清单陕西省建设工程施工合同示范文本样本

陕西省建设工程施工合同工程名称：水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程工程地点：西安市户县兆丰路建设单位：西安荣鼎置业有限公司地址：西安市户县兆丰路电话：施工单位：西安华西信息智能工程有限公司地址：西安市高新技术产业开发区电话：订立日期：年月日

第一某些合同书发包人（全称）：西安荣鼎置业有限公司承包人（全称）：西安华西信息智能工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其她关于法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：荣华·水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程；工程地点：西安市户县兆丰路_______二、工程承包范畴承包范畴：水岸新城一期内12#~18#楼、地下车库工程中消火栓系统、自喷系统；_________三、合同工期：总日历天数__90__天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量原则工程质量原则：__合格_____五、合同价款1、合同总价（大写）：_______________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金______元，零星工作费_______元，安全防护、文明施工办法费________________________元，工程分包和材料购买______________元，总承包服务费__________________元。)2、综合单价：详见承包人报价书。六、构成合同文献构成本合同文献涉及：1、本合同合同书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标告知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文献、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、原则、规范及关于技术文献双方为履行本合同关于洽商、变更等书面合同、文献，视为本合同构成某些。七、本合同书中关于词语含义与本合同第二某些《通用条款》中赋予定义相似。八、承包人按照合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同商定期限和方式支付合同价款及其她应当支付款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：________________________________本合同双方商定________________________________后生效。发包人：（公章）_________承包人：（公章）______________地址：_________________地址：______________________邮政编码：_____________邮政编码：___________________法定代表人：___________法定代表人：_____________委托代理人：___________委托代理人：_________________电话：________________电话：__________________传真：_________________传真：________________开户银行：______________开户银行：_____________帐号：_______________帐号：_____________________第二某些通用条款1、《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）8月版本）2、通用条款执行《陕西省建设工程施工合同》“通用条款”。3、通用条款中若与专用条款冲突时，以专用条款为准。4、删减条款有27.1（2）、27.1（5）、28.1、28.2、30.2、31.4（1）等，本项目双方和谐协商以上删减条款不执行。

第三某些专用条款一、词语定义及合同文献1、合同文献及解释顺序合同文献构成及解释顺序：①本合同合同书；②本合同专用条款；③本合同通用条款；④中标告知书投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经发包人批准对关于问题补充资料和澄清文献等)；⑤招标文献(含招标答疑纪要与此关于某些)；⑥图纸；⑦原则、规范及关于技术文献；⑧合同履行中，发包人、承包人关于工程洽商、变更等书面合同或文献均视为本合同构成某些。2、语言文字和合用法律、原则及规范2.1本合同使用汉语表述。2.2合用法律和法规需要明示法律、行政法规：__中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地地办法规和地方政府规章_____。