小区停车场改造施工合同

小区停车场改造施工合同甲方（委托方）：________小区业主委员会乙方（承包方）：________建筑安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行________小区停车场改造施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：________小区停车场改造工程2.工程地点：________小区内3.工程内容：________小区停车场改造施工，包括但不限于停车位规划、地面铺装、绿化景观、照明设施等（具体以施工图纸为准）。二、合同工期1.工程总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.如遇下列原因，经甲方同意，工期可相应顺延：a)不可抗力因素；b)甲方原因导致的工程变更；c)乙方在施工过程中发现地下管线、文物等非乙方原因造成的停工。三、合同价款及支付方式1.工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥_____元。2.甲方支付乙方合同价款的方式如下：a)签订合同后七个工作日内，支付合同价款的30%；b)工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；c)工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；d)工程竣工验收合格后七个工作日内，支付剩余的10%。四、质量标准及验收1.乙方应按照国家有关工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。3.甲方应在收到竣工资料后七个工作日内组织验收。如验收合格，双方签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。五、保修责任1.工程保修期为竣工验收合格之日起____年。2.保修期内，乙方对施工质量负责，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时维修，直至达到国家规定的质量标准。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额万分之五的违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价万分之五的违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________小区业主委员会乙方（盖章）：________建筑安装工程有限公司甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-小区停车场改造施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、质量标准及验收六、保修责任七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________小区业主委员会乙方（承包方）：________建筑安装工程有限公司二、工程概况1.工程名称：________小区停车场改造工程2.工程地点：________小区内3.工程内容：________小区停车场改造施工，包括但不限于停车位规划、地面铺装、绿化景观、照明设施等（具体以施工图纸为准）。三、合同工期1.工程总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.如遇下列原因，经甲方同意，工期可相应顺延：a)不可抗力因素；b)甲方原因导致的工程变更；c)乙方在施工过程中发现地下管线、文物等非乙方原因造成的停工。四、合同价款及支付方式1.工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥_____元。2.甲方支付乙方合同价款的方式如下：a)签订合同后七个工作日内，支付合同价款的30%；b)工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；c)工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；d)工程竣工验收合格后七个工作日内，支付剩余的10%。五、质量标准及验收1.乙方应按照国家有关工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。3.甲方应在收到竣工资料后七个工作日内组织验收。如验收合格，双方签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。六、保修责任1.工程保修期为竣工验收合格之日起____年。2.保修期内，乙方对施工质量负责，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时维修，直至达到国家规定的质量标准。七、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额万分之五的违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价万分之五的违约金。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________小区业主委员会乙方（盖章）：________建筑安装工程有限公司甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年____月____日十、附件附件1：施工图纸附件2：工程量清单附件3：施工方案附件4：验收标准及方法附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.验收标准及方法法律名词及解释：1.甲方（委托方）：指负责委托乙方进行工程施工的一方，即小区业主委员会。2.乙方（承包方）：指承担工程施工任务的一方，即建筑安装工程有限公司。3.工程总工期：指合同规定的完成整个工程的时间期限。4.合同价款：指甲方应支付给乙方的工程费用总额。5.质量标准：指国家有关工程建设的技术规范和质量要求。6.验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查、确认的过程。7.保修责任：指乙方对施工工程质量负责，保修期内出现质量问题，乙方应负责维修。8.违约责任：指合同各方违反合同约定所应承担的法律责任。9.争议解决：指合同履行过程中发生争议时的解决方式和途径。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：由于不可抗力、设计变更等原因导致工程进度延误，甲乙双方应提前沟通，协商解决。2.质量问题：乙方应严格按照国家有关工程建设的技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款，避免逾期付款。4.保修期内维修：乙方应在接到甲方通知后及时维修，确保工程质量达到国家规定的标准。解决办法：1.工期延误：甲乙双方应提前沟通，协商解决。如需延长工期，应签订补充协议，明确延长后的工期。2.质量问题：乙方应加强施工过程中的质量把控，严格按照国家有关工程建设的技术规范和质量要求进行施工。如甲方发现质量问题，应及时通知乙方进行整改。3.支付问题：甲乙双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。如甲方逾期付款，应按照合同约定支付违约金；如乙方逾期完成工程，应按照合同约定支付违约金。4.保修期内维修：乙方应在接到甲方通知后及时维修，确保工程质量达到国家规定的标准。如乙方