2021年手册考试题库

《建筑施工公司法律风险防范实用手册》考试题库第一某些单项选取共50题（每题一分）1、建设工程施工合同是一种特殊（B）。（P1）A、买卖合同B、承揽合同C、技术合同D、保管合同2、中标告知书属于（C）。（P6）A要约B要约邀请C承诺D、邀请函3、《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起（B）内，按照招标文献和中标人投标文献订立书面合同。（P6）A、十天B、十五天C、三十天D、六十天4、固定单价合同价款计算办法：（C）（P21）A结算价=审核工程量+中标单价B结算价=合同总价（中标价）+变更价C结算价=审核工程量×中标单价D结算价=合同总价（中标价）×变更价5、发包人提供材料不合格，承包人未进行检查就投入使用，工程质量责任由谁承担？（C）(P61)A、发包人单独承担责任B、承包人单独承担责任C、承、发包人共同承担责任D、材料供应商承担责任6、承包人在工程具备隐蔽条件此前，应当自检并书面告知发包人工程师在（A）内验收。(P66)A、24小时B、36小时C、48小时D、72小时7、工程结算第一负责人是（D）(P72)A、施工员B、预算员C、财务人员D、项目经理8、工程分包（B）发包人批准，劳务分包（）发包人批准。(P92)A、需要、需要B、需要、不需要C、不需要、需要D、不需要、不需要9、劳务派遣期间，被派遣工作人员因执行工作任务导致她人损害，由接受劳务派遣用工单位承担（B）责任;劳务派遣单位有过错，承担相应补充责任。（P102）A、补充责任B、补偿责任C、侵权责任D、违约责任10、大型起重设备安装完毕后，（A）应当自检，出具自检合格证明。（P327）A、安装单位B、业主单位C、施工单位D、质检单位11、《建设工程安全生产管理条例》规定：技术交底需要以（D）形式作出，并由双方签字确认。（P107）A、语言B、口头C、数字D、书面12、在施工中，公司规定订立租赁合同必要采用（C）。(P126)Ａ、其她形式Ｂ、口头形式Ｃ、书面形式13、工程承包人优先受偿权必要在工程竣工或合同商定竣工之日起（D）内行使，逾期则丧失优先权。(P159)A、三个月B、半年C、一年D、两年14、人民法院受理案件标志是（A）。（P162）A、向人民法院递交诉状并缴纳诉讼费B、人民法院下达交款告知单C、向人民法院递交诉状D、向人民法院反映案件状况15、当事人收到一审判决书后，对判决不服，应在判决书送达之日起（C）内提起上诉。(P169)A、七日B、十日C、十五日D、三十日16、国内法律规定向人民法院祈求保护民事权利诉讼时效期间普通为（C）（P170）A、半年B、一年C、二年D、三年17、下列哪些案件诉讼时效为二年？（C）(P170)A、身体受到伤害B、拒付租金C、寄存财物丢失D、借款未还18下列哪些案件诉讼时效为一年（B）（P170）。A、拖欠工程款B、返还投标保证金C、出售产品质量不合格D、欠钢材款未付19、（C）是工程施工合同履约第一负责人，其她合同由详细经办人作为履约负责人。(P236)A、施工员B、安全员C、项目经理D、材料员20、撤销权自债权人懂得或应当懂得撤销事由之日起（半年）内行使;自债务人行为发生之日起（一年）没有行使撤销权，该撤销权消灭。（P255）A、半年,一年B、一年、五年C、二年,三年D、一年,二年21、当事人可以在买卖合同中商定买受人未履行支付价款或者其她义务，标物所有权属于（C）。(P263)A、买受人B、保证人C、出卖人D、法人22、《合同法》规定，租赁合同租赁期限不得超过（D）年。(p268)A、十五年B、二十年C、三十年D、十年23、出卖人应当按照商定期限交付标物。商定交付期间，出卖人可以在该交付期间内（B）交付。(P264)A、十日B、任何时间C、三十日D、三个月24、标物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效时间为（A）。(P264)A、交付时间B、合同订立前C、合同订立时D、合同订立后25、出卖人出卖交由承运人运送在途标物。除当事人另有商定以外，毁损、灭失风险自合同成立时起由（D）承担。(P264)A、买受人B、承运人C、托运人D、出卖人26、出卖人多交标物，买受人可以接受或者回绝接受多交某些。买受人接受多交某些，按照（B）支付价款。(P267)A、市场价格B、合同价格C、同类产品价格D、重新定价27、标物在交付之后产生孳息，归（D）所有。(P267)A、保管人B、出卖人C、所有人D、买受人28、对于（B）合同，当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前告知承租人。