2.3合用原则、规范合用原则、规范名称：（1）《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300-（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—92）（3）《电气装置安装工程施工验收规范》（GBJ232—92）（4）《建筑设计防火办法》（GB50016—97）、(火灾自动报警系统设计规范)（GB50163—99）、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96)（5）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—）（6）《建筑给水排水工程施工及验收规范》（GB50242—）发包人提供原则、规范时间：______________/______________________。国内没有相应原则、规范时商定：___按生产公司在技术监督局备案并经监理工程师和发包人批准原则。3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：_开工前发包人向承包人提供全套施工图***套；其中1套用于竣工图。（提供图纸数量不满足规定，承包人可向发包人申请加晒图纸，费用由承包人承担。）发包人对图纸保密规定：___不得向第三方外传、外借、转让、披露，仅用于本工程施工及验收全过程。__使用国外图纸规定及费用承担：______/___________。二、双方普通权利和义务4、工程师4.1监理单位委派工程师姓名：____________________职务：_________________________发包人委托职权：_____根据监理合同行使职权____。__需要获得发包人批准才干行使职权：____根据监理合同行使职权。4.2发包人派驻工程师姓名：____________________职务：_____________________________________职权：______负责施工全过程内、外部关系协调、解决往来文献，对工程进度、质量、变更指令、签证、材料认质认价、工程款支付、结算等进行管理。发包人派驻工程师工作中行为和指令均视为发包方具备法律效力行为或指令。4.3不实行监理，工程师职权：________/_______________。5、项目经理姓名：___________________职务：_____________________________________6、发包人工作6.1发包人应按商定期间和规定完毕如下工作：（1）施工场地具备施工条件规定及完毕时间：__已具备开工条件。（2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供应规定：_____已满足施工需要。__其计量和计价办法为：_水、电用量以计量表读数加分摊损耗为准，价格执行有关部门水、电费单价。水、电费用由承包人承担。（3）施工场地与公共道路通道开通时间和规定：__承包人进场前5日。（4）工程地质和地下管线资料提供时间：_______承包人进场前5日。（5）施工所需证件、批件：由发包人办理。（6）水准点与座标控制点交验规定：___开工前由发包人提供水准点与坐标控制点，双方进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：__承包人进场后5天内完毕图纸审查，向发包人申请交底。（8）协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：____由发包人协调解决施工现场周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作，并承担关于费用（承包人未按发包人指令或未按操作规程导致损失除外）。（9）双方商定发包人应做其她工作：另行商定。6.2发包人委托承包人办理工作：（1）负责本工程既有工程状况通过消防验收后组织并进行移送工作，按期获得消防部门验收合格意见书。（2）负责工程竣工后向发包人提供设备使用阐明书及竣工图和施工技术关于工程资料。（3）其她商定：*********************************************************。7、承包人工作7.1承包人应按商定期间和规定，完毕如下工作：（1）需由设计资质级别和业务范畴容许承包人完毕设计文献提交时间：__/_。（2）应提供筹划、报表名称及完毕时间：__本合同订立后七日内向发包方代表、监理工程师提供总进度筹划、总体资金使用筹划、甲供材使用筹划及首月工程进度筹划、月资金使用筹划，后来每月22日前报当月工程形象进度记录报表及下一种月工程进度筹划表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和规定：___严格按照《施工现场暂时用电安全技术规范JGJ46-88》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93》组织施工，并承担由此产生费用。