北京市园林绿化建设工程施工合同样本_第3页
北京市园林绿化建设工程施工合同样本_第4页
北京市园林绿化建设工程施工合同样本_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

BF———————0000北京市园林绿化建设工程施工合同工程名称:发包人:承包人:合同编号:北京市工商行政管理局北京市园林绿化局二OO四年二月

北京市园林绿化工程施工合同合同条款发包人(全称):承包人(全称):承包人资质级别:依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布《建设工程施工合同》(GF—99-0201)及其她关于规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:一、工程概况第1条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程立项批准文号:1.4资金来源:第2条工程承包范畴2.1承包范畴:招标文献所提供清单及相应图纸阐明。施工现场清理,完毕图纸范畴内所有土方工程、硬景铺设、软景绿化、电气及给排水、其她辅助工程等内容。园林景观材料采购(涉及选材考察),铺装、水安装、调试、验收、维保。绿化种植工程苗木采购、挖穴、假植、修剪、苗木搬运、施肥、种植、立支撑加固、浇水、施工期养护、验收、维保。保修期对所栽植苗木、草皮等植物成活所发生浇水、施肥、防止病虫害、修剪、除草及维护管理。所有招标范畴内材料、苗木二次搬运。配合其她单位施工及协调工作,涉及市政衔接工作。保证园林景观绿化工程竣工验收。2.2承包范畴不涉及:LOGO景墙上镀铜不锈钢;成品乒乓球桌、成品小朋友娱乐设施、成品健身器材;电气工程中配电箱基本及灯杆基本;电气工程中配电箱引入电缆。二、合同文献及图纸第3条本合同文献及解释顺序3.1除双方另有商定以外,构成本合同文献及优先解释顺序如下:(1)双方订立补充合同;(2)本合同条款;(3)中标告知书;(4)投标书及其附件;(5)招标文献;(6)原则、规范及关于技术文献;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)除投标书以外投标文献。双方关于工程洽商、变更等书面合同或文献视为本合同构成某些。第4条合用法律、原则及规范4.1合用法律法规:国家关于法律、法规和北京市关于法规、规章及规范性文献均对本合同具备约束力。4.2合用原则、规范名称:《都市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212—)、《都市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—)、《都市园林绿化养护管理原则》(DB11/T213—)、现行国家及行业原则、规范,涉及但不限于招标文献“第一某些投标人须知”中第8条所涉及内容(对于同一类原则、规范应以其最新版本或最新颁发者为准)。所有国家或地区发布原则、规范应由分包人自行准备。如果本合同商定原则、规范、图纸、以及国家或地区发布原则、规范之间浮现歧义或矛盾时,其中数量以图纸为准,质量规定/工艺原则按照如下原则选取:如果图纸或本合同商定工程建设原则、规范中质量规定/工艺原则低于国家/地区原则,则按国家/地区原则执行。如果图纸或本合同商定原则、规范中质量规定/工艺原则高于国家/地区原则,按图纸或本合同商定原则、规范中质量规定/工艺原则执行。如果图纸中质量规定/工艺原则与本合同商定原则、规范浮现矛盾或歧义,在满足国家/地区原则基本上按本合同商定原则、规范执行。4.3双方另有商定列入补充条款。4.4双方对合同内容商定与上述法律、原则、规范规定有矛盾,以法律、原则及规范规定为准。第5条图纸5.1发包人提供图纸日期及套数:合同订立后10日内提供图纸3套。5.2承包人未经发包人批准,不得将本工程图纸转让给第三人。5.3发包人对图纸特殊保密规定:保密。三、双方权利义务第6条监理6.1监理单位名称:/6.2监理工程师姓名:/职务:/职权:详见发包人与监理人订立合同书(发包人于本合同订立时向承包人提供)。需要获得发包人批准才干行使职权:(1)承包人施工索赔批准权,涉及工期索赔和费用索赔;(2)因施工工艺变化、设计变更导致合同价款与否调节确认权;(3)工程款拨付批准权;(4)暂估价材料、设备价格确认权:(5)其他涉及工程费用确认权;(6)工程月进度筹划及更高档别筹划变更审批权;(7)重大质量事故解决权。除本款有明确商定或经发包人批准外,监理工程师无权解除合同商定承包人任何权利与义务。第7条双方派驻工地代表7.1发包人派驻工地代表姓名:职权:7.2承包人派驻工地项目经理姓名:职权:技术负责人姓名:职权:7.3任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面告知对方,并明确指出交接时间、权限。