（P270）A、定期租赁B、不定期租赁29、建设工程合同不涉及（ c）（P273）A、工程勘察合同B、工程设计合同C、工程监理合同D、工程施工合同30、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立建设工程施工合同与通过备案中标合同实质性内容不一致，应当以（D）作为结算工程价款依照。(P292)A、结算价款低合同B、另行订立新合同C、结算价款高合同D、备案中标合同31、《建筑法》规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起（B）内，对符合条件申请办理施工允许证。（P297）A、十日B、十五日C、二十日D、三十日32、建设单位领取施工允许证后因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以（A）次为限，每次不超过（3）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工允许证自行废止。（P297）A、一、三B、二、三C、一、六D、二、六33、《建筑法》规定，（B）应当自领取施工允许证之日起三个月内开工。（P297）A、施工单位B建设单位C监理单位D、设计单位34、《建筑法》规定，在建建筑工程因故中断施工，（D）应当自中断施工之日起一种月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程维护管理工作。（P298）A、设计单位B、施工单位C、监理单位D、建设单位35、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中断施工满（D）工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工允许证。（P298）A、一种月B三个月C、半年D、一年36、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（A）次安全生产教诲培训。（P332）A、一B、二C、三D、四37、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期为（B）。（P357）A、一年B、二年C、三年D、四年38、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，供热与供冷系统最低保修期限为（A）个采暖期、供冷期。(P357)A、二B、三C、四个D、五个39、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，屋面防水工程、有防水规定卫生间、房间和外墙面防渗漏最低保修年限是（D）。(P357)A、一年B、二年C、三年D、五年40、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，建设工程保修期，自（C）起计算。(P357)A、主体构造封顶之日B、工程竣工之日C、工程竣工之日D、工程款支付完毕之日41、当事人向人民法院申请强制执行期限是（A）。（P173）A、半年B、一年C、二年D、三年42、下列哪项工程可以合用建设工程优先受偿权（D）。(P159)A、国防工程B、道路桥梁C、公用设施D、商品房43、买卖合同是出卖人转移标物（D）于买受人，买受人支付价款合同。(P263)A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权44、租赁物在租赁期间发生所有权变动，（B）(P270)A、原租赁合同无效B、重新订立租赁合同C、不影响租赁合同效力D影响租赁合同效力45、对格式条款理解发生争议，应当按照普通理解予以解释。格式条款有两种以上解释，应当（A）。(P250)A、作出不利于提供格式条款一方解释B、作出有助于提供格式条款一方解释C、格式条款弃之不用D、法官自由裁量46、在工程开工时，承包人应规定发包人、监理单位出具书面（C），告知其派驻工地代表、监理人员姓名及职权。（P33）A、开工令B、施工允许证C、告知书D、人员变动告知单47、工程项目部在办理劳务结算时，《工程量结算单》必要有（D）签字或盖章，使劳务结算对双方产生法律约束力。P（100）A、施工员B、材料员C、劳资员D、劳务分包人48、无资质分包人雇佣人员工作中受伤时，总包单位应承担（C）。