因承包人未能履行上述义务，导致工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及发生费用。除因发包人行为或过错而导致伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其她人员伤亡补偿或补偿责任。（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施规定：__/。（5）需承包人办理关于施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/。（6）已竣工程成品保护特殊规定及费用承担：__已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工程成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人负责予以修复并承担费用；工程交付发包人后，保护工程及费用由发包人承担。（7）施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护规定及费用承担：____承包人应按发包人指令或按操作规程做好施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作，否则，导致损失费用由承包人承担。（8）施工场地清洁卫生规定：达到西安市级以上文明工地原则，并免费配合创卫工作。（若计取安全文明施工办法费）（9）双方商定承包人应做其她工作：_①承包人在投标书中填写资料，属于合同文本构成某些，承包人应全面履行其所作承诺，否则属于承包人违约。发包人视其违约状况，可予以承包人0.5万元～1万元/项违约惩罚。②承包人项目经理和技术负责人无特殊状况每月坚守工地时间不得少于22天，缺勤按1000元/天·人原则向发包人支付违约金。项目经理和技术负责人需要离开工地时必要向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤解决。③承包人擅自更换项目经理，应按1万元/人·次原则向发包人支付违约金。④承包人重要机械设备未能按工程筹划（或监理工程师规定）及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场机械设备，应按500元/天·台（套）原则向发包人支付违约金；迟到或调离超过10天时，发包人可自行组织采购，费用直接在支付时予以扣除，同步对到场时限延迟仍要计算违约金。eq\o\ac(○,5)从合同生效之日起直到合同终结时间内，承包人应承担合同规定现场各项暂时房屋、设施、设备修建、购买、安装、管理、保养和维修，并提供必要设施保洁服务。至合同终结发包人及监理工程师撤出工地后，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供以上条件和服务被以为包括在承包人投标报价中。eq\o\ac(○,6)发包人需要时，也许对施工做出某些限制和配合规定，承包人应按照规定做出配合，并承担因而而引起工效减少需增长费用。⑦承包人产生建筑垃圾和生活垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。⑧双方其她另行商定。三、施工组织设计和工期8、进度筹划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度筹划时间：开工前3日内。工程师确认时间：_______收到后7日内，如果逾期则视为承认。8.2群体工程中关于进度筹划规定：_针对本工程承包人除须编报总体施工组织设计和进度筹划。9、工期延误9.1双方商定工期顺延其她状况：_除执行通用条款13条外，以及政府政策及特殊规定，如创卫、工程所在地关于部门特殊规定等；突发性公共、卫生、治安事件。四、质量与检查10、隐蔽工程和中间验收10.1双方商定中间验收部位：_____调试前复验。11、工程试车11.1试车费用承担：___本工程由承包人对给水系统进行水压实验、清洗、消毒，排水系统进行通水实验，系统调试，对电气某些进行系统调试等规范规定常规检查和调试，所需检查费用已涉及在合同价内。五、安全防护、文明施工承包人严格按西安市级以上文明工地检查（验收）原则实行，安全施工。承包人按照国家和本地政府关于规定应采用任何必要安全防护办法所需价款已包括在发包人支付合同价款当中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身办法不力导致事故所有责任和因而发生所有费用。安全目的为无死亡事故，工伤频率控制在西安市建筑施工安全管理法规规定指标规定范畴内。若发生工伤事故，关于费用所有由承包人承担，因而给发包人导致损失，还应按照发包人实际损失承担补偿责任。六、合同价款12、合同价款商定12.1本合同价款采用__________________________方式拟定。（1）采用固定总价合同：。