第8条发包人工作8.1发包人应按本合同商定期间和规定完毕如下工作并承担相应费用:(1)保证施工现场达到具备施工条件详细规定和完毕时间:发包人提供施工场地即为现状场地,与否需要平整由承包人自行考虑,费用已考虑在投标报价(合同价款)中。承包人进场前10日内提供。(2)将施工所需水、电、电讯等管网线路接至施工场地时间、地点和供应规定:施工所需水、电由发包人协助解决,由此而也许产生暂时用水管线、电、通讯及线路由承包人自费负责。(3)负责施工场地与公共道路通道开通时间和规定:承包人应充分运用施工现场及周边现状道路,发包人不再开通其他道路。(4)工程地质和地下管网线路资料提供时间:承包人进场前提供。(5)由发包人办理施工所需证件、批件名称和完毕时间:已完毕。(6)水准坐标控制点交验规定:现场交验。(7)组织图纸会审和设计交底时间:本合同订立后15日内。(8)协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木保护工作:无。(9)双方商定发包人应做其她工作:无。8.2发包人委托承包人办理工作:如发生另行委托。第9条承包人工作9.1承包人应按本合同商定期间和规定完毕如下工作:(1)应提供筹划、报表名称及完毕时间:另行商定。(2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施责任和规定:按北京市有关法律法规执行。(3)向发包人提供办公和生活房屋及设施规定:无。(4)需承包人办理关于施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:承包人应按照北京市关于施工场地交通、环卫、施工噪音管理等规定,办理有关手续(涉及但不限于交通特别通行证、排污手续、降噪办法等手续),并保证这些规定在施工中得到贯彻执行,以免除发包人因承包人未能完毕上述工作所承担费用支出(涉及但不限于政府部门罚款、工期延误期间费用支出)和工期延误责任。发包人协助办理,但发包人不承担由此发生费用。(5)负责已竣工但未交付发包人之前工程保护工作并承担费用;对工程成品保护特殊规定及费用承担:承包人应保证所承包工程在竣工验收、移送前,处在完好状态,并承担为保证其完好所发生所有保护费用。(6)做好施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工作,详细规定及费用承担:保护工作要符合有关各部门管理规定。其中可以通过发包人提供资料显示,现场踏勘理解到及应当预见某些保护费用由承包人承担并已考虑在投标报价(合同价款)中,同步对因自身因素而导致一切后果负责。(7)保障施工场地清洁符合环境卫生管理关于规定,并且:保证施工现场环保、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和有关部门关于规定;工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕(涉及余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用暂时设施拆除)。所需费用及因违背关于规定导致损失和罚款由承包人承担。逾期清理,发包人可委托她人清理,由承包人向发包人支付双倍清理费用。(8)双方商定承包人应做其她工作:承包人开展本某些专业施工必要服从发包人管理、协调。密切与总包单位及其她分包单位配合、服务、协调。四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数日第11条进度筹划11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度筹划时间:承包人应在合同订立后5日内提交详尽施工组织设计和施工总进度筹划。11.2发包人对施工方案、进度筹划予以书面确认或提出修改意见时间:承包人提交完整书面资料后14日内,发包人逾期未确认也未提出修改意见,视为批准。11.3群体工程中关于进度筹划规定:承包人在项目实行中应遵守发包人对施工区域和施工进度整体规划和调节,并对其施工组织设计做出相应调节。11.4承包人必要按照经确认进度筹划组织施工,并接受监督和检查。因承包人因素导致实际进度与进度筹划不符,承包人无权就改进办法提出追加合同价款。第12条延期开工如发生:因发包人因素导致延期开工,由发包人承担由此给承包人导致损失,并顺延工期;承包人不能准时开工,应提前7日书面告知发包人并征得发包人批准,发包人不批准延期或承包人未在规定期限内发出延期告知,工期不顺延。误期违约金将从按合同应付或将会支付给承包人款项中扣除,或作为债项向承包人追讨。如果发包人提供切实证据,证明承包人按本条支付给发包人误期违约金总额局限性以弥补因误期竣工给发包人导致损失,并且该损失是承包人在订立合同步预见到或应当预见到,承包人应另行向发包人支付补偿金。