（P121）A、补偿责任B、补偿责任C、连带补偿责任D、违约责任49、债权人转让权利，应当告知债务人。未经告知，该转让对（C）不发生效力。（P256）A、债权人B、第三人C、债务人D、担保人50、债务人将合同义务所有或者某些转移给第三人，应当经（B）批准。（P256）A、第三人B、债权人C、债务人D、法人《建筑施工公司法律风险防范实用手册》考试题库第二某些多项选取共65题（每题2分，选对一种得0.5分，选错不得分）1、建设工程施工合同构成某些普通应涉及(A)等文献。(P1)A、合同书B、通用条款C、专用条款D、图纸2、在投标或订立合同前，要审查发包人（B）。(P2)A、发包人主体资质B、项目真实性、合法性C、施工用地状况D、发包人资信能力3、工程量清单模式下投标报价风险源有那些？(A)（P4）A、业主提供工程量清单存在瑕疵B、合同条件中风险范畴和风险值C、投标人对间接费用分摊与否合理D、投标人对图纸、工程量清单复核4、下列那些属于工程量清单报价中不平衡报价技巧？（A）(P5)A、早收益项目，单价可恰当高些B、也许增长工程量项目，单价可恰当高些C、也许删减工程项目，单价可恰当低些D、零星机械台班单价可报低些5、因招标人缔约过错给投标人导致损失，投标人可以规定补偿（）。(P7)A、为订立合同所支出费用B、准备履行合同所支出费用B、所支出费用利息损失D、丧失与她人签约机会损失6、对于监理工程师状况，下列那些内容必要在施工合同中明确商定。（）(P9)A、姓名B、详细职权C、所在监理公司名称D、职称7、在合同中商定发包人工作内容时，应当（）(P10)A、列出办理证件、批件名称B、提供场地详细条件C、各项工作完毕详细时间D、办理交接事项需书面形式8、关于工程进度款支付合同条款，应在商定期注意（）(P11)A、按周期付款，应商定为“每月X日前支付”B、按比例付款，不要商定为X%内C、后期付款，应商定为提交竣工验收（结算）报告后X日内。D、节点付款，商定为“节点完毕后X日内”9、下列那些属于承包人防范发包人擅自篡改合同办法。（）(P15)A、发包人先盖章B、在合同文本上加注“单方修改无效”C、承包人先盖章D、保存合同原稿和发包人盖章合同进行比对10、下列那些办法是合同文本已被发包人擅自篡改后补救办法？()(P15)A、及时提出书面异议B、共同销毁已篡改合同，重新订立C、及时行使撤销权D、边履行边协商11、普通状况下，属于总监理工程师职权有（）（P17）A、主持监理睬议B、审定开工报告C、主持工程质量事故调查D、审定施工方案12、在施工合同订立时，承包人如何应对联合开发房地产工程项目中“隐名发包人”（）？（P22）A、规定联合开发各方共同与承包人订立合同B、单独与发包人订立合同C、索要联合开发合同D、规定“隐名发包人”向承包人提供支付工程款担保13、下列哪些证据是施工合同履行中承包人应特别注意收集保存？（）（P36）A、合同、招投标文献、图纸B、变更签证单C、竣工报告签收单D、结算报告与结算资料及其提交签收单14、承包人在工程竣工验收前应把好哪些关，（）（P37）A、签证关，解决漏掉签证问题B、结算关，解决结算商定不明问题C、工期关，解决工期延误问题D、资料移送关，保证工程资料移送规范15、工程项目法律信息档案中拟定工程合同关系信息资料涉及（）。(P39)A、图纸B、补充合同C、招投标文献D、承诺书16、工程项目法律信息档案记载信息能动态反映工程进展，通过度析可以从中及时发现合同履行中存在（）。(P40)A、工程履约状况B、收款风险C、工程逾期风险D、工程竣工与结算风险17、发包人具备下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除施工合同？（）（P45）A、发包人不按商定支付工程款B、发包人提供重要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性原则C、发包人不履行合同商定协助义务D、发生不可抗力导致合同无法继续履行18、因发包人违约解除合同，承包人可以规定补偿下列那种损失。（）(P49)A、工程款B、合同商定违约金C、承包人保护现场管理费用D、已订材料不能退货引起损失19、下列哪些属于承包人防范工期违约风险办法。（）（P50）A、商定违约金最高限额B、及时办理工期签证C、加强施工进度管理D、商定承包人工期违约金与发包人逾期付款违约金相称20、下列那些日期也许被认定为实际开工日期。（）(P51)A、开工令记载日期B、开工报告记载日期C、承包人收到中标告知书之日D、竣工验收证书记载日期21、下列哪些日期也许被认定为工程实际竣工日期（）(P52)A、提交验收报告之日B、验收合格之日C、发包人擅自使用之日D、竣工资料备案日期22、发包人迟延支付工程款，承包人如何保护自己权利?