（2）采用固定综合单价合同，综合单价中涉及风险范畴：__自主报价材料（按本合同第32.1条）之外所有价格风险及本合同第43条规定以外发生自然灾害费用。风险范畴以外综合单价调节办法：_______依照通用条款、招标文献、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文献、发包人认质认价单及专用条款商定进行调节。（3）采用可调价格合同，合同价款调节办法：___/____________________。13、合同价款调节13.1双方商定合同价款（1）合同工程量为（投标人对发放清单中工程量漏项，应在答疑时提出，经招标人确认后变更清单，作为投标根据，一次性在本次报价中列入，结算时不再调节。），分某些项工程量清单综合单价按如下原则调节，调节后单价包死，进度付款和结算按调节后单价执行。eq\o\ac(○,1)若相似清单项浮现不同综合单价，则以综合单价低为准并调节其总价；eq\o\ac(○,2)为合理控制工程造价，保证项目顺利实行，发包人有权纠正并调节承包人不平衡报价并直接调节合同总价。eq\o\ac(○,3)单价分析表中材料单价与投标文献中投标人采购供应重要材料设备价格表中报价不符，则以低者为准，并调节合同总价。eq\o\ac(○,4)单价分析表中所报单价与工程量清单中该项综合单价不符，则以低者为准，并调节其合价。（2）办法项目清单中，除费率计价项办法费外，别的办法项目清单所有包干，不因任何因素而调节。（3）费率计价项办法费调节原则：造价变更分某些项造价变更比例超过±10%时，超过某些办法费按中标价中办法项目费比例按相应比例增减。（4）发包人确认设计变更依照合同商定进行调节。（5）施工中发生零星用工时，以签证数量计入结算，单价按36元/工日，计入差价。（6）劳保统筹，四项保险费不计。（7）其她商定：******************************************************。14、工程预付款发包人向承包人预付工程款时间和金额或占合同价款总额比例：_/__。扣回工程款时间、比例：____________/_______________预付安全防护、文明施工办法费用比例和时间：_______/。_15、工程量确认15.1承包人向工程师提交已竣工程量报告时间：每月22日前。16、工程进度款结算与支付双方商定工程进度款支付方式、时间和比例是：①工程进度款依照形象进度拨付，承包人于每月22日前向发包人、监理人报送当月已完毕合格工程量进度表，监理工程师及发包人审核后，按完毕工作量85%支付进度款。合计支付至合同总价95%时暂停支付。②系统调试完毕、经消防部门验收合格并获得合格意见书，竣工资料按规定归档后，由乙方提交消防系统工程结算书，工程竣工验收合格后待结算审核生效、办理完结算付款手续后，除留工程结算总价款5%质保金外，付清别的款项。eq\o\ac(○,3)单项变更、签证合计在10万元以内在工程进度款中不予支付，竣工结算时统一结算；单项变更、签证超过10万元时，双方另行协商。eq\o\ac(○,4)其她商定：******************************************************。七、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备与一览表不符时，双方商定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：__/______。（2）材料设备品种、规格、型号、质量级别与一览表不符：/。（3）承包人可代为调剂串换材料：_需征得发包人批准。（4）到货地点与一览表不符：施工单位可拒接。_（5）供应数量与一览表不符：__/_____________________________（6）到货时间与一览表不符：______________/_________17.2发包人供应材料设备结算办法：/18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备商定：承包人必要严格按施工图商定及合同规定选取材料。采购前报监理单位和建设单位有关部门批准后，方可进行采购。所选材料必要是符合国家行业部门检测合格产品，符合国家环境污染控制关于规范，具备出厂证明、质量检查证、产品合格证及有关检查证明。在使用前报监理单位和建设单位确认合格后方可用于工程，否则按照不合格产品对待，由此导致经济损失由承包人承担。在采购前均需报发包人认质认价，结算时在投标综合单价基本上按发包人认质认价单进行调节，调节时仅计算材料价差和税金。结算时无论其材料价格与否增减均不予调节。八、工程变更承包人在工程变更、签证拟定后14天内，提出变更、签证工程价款报告，经监理工程师、发包人确认后调节合同暂定价款。变更、签证合同价款按下列办法拟定：（1）合同中已有合用于变更、签证工程价格，按相应项目合同已确认综合单价办理结算；（2）合同中只有类似于变更、签证工程价格，只调节相应主材费，主材单价按投标文献主材价格计算，若投标文献中无主材单价时，按发包人认定价格进行调节，调节时仅计算材料差价和税金；（3）合同中没有合用或类似于工程变更、签证价格，由承包人按招标文献编制上限控制价综合单价原则组价,并下浮中标优惠比例拟定综合单价(发包人认质认价材料设备价不下浮)；（4）在施工过程中，设计变更引起工程量清单工程量增减，无论工程量增减多少；其综合单价不变，增减某些工程量涉及款额在结算时作相应调节。