零星石材铺装施工合同

零星石材铺装施工合同甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行零星石材铺装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：零星石材铺装施工，包括但不限于石材采购、运输、铺装、打磨、清洁等工作。二、工程期限1.工程期限为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如遇特殊情况导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。三、工程质量1.乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及质量标准进行施工。2.乙方应确保施工过程中使用的材料符合国家相关标准和规定，且质量合格。3.工程完成后，乙方应进行自检，并提请甲方进行验收。验收合格后，甲乙双方应签订验收证书。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.甲方应按照以下付款方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完成后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为质保金。质保期满后，如无质量问题，甲方应在7个工作日内支付剩余质保金。五、违约责任1.甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。2.乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的0.1%作为违约金。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________注：以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-零星石材铺装施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程期限四、工程质量五、工程价款及支付方式六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：零星石材铺装施工，包括但不限于石材采购、运输、铺装、打磨、清洁等工作。三、工程期限1.工程期限为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如遇特殊情况导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。四、工程质量1.乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及质量标准进行施工。2.乙方应确保施工过程中使用的材料符合国家相关标准和规定，且质量合格。3.工程完成后，乙方应进行自检，并提请甲方进行验收。验收合格后，甲乙双方应签订验收证书。五、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.甲方应按照以下付款方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完成后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为质保金。质保期满后，如无质量问题，甲方应在7个工作日内支付剩余质保金。六、违约责任1.甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。2.乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的0.1%作为违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件（附件1：设计图纸及施工方案）（附件2：质量标准及验收标准）（附件3：石材样品及规格）甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________注：以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.附件1：设计图纸及施工方案2.附件2：质量标准及验收标准3.附件3：石材样品及规格法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间商品交换关系的法律规范的总称，是规定当事人之间权利义务关系的法律。2.质量标准：指产品或服务质量应达到的具体要求，包括国家标准、行业标准和企业标准等。3.验收标准：指在工程完成后，甲乙双方对工程质量进行检验，确认是否符合合同约定的标准。4.违约责任：指当事人违反合同约定的义务，应当承担的法律责任。5.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程延期：在施工过程中，可能会遇到特殊情况导致工程无法按期完成。此时，甲乙双方应友好协商，签订书面补充协议，明确延期原因、延期时间和相关责任。2.质量问题：乙方在施工过程中，应确保工程质量符合约定标准。如甲方发现质量问题，有权要求乙方进行整改。整改费用由责任方承担。3.工程款支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。4.合同解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。5.争议解决：在合同履行过程中，如发生纠纷，双方应首先尝试友好协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。解决办法：1.对于工程延期，甲乙双方应签订书面补充协议，明确延期原因、延期时间和相关责任。2.对于质量问题，乙方应立即进行整改，确保工程质量符合约定标准。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任。3.对于工程款支付，甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。4.对于合同解除，双方应签订书面解除协议，明确解除原因和双方责任。5.对于争议解决，双方应首先尝试友好协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