()（P55）A、规定停工、窝工期间各种损失B、承包履行催告义务C、直接停工D、规定顺延工期及时并办理工期签证23、下列哪些属于发包人应对工程质量承担过错责任情形？（）(P60)A、发包人将建设工程肢解发包B、发包人提供设计有缺陷C、发包人提供建筑材料D、发包人直接指定分包人分包专业工程24、经鉴定工程质量不合格，承包人要承担哪些不利后果？（）(P65)A、承担修复费用B、承担鉴定费用C、导致停工，工期不顺延D、承包人承担停工损失25、承包人如何收集发包人“擅自使用”证据？（）(P66)A、现场拍照录像B、发包人安排住户入住装修C、发包人开盘、剪彩及新闻报道D、请公证机关进行公证26、承包人向发包人报送结算资料，应涉及下列哪些内容？()（P71）A、竣工结算报告B、完整竣工结算书C、保存备用件D、结算资料移送清单27、竣工结算报告中普通涉及下列哪些内容。()(P71)A、所有工程结算款总额B、发包人已支付工程款C、尚欠工程款数额D、审核期间及逾期不审核后果28、承包人“送审价”要成为“工程结算价”需要具备哪些条件。（）（P73）A、合同中商定了结算审核与答复期限B、合同中有“发包人收到结算文献后，在商定期限内不答复，视为承认竣工结算”商定C、发包人已签收竣工结算文献D、发包人已经超过商定期限，没有答复29、承包人将结算资料有效送达给发包人方式有（）(P73)A、派人直接送达B、电话告知C、特快专递送达D、公证送达30、当事人就同一建设工程另行订立建设工程施工合同与通过备案中标合同实质性内容不一致，应当以备案中标合同作为结算工程价款依照。“实质性内容”是指（）(P80)A、工程价款B、工程工期C、工程款支付D、工程质量31、工程结算时哪些问题可一并解决（）（P82）A、确认已付工程款B、拟定工程款支付时间及利息C、确认工期责任解决原则D、列出争议问题32、下列哪些属于承包人可规定索赔状况？（）(P85)A、物价上涨超过上涨风险范畴B、发包人代表错误指令、不合理干预C、发包人违约未提供施工条件D、不可预见自然条件、客观障碍导致施工成本增长33、承包人提出索赔时应注意哪些问题？（）(P87)A、在索赔时效内提出索赔B、收集、保存索赔证据资料C、及时补充完善索赔证据D、对工程师否决结论提出书面异议34、劳务派遣特点是:实际用工单位与劳务派遣单位订立（），劳务派遣单位与劳务人员订立（）。(P101)A、《劳务派遣合同》B、《劳动合同》C、《承包合同》D、《技术合同》35、下列哪些文献是施工单位租用大型起重设备时，应当规定出租人出示（）(P107)A、制造允许证B、制造监督检查证明C、设备发票D、产品合格证及自检合格证36、一份合格施工方案应具备哪些要件。（）(P113)A、编制人须具备相应资质B、施工员签字确认C、总工及监理工程师审核批准D、附具备验算成果37、施工现场发生安全事故，受害人医治无效死亡，补偿项目涉及（）等费用。(P115)A、医疗期间合理费用B、受害人精神损失费C、丧葬费、死亡补偿金D、抚养、赡养费38、订立人身伤害一次性补偿合同时，应把握下列哪几点？()(P124)A、拟定补偿对象；B、事故基本状况；C、拟定补偿费用内容及补偿数额；D、拟定补偿款领取人和领取方式；E、明确双方了结意思；39、租赁合同内容除应涉及当事人姓名、住所、租赁物型号、数量、租赁期限、租金原则、违约责任外，还应涉及（）(P127)A、租金支付方式B、租赁物返还方式C、租赁物生产厂家D、争议解决办法40、在租赁合同履行中，收取与退还租赁物单据上，必要写明租赁物哪些内容？（）(P131)A、名称B、数量C、规格型号D、用途41、担保除了保证和抵押外，尚有哪几种形式：（）（P151）A、违约金B、质押C、留置D、定金42、下列租金结算及支付方式中，哪些对承租人有利？（）(P132)A、结算周期要长B、承租人制作结算单，出租人签字确认C、出租人提供结算发票后，承租人再付款D、租金支付期限要早43、房屋租赁合同中应列明下列哪些房屋基本信息（）(P140)A、所在位置B、出租前租赁状况C、装修及设施状况D、用途44、向没有资质劳务分包商办理付款手续时，除规定提供结算单及劳务发票外还必要做到（）(P151)A、规定其提供用工花名册B、规定其提供考勤登记表C、规定其提供劳务费发放单D、监督劳务费发放45、发包人浮现哪些状况，承包人应及时提起诉讼（）(P164)Ａ、发包人长期迟延决算Ｂ、决算定稿后长期不付款Ｃ、发包人资信能力下降，但提供担保Ｄ、在建工程被其她单位查封46、承包人在诉讼送保全或执行时，如何获取发包人银行账户信息？