（5）变更、签证工程办法项目费调节原则按27.1（2）和27.1（3）规定。九、竣工验收与结算19、竣工验收19.1承包人提供竣工图商定：__工程竣工后承包人，将验收汇总合格资料交总包方，还应在工程竣工后**日内向发包人提供完整竣工图纸**套和**套完整竣工结算及其她资料，不另计取费用。19.2中间交工工程范畴和竣工时间：_*******（按实际需要填写）___________________________________________竣工时间以发包人组织竣工验收合格日期为准。20、竣工结算结算审查期限：已竣工程经验收合格后，承包人应在60天内将完整工程结算资料（含**套竣工图）报送监理人，监理人应在30日内对所送结算资料完整性、对的性审核无误后报送发包人，发包人在收到完整无缺结算资料后***天内审核完毕，或提出审核意见。结算须知：见附件121、质量保证21.1保修金：工程竣工结算时，发包人从应付承包人工程款内，按工程结算总价款5%作为预留工程保修金。21.2保修金返还：21.2.1、返还商定：发包方应在保修期满两年，质保金一次性（无息）退还承包方。21.2.2、若工程存在质量问题，甲方可推迟支付相应比例保修款。21.2.3、质量保修金返还并不免除乙方在保修期内保修责任。21.3承包人在工程竣工且验收合格后五天内，应向发包人提交工程质量保修书，质量保修书中应明确工程保修范畴、保修期限和保修责任等，并经发包人批准后与发包人订立保修合同。21.4保修期：保修期自竣工验收合格、发包人代表在最后验收记录上签字之日算起。属于保修范畴、内容项目，承包人应当在接到保修告知之日起3天内派人修理，并保证修理完毕工程，经验收确认达到合格原则。承包人不在商定期限内派人保修或修理后仍不合格，发包人可以委托她人修理，由此产生费用从保修金中扣除。十、违约、索赔和争议22、违约22.1本合同中关于发包人违约详细责任如下：本合同通用条款第28.1条商定发包人违约应承担违约责任：____执行通用条款第28.1条。本合同通用条款第30.5款商定发包人违约应承担违约责任：__执行通用条款第30.5款。本合同通用条款第37.6款商定发包人违约应承担违约责任：___执行通用条款第37.6款。双方商定发包人其她违约责任：______/____________。22.2本合同中关于承包人违约详细责任如下：本合同通用条款第14.2款商定承包人违约承担违约责任：_承包人在工程实行过程中，任何因投标时忽视或误解工地状况而导致索赔或工期延长申请将不被批准。由于承包人自身因素导致工期延误，每延迟一天，承包人向发包人支付元作为违约金；发包人依照延期状况，发包人经书面告知承包人后，有权解除本合同。承包人支付违约金并不免除完毕工程及修补缺陷义务。本合同通用条款第15.1款商定承包人违约应承担违约责任：___承包人承担因工程质量达不到本合同书商定质量级别所导致检测、返工、加固等所有质量补救办法所有费用。当发包人以为质量问题严重，需要终结合同更换承包人，或承包人回绝尽快采用弥补质量缺陷办法时，发包人有权终结合同更换承包人，承包人承担发包人因而终结合同更换承包人所有责任，承担因而产生所有费用，并向发包人支付工程质量违约金，工程质量违约金最高限额为已竣工程结算价5％。双方商定承包人其她违约责任：___________/________________。_23、争议23.1双方当事人商定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请____本地建设行政管理部门_____调解；（2）合同争议调解不成，按下列第_**种方式解决：1）提交_**_仲裁委员会申请仲裁；2）依法向_***_人民法院提起诉讼。十一、其她24、工程分包24.1本工程发包人批准承包人分包专业工程：____/_______。分包施工单位为：_____/_______________________。25、不可抗力25.1双方关于不可抗力商定：_指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人双方责任导致爆炸、火灾，以及对工程导致损害合同条款商定风、雨、雪、地震等自然灾害（六级以上地震、八级以上持续大风、24小时降雨量在50mm以上持续大雨）。26、保险26.1本工程双方商定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行通用条款44.1、44.2条发包人委托承包人办理保险事项：___失业、医疗、工伤、残疾人就业保险，已包括在合同价款中，承包人必要按规定上缴关于部门。（2）承包人投保内容：_______执行通用条款第44.4条___________27、担保27.1本工程双方商定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：______/_____，担保金额：_______/_______，担保有效期：_____/______。