补偿金数额以补足误期违约金与上述损失间局限性某些为限。第13条暂停施工如发生:因发包人因素停工,由发包人承担所发生追加合同价款,补偿承包人由此受到损失,相应顺延工期;因承包人因素停工,由承包人承担发生费用,工期不顺延。第14条工期延误14.1由于如下因素导致竣工日期推迟延误,经发包人确认,工期相应顺延。(1)发包人未能按双方商定日期提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行(3)发包人未按合同商定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)因工程量发生重大变化或重大设计变更影响工期;(5)非承包人因素停水、停电等因素导致停工;(6)不可抗力及自然灾害;(7)发包人批准工期相应顺延其他状况:(8)其他可调节工期因素:无14.2承包人在以上状况发生后3日内,就延误内容和因而发生经济支出向发包人、监理方提出书面报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期规定已被确认。第15条工期提前15.1工期如需提前,双方合同如下:(1)发包人规定提前竣工时间:无(2)承包人应采用赶工办法:无(3)发包人应提供条件:无(4)因赶工而增长经济支出和费用承担:无五、质量与检查第16条工程质量16.1工程质量原则:合格16.2双方对工程质量有争议时,由双方承认或权威机构指定具备资质质量检测机构鉴定,所需费用及由此导致损失由责任方承担。第17条隐蔽工程中间验收17.1双方商定中间验收部位:执行园林绿化工程施工及验收规范关于规定。17.2当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位此前,承包人自检,并于48小时前书面告知发包人、监理方检查。验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期规定,可视为发包人已经批准,承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包人在限定期间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工经济支出由发包人承担,相应顺延工期。六、安全施工第18条安全施工18.1承包人应遵守工程建设安全生产关于管理规定,严格按安全原则组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实行监督检查,采用必要安全防护办法,消除事故隐患。由于承包人安全办法不力导致事故责任和因而发生费用由承包人承担。18.2承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教诲,并对她们安全负责,发包人不得规定承包人违背安全管理规定进行施工。因发包人因素导致安全事故,由发包人承担相应责任及发生费用。第19条事故解决19.1发生重大伤亡及其她安全事故,承包人应按关于规定及时上报各关于部门并告知发包人,同步按政府关于部门规定解决,由事故责任方承担发生费用。19.2发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府关于部门认定解决。七、合同价款与支付第20条合同价款20.1发包人保证按照合同商定期限和方式支付合同价款及其她应当支付款项。20.2合同金额(大写):(人民币)(小写):元其中安全防护、文明施工办法费(大写):(人民币)(小写):元农民工工伤保险费¥(大写):元(人民币)(小写):元暂列金额¥(大写):元(人民币)(小写):元专业工程暂估价¥(大写):零元(人民币)(小写):0元第21条合同价款调节21.1本合同价款按照招标文献中规定,采用固定单价合同方式拟定。(1)合同价款涉及风险范畴:人工风险幅度为±5%,材料及机械费均不调节。风险范畴涉及:超过该风险幅度之外价格调节办法按照北京市造价处京造定【】7号文献执行,其她风险因素均涉及在风险范畴内。(2)风险范畴以外费用计算办法和原则:以我市建设工程造价管理机构发布《北京工程造价信息》中市场信息价格(如下简称造价信息价格)为根据,造价信息价格中有上、下限,如下限为准,造价信息价格中没有,按发包人、承包人共同确认市场价格为准。当投标报价时单价低于投标报价期相应造价信息价格时,按施工期相应造价信息价格与投标报价期相应造价信息价格计算其变化幅度;当投标报价时单价高于投标报价期相应造价信息价格时,按施工期相应造价信息价格与投标报价时价格计算其变化幅度。施工期人工执行当期相应造价信息价格。3)市场价格变化幅度超过合同商定幅度调节办法,采用加权平均法计算。A)人工价格变化幅度不大于或等于合同中商定价格变化幅度时,不做调节;人工市场价格变化幅度不不大于合同中商定价格变化幅度时,其价差所有由发包人承担或受益。