（）(P179)Ａ、收集双方交易票据Ｂ、工商、税务部门查询Ｃ、电信、邮政、水电气公司查询Ｄ、第三人协助查询47、在订立材料、设备采购合同和租赁合同步，应进行充分市场调查，认真甄别合同相对方资信状况和履约能力，同步（）。（P236）A、避免使用对方格式合同文本B、禁止不经审查擅自对外订立合同C、禁止使用不规范合同文本D、因工程所需随意订立合同48、工程进度款催收，工程项目部应按《工程施工合同》商定及时向发包方报送阶段工程量结算书.对逾期付款（）。(P237)A、及时向发包方送达催款告知并获得发包方签收回执B、财务部门应建立逾期付款账目C、及时向公司有关部门报告，研究对策采用办法D、继续垫资施工49、工程项目部财务账目应建立债权分级管理预警机制，按照（）等风险级别进行分别管理。(P238)A、半年以内B、半年以上一年如下C、一年以上两年以内D、三年以上50、各分公司、项目部对其债务负有完全清偿责任。项目经理作为债务清偿负责人在资金支付安排时（），避免被诉案件发生。(P238)A、要依照债权人不同状况做到统筹兼顾B、不得倚偏倚重故意疏忽个别债权人C、对清偿有困难做好解释与安抚工作D、对到期债权久拖不决，激化矛盾51、公司（）属于公司机密，任何人未经批准不得将上述资料向外泄露。(P239)A、宣传手册B、银行账号C、公司文化D、内部文献52、建立工程项目法律信息档案涉及工程范畴有（）。(P243)A、投标工程B、已竣工未结算工程C、结算后未付清工程款工程D、在建工程53、工程项目法律信息档案应注意收集（）等重要工程信息资料。(P243)A、工程签证、变更告知单B、工程施工合同、补充合同及招投标文献C、开、停工报告及工期顺延签证D、交竣工报告及验收证书54、《合同法》规定，有下列情形之一，合同无效（）(P251)A、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益B、以合同形式掩盖非法目C、违背法律、行政法规强制性规定D、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益55、应当先履行债务当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中断履行。（）（P254）A、经营状况严重恶化,但提供担保B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务C、丧失商业信誉D、有丧失或者也许丧失履行债务能力其她情形。56、下列哪些建设工程施工合同无效？（）(P288)A、承包人未获得建筑施工公司资质B、没有资质实际施工人借用有资质建筑施工公司名义C、建设工程必要进行招标而未招标或中标无效D．超越承包人资质级别57、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，应当如何解决？（）(P289)A、修复后建设工程经竣工验收合格，发包人祈求承包人承担修复费用，应予支持；B、修复后建设工程经竣工验收不合格，承包人祈求支付工程价款，不予支持C、因建设工程不合格导致损失，发包人有过错，也应当承担相应民事责任。D、修复后建设工程经竣工验收合格，修复费用应认定为工程款由发包人承担。58、工程款利息从应付工程价款之日起计付，当事人对付款时间没有商定或者商定不明，下列时间视为应付款时间：（）(P291)A、建设工程已实际交付，为交付之日B、建设工程没有交付，为提交竣工结算文献之日C、工程未交付，工程价款也未结算，为当事人起诉之日D、工程未交付，工程价款也未结算，当事人起诉，为判决生效之日59、哪些工程必要进行招标。（）(P311)A、大型基本设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目B、所有或者某些使用国有资金投资或者国家融资项目C、使用贷款、援助资金项目D、使用国际组织或外国政府贷款、援助资金项目60、《建设工程质量管理条例》中所称建设工程是指（）（P341），A、土木工程B、建筑工程C、线路管线和设备安装工程D、装修工程61、建设单位必要向关于（）提供与建设工程关于原始资料。（P342）A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位62、下列哪些建设工程必要实行监理？()(P343)A、国建重点建设工程B、大中型公用事业工程C、住宅工程D、外国政府贷款、援助资金工程63、合同生效后，当事人不得因（）而不履行合同义务。