城市公园绿化施工合同

PAGEPAGE1城市公园绿化施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行城市公园绿化施工的事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：____________________1.4工程面积：____________________1.5工程内容：____________________二、合同工期2.1工程开工日期：____________________2.2工程竣工日期：____________________2.3合同工期总日历天数：____天三、工程质量3.1工程质量标准：____________________3.2工程质量验收：____________________四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥____________________元4.2支付方式：4.2.1预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%；4.2.2中期支付：工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同价款的____%；4.2.3竣工结算：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%；4.2.4质保金：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%作为质保金，质保期满后无息退还。五、工程变更5.1工程变更范围：____________________5.2工程变更程序：____________________5.3工程变更费用：____________________六、违约责任6.1甲方违约：____________________6.2乙方违约：____________________七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：7.1.1向____________________仲裁委员会申请仲裁；7.1.2向____________________人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1工程施工期间，甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水、电等；8.2乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工安全，并承担因施工造成的一切损失和责任；8.3本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________2024带目录带附件详细版-城市公园绿化施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同工期四、工程质量五、合同价款及支付方式六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程范围：____________________4.工程面积：____________________5.工程内容：____________________三、合同工期1.工程开工日期：____________________2.工程竣工日期：____________________3.合同工期总日历天数：____天四、工程质量1.工程质量标准：____________________2.工程质量验收：____________________五、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥____________________元2.支付方式：a)预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%；b)中期支付：工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同价款的____%；c)竣工结算：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%；d)质保金：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方合同价款的____%作为质保金，质保期满后无息退还。六、工程变更1.工程变更范围：____________________2.工程变更程序：____________________3.工程变更费用：____________________七、违约责任1.甲方违约：____________________2.乙方违约：____________________八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：a)向____________________仲裁委员会申请仲裁；b)向____________________人民法院提起诉讼。九、其他约定1.工程施工期间，甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水、电等；2.乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工安全，并承担因施工造成的一切损失和责任；3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________十、附件（附件内容根据实际情况添加，如工程设计图纸、工程量清单等）附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.工程施工方案4.工程质量验收标准5.工程变更申请表6.工程进度报告7.工程支付申请表8.工程竣工验收报告法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交换关系的法律规范，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等内容。2.仲裁：指争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议提交给第三方（仲裁机构）进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提出诉讼请求，人民法院依法进行审理并作出判决或裁定的活动。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：可能由于天气、施工难度等原因导致工程无法按期完成。解决办法：在合同中明确工期延误的责任和赔偿条款，提前做好风险预防措施。2.质量问题：可能由于施工方原因导致工程质量不符合约定标准。解决办法：在合同中明确工程质量标准和验收流程，及时进行质量监督和验收。3.支付争议：可能由于合同价款支付时间、方式等产生争议。解决办法：在合同中明确支付方式和时间，严格按照合同约定执行支付义务。4.工程变