B)当合同规定调节合同价款调节状况发生后,承包人未在规定期间内告知发包人,或者未在规定期间内提出调节报告,发包人可以依照关于资料,决定与否调节和调节金额,并书面告知承包人。C)工程量按调节期内完毕合格工程相应工程量计算。D)计算后差价仅计取税金。E)投标期信息价参照北京市造价信息第12期。①若施工中浮现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特性描述不符,发、承包双方应按新项目特性拟定相应工程量清单项目综合单价。②因非承包人因素工程变更,导致增长新工程量清单项目,其相应综合单价按下列办法拟定:(a)合同中已有合用综合单价,按合同中已有综合单价拟定;(b)合同中有类似综合单价,参照类似综合单价拟定;(c)合同中没有合用或类似综合单价,按照北京市建设工程造价管理处“关于执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)若干意见告知”(京造定【】7号)文献中关于规定执行。即:ⅰ消耗量:根据现行定额有关项目即关于规定消耗量拟定;ⅱ人工、材料、机械价格:按发、承包双方拟定市场价格或参照施工当期《北京工程造价信息》中价格拟定,如果《北京工程造价信息》中没有价格,按发、承包双方确认市场价格;ⅲ综合单价中各项取费原则:按相应项目原投标费率拟定。即新增项目价格任何细项和工序价格计算应严格按照投标过程中中标人报价费率、材料单价、机械单价以及人工工日单价等所有报价原则进行计算。④施工图纸与招标清单工程量不符,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)按实调节。工程变更引起工程量增减变化则按实调节。⑤因不可抗力事件导致费用,应按如下原则分别承担并相应调节工程价款。(a)工程自身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工材料和待安装设备损害,由使用人、发包人和承包人依照总包合同商定承担;(b)使用人、发、承包人员伤亡由其各自所在单位负责,并由各自所在单位承担相应费用;(c)承包人施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;⑥工程价款调节因素拟定后,发、承包方应按本合同如下商定期间和程序提出并确认调节工程价款:(a)调节因素拟定后14天内,由受益方向另一方递交调节工程价款报告。受益方在14天内未递交调节工程价款报告,不再调节该某些工程价款。(b)收到调节工程价款报告一方应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,如在14天内未作确认也未提出协商意见时,视为调节工程价款报告已被确认。(4)如清单工程量与图纸实际工程量有差别时,待结算时按实际发生工程量结算。(5)暂估价材料或项目按实际最后确认价格调节,价差仅计取税金。第22条工程量确认22.1承包人向发包人提交已竣工程量报告时间:每月20日前提供。22.2对承包人超过设计图纸范畴和因自身因素导致返工工程量,发包人不予确认。第23条工程款支付23.1合同生效后14日内,发包人向承包人支付合同总造价(扣除安全防护、文明施工办法费)10%为预付款,合同生效后14日内,发包人向承包人支付安全防护、文明施工办法费50%。扣回预付款时间和比例:当工程款(含预付款)支付至本合同合同书商定合同价款50%时,开始抵扣工程预付款,抵扣比例为工程进度款50%;直至预付款被所有扣回为止。23.2双方商定工程款(进度款)支付方式和时间:发包人、承包人商定,按月完毕实际工程量支付工程款(其中办法项目费用按分某些项工程实体性项目费用同比例支付)。承包人按发包人、监理工程师核定工程量计算当月完毕工程量,并于每月25日前提交付款申请(如遇法定节假日,承包人应提前上报),经监理人和发包人核定后向承包人支付核定工程量价款80%。当工程进度款拨付至本合同合同书商定合同总价80%时,停止支付工程进度款。待工程竣工验收并且工程结算审计完毕后14日内付至工程结算价95%。余额即工程结算价5%作为工程质量保修金,缺陷责任期满(24个月)后14日内一次性结清,但双方订立工程质量保修责任书中另有商定除外。23.3本工程保修期满,在承包人履行了保修责任前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料设备供应第24条发包人供应苗木材料设备24.1发包人供应苗木材料设备一览表(附后)/24.2双方商定苗木材料设备交验原则:/24.3发包人供应苗木材料设备与一览表不符时,双方商定发包人承担责任如下/24.4发包人供应苗木材料设备结算办法:/第25条承包人采购苗木、材料设备25.1承包人采购苗木材料设备商定所有苗木材料设备均应符合设计有关规范规定,承包人在采购苗木材料设备前,其质量品牌需征得发包人方面确认,并按规定向工程师和发包人提供出厂合格证书,检查合格证及验收合格证后才干用于本工程,否则发包人将回绝支付工程进度款。