（P255）A、姓名、名称变更B、法定代表人变动C、承办人变动D、负责人变动64、（）依法对建设工程质量负责？（P341）A、建设行政主管部门B、建设单位C、设计单位D、施工单位65、因建设工程质量发生争议，发包人可以以（）为共同被告提起诉讼。（P292）A、监理人B、总承包人C、分包人D、实际施工人《建筑施工公司法律风险防范实用手册》考试题库第三某些填空共33题（每空格1分）1、建设工程安全生产管理坚持-------防止为主方针。（P324）2、施工现场从事危险作业人员应当办理——保险，保险费用由施工单位支付。（P332）3、施工单位应当依照不同施工阶段和——季节、气候变化，在施工现场采用相应安全防护办法。4、在当事人没有商定状况下，租赁期间因占有、使用租赁物获得收益，归——所有。5、在当事人没有商定状况下，——应当履行维修义务。6、承租人因保管不善导致租赁物毁损、灭失，应当承担——责任。7、承租人未按照商定办法或者租赁物性质使用租赁物，致使租赁物受到损失，出租人可以——并规定补偿损失。8、履约担保形式普通分为——担保公司履约保证书、履约保证金。9、在国内法律制度中，担保有——、抵押、质押、留置、——五种形式。10、因合同纠纷提起诉讼，由被告住所地或者——人民法院管辖。（民诉24条）11、按照合同法有关规定：发包人未按照商定期间和规定提供——、设备、——、资金、技术资料，承包人可以顺延工期。12、《关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题解释》规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用某些质量不符合商定为由主张权利，不予支持；但是承包人仍应当在建设工程合理使用寿命内对地基基本工程和——质量承担民事责任。13、承包人向发包人报送结算资料，应当涉及竣工结算报告、完整——及结算资料移送清单。14、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题解释》规定：当事人就同一建设工程另行订立建设工程施工合同与通过备案中标合同实质性内容不一致，应当以——作为结算工程价款依照。15、在办理劳务结算时，注旨在结算单上载明劳务分包人全称同步，必要有——（或代理人）一方签字，使劳务结算对双方产生法律约束力。16、订立劳务分包时必要在合同里明确双方权利和义务，特别是——权利和义务。17、建筑施工公司订立租赁合同应当采用——形式18、公司规定在接受和退还租赁物时，必要要在进料单和退料单上写明——和承租人名称。（P131）19、债权人转让权利，应当告知——。未经告知，该转让对债务人不发生效力。（P256）20、标物所有权自——时起转移，但法律另有规定或当事人另有商定除外。（P263）21、标物损毁、灭失风险，在标物交付之前由出卖人承担，交付之后由——承担，但法律另有规定或者当事人另有商定除外。（P264）22、因标物质量不符合质量规定，致使不能实现合同目，买受人可以回绝接受标物或者——。（P265）23、标物在交付之前产生孳息，归——所有，交付之后孳息，归——所有。（P267）24、承揽普通涉及——、修理、复制、测试、——等工作。（P271）25、建设工程施工合同纠纷以——为合同履行地。（P292）26、施工单位重要负责人、项目负责人、——应当经建设行政主管部门或其她关于部门考核合格后方可任职。（P332）27、发生安全事故后，施工单位应当采用办法防止事故扩大，——。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管关于证物。（P334）28、承揽人交付工作成果不符合质量规定，定做人可以规定承揽人承担——、重作、减少报酬、补偿损失等违约责任。（P272）29、施工单位对因建设工程施工也许导致损害毗邻——、构筑物和地下管线等，应当采用专项防护办法。（P330）30、作业人员有权对施工现场作业条件、作业程序和作业方式中存在——提出批评、检举和控告。（P331）31、施工单位应当制定本单位安全生产事故应急救援预案，建立——或者配备应急救援人员，配备必要应急救援器材、设备，并定期组织演习。（P334）32、当事人可以商定一方违约时应当依照违约状况向对方支付一定数额——，也可以商定因违约产生损失补偿额——。（P260）33、给付定金一方不履行商定债务，无权规定返还定金；收受定金一方不履行商定债务，应当——。（P261）《建筑施工公司法律风险防范手册》考试题库第四某些判断题共100题（每题一分，判断对的得一分，判断错误扣1分）1、建设工程施工合同各个构成某些解释顺序没有先后之分。(P2)2、将投标人对招标人基本规定及自己盼望合同条件与招标人合同条件相结合，形成投标合同条件体当前投标文献中。中标后这些条件就会成为合同条款。（P4）3、自中标告知书送达之日起，招、投标人双方均受投标书和中标告知书法律约束，双方均不得无端不订立施工合同。否则招、投标人违约方应承担缔约过错责任。(P6)4、建设工程施工合同订立后，招标文献和投标文献即宣布作废。(P8)5、建设工程开工前只需要进行技术交底，不需要进行合同交底。(P14)6、在公章管理中，公章管理人员要忠于职守，严格管理程序和备案制度，杜绝公章转手或出借行为。(P26)7、工程项目结束后，要及时将工程项目部公章及使用登记薄一起上交集团公司封存，并严格交接备案制度。(P26)8、如果浮现公章不能收回或丢失现象，要及时向集团公司报告，及时采用公示形式终结其法律效力，并向发包人等重要客户发送书面告知，以避免或减少因而导致损失和影响。(P26)9、承包人可以运用工程例会，把平时发包人没有书面形式口头承诺通过会议纪要形式加以固定，经双方签字确认会议纪要可作为证据使用。(P31)10、在发包人、监理单位派驻工地人员每次变动时，承包人应及时向对方索要《人员变动告知书》，并规定对方加盖单位印章。(P33)11、工程设计变更确认后，承包人应在合同商定期限内向发包人提交工程价款及工期变更确认申请。(P34)12、承包人制作竣工报告、验收证书或工程移送证书时，最佳将竣工日期填写为承包人自检合格日期。(P39)13、工程验收备案日期就是工程实际竣工日期。（P53）14、工程量增长和设计变更必然导致工期顺延。(P54)15、承包人有效避免因发包人过错而承担责任核心，在于收集和保存施工中各个环节对承包人有利证据。(P61)16、发包人提供材料不合格，承包人也未进行检查，浮现质量问题，发包人与承包人共同承担责任。(P62)17、专业工程由发包人直接发包给专业分包人，发包人与分包人订立分包合同，则承包人对此分包工程质量不承担责任。(P63)18、承包人在隐蔽工程掩蔽后，发包人仍有权规定对已隐蔽工程进行重新检查。(P68)19、如果发包人供应材料设备经检查或实验不合格，承包人不得使用，检查和实验费用由发包人承担。承包人应当及时书面告知发包人及监理工程师，规定发包人退回材料设备，重新采购。(P69)20、施工合同中对发包人拖欠工程款利率有商定，按约计算；如果没有商定，则按中华人民共和国人民银行发布同期贷款利率计算。(P74)21、对于发包人拖欠工程款，合同中没有商定利息，不应当计算利息。(P74)22、监理工程师签字签证单一定能作为结算根据。（P75）23、工程签证从性质上看，可视为是原工程承发包合同补充合同，可作为工程款结算时根据。(P75)24、审计是国家对建设单位一种行为监督，不影响建设单位与承建单位合同效力。(P76)25、在建设工程承包合同案件中，双方当事人已确认工程决算价款与审计部门审计工程决算价款不一致时，应以当事人商定作为法院判决根据。只有在合同明确商定以审计结论作为结算根据或者合同商定不明确、合同商定无效状况下，才干将审计结论作为判决根据。（对）（P76）26、承包人编制施工日记可以直接作为结算根据。(P79)27、隐蔽验收记录能真实反映工程量内容，普通也可作为结算根据。(P79)28、如果会议纪要只是施工单位依照自己会议记录内容整顿而成，没有参加会议人员签字，就不能作为结算根据。(P79)29、索赔性质属于经济补偿或时间补偿，而非惩罚。(P84)30、工程分包是总承包人将建筑工程施工中除主体构造施工外其她专业工程发包给具备相应资质施工单位行为，可不必通过发包人批准。（P92）31、经发包人批准，总承包人将其承包范畴内专业工程分包，总承包人与该专业工程分包人对分包工程质量或其她问题对发包人承担连带责任。（对）(P92)32、总承包人将劳务分包，总承包人与劳务分包人在按合同商定承担相应责任同步，也共同向发包人承担连带责任。（错）(P92)33、工程总承包人进行劳务分包必要要通过发包人批准。(P92)34、承包人在合同中如商定“发包人支付所有工程款付至承包人指定账户，发包人付款未付至承包人指定账户，视为承包人没有收到发包人支付工程款”，可以避免发包人避开总承包人，把工程款直接付给分包人或项目负责人现象。(P95)35、施工公司可以通过与挂靠单位或个人合同商定来免除自身法律责任。(P95)36、劳务结算单上有总承包人项目部项目经理、施工员签字即可，不需要劳务分包商一方签字。