25.2苗木采购应出具苗木产品产地证明。25.3双方商定检疫证明及方式:由承包人提供。九、工程变更第26条设计变更26.1设计变更一词应指发包人规定对招标合同范畴以外调节。26.2承包人应依照发包人/设计院/工程师依照工程需要作出变更指令,以更改、增补或省略方式对承包工程进行变更:26.3发包人/设计院/工程师发出变更指令,以《设计变更告知单》形式经发包人确认后,书面发送承包人。26.4发包人依照工程进度及时提供设计变更图纸,工程变更后,无论本承包工程整套图纸所显示本承包工程建设规模如何变化,工程将随设计变更相应调节。26.5施工中承包人不得对设计单位已批准设计内容进行变更。因承包人擅自变更设计发生费用和由此导致发包人直接损失由承包人承担,延误工期不予顺延。26.6承包人在施工中提出合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计更改及对材料、设备换用,须经工程师批准,未经批准擅自更改或换用时,承包人承担由此发生费用,并补偿发包人关于经济损失,延误工期不予顺延。26.7工程师批准采用承包人合理化建议,对于所发生费用和获得收益经发包人确认后,发包人与承包人另行商定。26.8施工中发现设计有错误,或严重不合理化,承包人应及时书面告知发包人和监理单位,由发包人在10个日历天内与原设计单位和监理单位商定,提出修改或更改设计文献,双方当事人需办理签证手续后,方可继续施工。如果承包人忽视该等错误,且因修正该等错误导致返工、修补,合同价款将不予增长。第27条其她变更施工中如发生除设计变更以外其她变更时,采用合同形式双方加以确认。第28条拟定变更价款28.1承包人应在收到变更告知或订立变更合同后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无合法理由不确认时,视为变更报告已批准。十、竣工验收与结算第29条竣工验收29.1工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式告知发包人,并向发包人提供完整竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文献后10日内组织验收。发包人如无合法理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被承认。29.2竣工日期为本工程竣工验收通过日期。保修期正式开始。29.3因特殊因素,某些单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工合同,并明确双方责任。第30条竣工结算30.1双方办理工程验罢手续后,双方进行工程结算。30.2承包人在竣工验收28日内向发包人提交结算报告及完整结算资料及5套竣工图。30.3发包人自签收结算资料报告之日起28日内提出审核意见并予以签认。30.4承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第31条质量保修:承包人在质量保修期内,按照关于法律、法规、规章管理规定和双方商定,承担本工程质量保修责任。31.1工程质量保修范畴和内容:图纸所包括所有内容。31.2质量保修期及养护期:双方依照《建设工程质量管理条例》及关于规定,商定本工程质量保修期及养护期如下:(1)土建工程:24个月(2)绿化种植工程:24个月(养护期)(3)喷泉、喷灌工程:24个月(4)其她附属工程:24个月质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条质量保修责任32.1属于保修范畴内容项目,承包人应当在接到保修告知之日起7日内派人保修。32.2发生紧急抢修事故,承包人在接到事故告知后,应在24小时内到达事故现场抢修。32.3绿化种植工程在保修期内应达到特级养护原则。32.4保修期内发现植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条保修费用33.1保修费用由导致质量缺陷责任方承担。33.2双方商定养护期间水、电费用承担:由承包人承担。第34条其她双方商定其她保修事项:另行商定。十二、违约与争议第35条违约责任35.1任何一方违背本合同商定,均应承担由此给对方导致损失。35.2因承包人因素延期竣工,应交付违约金额和计算办法:工程工期每延迟1天竣工,扣除结算价万分之二,合计扣除最高限额为结算价百分之三。35.3其她:承包人代表在整个合同期内工作应是全职而不应是兼职。没有发包人事先批准,承包人不得更换和撤销承包人代表任命,否则视为承包人违约,发包人将因而有权从承包人应得任何款项中处以人民币10,000元违约金。