(P100)37、施工单位应当注意，如果劳务派遣单位不与被派遣劳动者订立劳动合同，被派遣劳动者就会与用工单位形成事实劳动关系。(P101)38、劳务派遣特点是实际用工单位与劳务派遣单位订立《劳务派遣合同》，劳务派遣单位与劳务人员订立《劳动合同》。(P101)39、表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或代理权终结后，以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权，该代理行为有效。(P104)40、采用对内规范权限，对外明示权限，公示项目部人员职责范畴以及责任追究制等办法，可有效避免工程项目部管理人员超越权限行为给公司导致损失。(P104)41、施工单位管理人员在技术交底时只需将注意事项告知工作人员即可，不必双方签字确认。(P107)42、施工单位施工中需要暂时用工时，可将这些暂时用工人员交由劳务公司来管理，避免这些暂时用工人员与施工单位建立事实上劳动合同关系。（对）(P109)43、施工单位在现场设立警示标志必要足够明显、醒目并符合国标。(P113)44、公司员工在工作中受到伤害，如果符合《工伤保险条例》关于工伤条件规定，可由公司或个人向劳动行政部门申请工伤认定，享有工伤保险待遇。(P119)45、施工现场挖基坑、堆放物、建筑物脱落、坠落等导致她人受害，除施工单位有证据证明自己对于事故发生没有过错外，应当承担损害补偿责任。(P122)46、在人身损害补偿案件中，发包人、分包人懂得或者应当懂得接受发包或者分包业务雇主没有相应资质或者安全生产条件，应当与雇主承担连带补偿责任。(P121)47、与自然人订立合同，应将其姓名、年龄、身份证号、住址等基本信息完整录入合同中。(P127)48、收取与退还租赁物单据中，只需写明租赁物名称、数量，不必写明规格型号(P131)49、在接受和退还租赁物时，只需写明送货人、退货人姓名即可，不必写明出租人名称。(P131)50、租赁物丢失后，承租人应及时告知出租人，协商予以补偿将租赁关系转化为债权债务关系。(P134)51、在房屋租赁合同中，双方当事人应对房屋用途进行商定。（P140）52、在司法实践当中，债权人与否挂账甚至与否开发票并不影响债权成立。(P146)53、债权人最后一次收款时，如果收款人在发票或收据上注明“XX业务款项已结清并所有支付完毕”字样就可以避免收款人再次规定付款和支付利息。（P146）54、一审判决书送达当事人后即发生法律效力。(P148)55、债务人提供抵押担保后，只要其不能按期偿还债务，债权人就获得抵押物所有权。(P154)56、对身体受到伤害、出售产品质量不合格、延付或者拒付租金及寄存财物被丢失等四种状况，诉讼时效期限为1年。（P170）57、对于承包人交纳履约保证金、投标保证金、质量保修金，合同商定有退还期限，诉讼时效从应当退还之日起计算。(P170)58、对于承包人交纳履约保证金、投标保证金和质量保修金，诉讼时效从交纳之日起算。（P171）59、行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终结后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权，该代理行为有效。（P251）60、法人或其她组织法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人懂得或者应当懂得其超越权限以外，该代表行为有效。(P251)61、无效合同或者被撤销合同自始没有法律约束力。（P252）62、应当先履行债务当事人只要发现对方有转移财产、抽逃资金以逃避其债务行为就可以擅自中断履行己方债务，虽然没有确切证据，也不用承担违约责任。（P254）63、债务人将合同义务所有或者某些转移给第三人，可以不通过债权人批准。（P256）64、合同权利义务终结，不影响合同中结算和清理条款效力。（P258）65、法律规定或者当事人商定解除权行使期限，期限届满当事人不行使，该权利消灭。（P258）66、合同法中不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服客观状况。（P261）67、当事人一方违约后，对方没有义务采用恰当办法防止损失扩大。（P261）68、当事人一方违约后，对方应当采用恰当办法防止损失扩大；没有采用恰当办法致使损失扩大，不得就扩大损失规定补偿。（P261）69、因买受人因素导致标物不能按照商定期限交付，买受人应当自违背商定之日起承担标物毁损、灭失风险。(P264)70、在没有商定状况下，由出租人