承包人代表以及项目重要管理人员每周应保证在现场工作时间不少于6天,并且保证现场每天24小时有项目重要管理人员在场,否则将视为承包人违约,发包人将因而有权从任何承包人应得款项中处以1,000元/人次违约金,但最高不超过合同价格百分之三。第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生争议由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第(2)种方式解决:(1)依法向工程所在辖区人民法院起诉;(2)提交北京仲裁委员会仲裁。十三、其她第37条工程分包37.1分包单位和分包工程内容:/37.2分包工程价款及结算办法:/第38条不可抗力38.1双方关于不可抗力范畴商定:按有关法律认定范畴。38.2因不可抗力导致停工及停工后所产生时间成本、经济成本双方互不承担责任。38.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,不能免除迟延履行方相应责任。第39条担保39.1本工程双方商定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为:无(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:无(3)双方商定其她担保事项:无(4)担保合同作为本合同附件。第40条合同解除40.1双方协商一致,可以解除合同。40.2发包人不按合同商定支付工程款,双方又未达到延期付款合同,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。40.3承包人将其承包所有工程转包给她人或者肢解后来以分包名义分别转包给她人,发包人有权解除合同。40.4有下列情形之一,发包人承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(涉及因发包人因素导致工程停建或缓建)致使合同无法履行。40.5合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已竣工程和已购材料、设备保护和移送工作,按发包人规定将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生费用,并按合同商定支付已竣工程价款。已经订货材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还货款和因退货、解除订货合同发生费用,由发包人承担,因未及时退货导致损失由责任方承担。除此之外,有过错一方应当补偿因合同解除给对方导致损失。40.6合同解除后,不影响双方在合同中商定结算和清理条款效力。第41条合同生效及终结41.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。41.2本合同在双方完毕了互相商定工作内容后即告终结。第42条合同份数42.1本合同正本二份具备同等效力,双方各持一份。本合同副本份数十份,具备同等法律效力,其中发包方执六份,承包方执三份,此外一份存于北京市园林绿化招标投标管理办公室备案。第43条补充条款双方依照关于法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同详细化、补充或修改。1.因承包人在实际施工过程中对投标施工组织设计和施工工艺技术方案进行细化、完善、补充、修改,所增长费用,均由承包人自行承担。2.承包人必要按照京劳社工发[]138号文和京劳社工发[]177号文规定缴纳民工工伤保险费,在合同订立后应及时将保险凭证复印件交付发包人。上述保险费用已涉及在合同总价中。3.如施工过程中浮现扰民、民扰、拖欠承包人雇佣民工工资等与本工程施工关于问题,由承包人全权负责。4.承包人在工程施工中应服从和配合发包人对施工现场总体协调管理,为其她施工承包人提供施工场地,并做好与其她施工承包人施工配合,保证整体工程施工进度,并负责施工场地内安全和文明施工监督管理,有关费用包括在合同价款中。此外,承包人承诺书亦为本合同附件。5.承包人所提供建设工程文献档案,应遵循北京市城建档案管理关于规定执行。6.承包人及时向有关总包单位支付施工期间所使用水电费用。(如下无正文)

(盖章签字页)发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:年月日年月日合同订立地点:北京市附件1发包人供应苗木材料设备一览表序号苗木材料名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注无共计总价:/元

附件2工程建设项目廉政责任书工程项目名称:工程项目地址:建设单位(甲方):施工单位(乙方):

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论