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_______/_______，担保金额：_______/____，担保有效期：_________/____。（3）双方商定其她担保事项：________/______________。28、合同份数28.1双方商定合同副本份数：_本合同正本贰份，发包人执壹份，承包人执壹份；副本***份，发包人执***份，承包人执***份，正副本不一致以正本为准。29、补充条款1、承包方应严格按照公司ISO国际质量管理体系原则化和发包人项目部、总包方统一内部原则进行工程施工管理。承包方进入**（项目所属地区域按实填写）施工，治安、卫生等应服从*****（项目所属地区域行政机关按实填写）对工程建设统一管理，并按关于规定缴纳费用。2、图纸交底前及施工过程中，承包人须配齐专业人员仔细阅读图纸，对各专业图纸进行核对，对图纸中存在错碰漏（涉及任何工程定位抵触及与否有足够维修空间等）及时向发包人提出，经书面答复后方可施工，否则因而返工而导致一切直接及间接费用均由承包人承担。3、承包方不得将工程转包、分包给其她施工单位。承包方如对某些单项工程需分包给专业施工单位施工时，应事先经发包方承认才干订立分包合同，并将分包合同报送建设单位一份备案。分包合同不能解除承包方任何义务与责任。承包方应派相应监督管理人员，保证分包合同履行，分包单位任何违约或疏忽均视为承包方违约或疏忽。4、现场工程经济签证单、材料认质认价单，承包方应及时并按发包方规定办理，未经发包方关于部门签字或签字不全者结算时将不予承认(签证单和认价单必要是原件)。因材料认质认价或工程签证延误导致工期及结算迟延，由承包方自行负责。本工程发生变更签证工作量，按照投标报价商定计算办法及投标优惠比例计价。5、、安全增订条款：承包方需建立安全保证体系、制定安全保证办法、设安全员，保证施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域安全，承担由于自身安全办法不力导致事故责任和因而发生费用。6、乙方必要与劳务方订立劳务合同，并保证不拖欠劳务人员工资，做到月结月清。若因乙方未及时支付劳务人员工资导致损失，由乙方自行承担，并承担甲方因而导致有关损失。7、本工程竣工后，承包方应作到工完、料净、场地清。否则发包方不予支付工程款。8、施工过程中，资料和工程进度必要同步。每月发包方管理人员对施工进度和资料进行检查，浮现问题限期整治，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包方要按规定将竣工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包方方可组织验收。9、承包方所用水、电由发包方装表（装表费用由承包方支付）。承包方按表计量据实缴纳关于费用。现场用电必要按照发包方规定，三相五线制，一机一闸必要带漏电保护，不许用电炉。如施工现场浮现用电漏电或短路跳闸，导致停电或影响发包方用电，承包方承担由此给发包方导致一切损失。10、承包方到位人员及设备配备必要和投标书施工组织设计所列人员及设备配备相符，否则视为承包方违约。11、发包方资金遇到困难时，承包方在未收到工程进度款状况下，承包人应予以谅解并承诺仍按总进度筹划规定保持施工持续性。12、施工中如遇到现场不具备施工条件时，材料不增长二次或多次倒运费。13、乙方履约保证金在拟定施工单位后一周内打入甲方账户，做到专款专用，****（形象进度达到相应条件按实填写）完毕后返还。履约保证金为****万元，缴纳比例按承包人工程量进行商定。（该条款按项目实际需要商定）14、甲乙双方承诺：本合同增订条款若与合同中其他条款冲突时，以增订条款为准，且此合同中删减条款不再执行。15、未尽事宜，双方另行订立补充合同。补充合同是合同构成某些。附件1：工程结算须知书附件2：双方拟定中标清单及主材设备表附件1工程结算须知现就结算工作程序及结算事项阐明如下，合伙单位在工程竣工后，进行结算时依此办理。合用范畴涉及：总包工程、分包工程、室外工程、设备安装工程、绿化景观工程。一、工程结算程序。（1）凡工程竣工已验收合格，备案资料已交档案馆和甲方档案室后，施工单位填写结算申请表，并按表上审批程序办理审批。（2）施工单位结算审批办理完后，将申请表及结算资料一并报甲方合同预算部，甲方合同预算部检查资料与否齐备。若资料不齐全，甲方将予以退回，待乙方将所有资料备齐后再报。结算审核期以甲方合同预算部正式签收乙方提交完整结算资料之日起计算，本工程结算审核期为90天。（3）施工方应提供完备工程结算资料。内容如下表：序号资料名称说明1工程结算申请表（表1）按表格内容完善签字审批手续2竣工验收登记表（表2）按验收内容填写并完善签章手续3内部资料移送清单（表3）有关工程资料向档案室备案后填写4施工方结算书施工方编制5签证申请及确认单签证单为原件6材料认价单原件，复印件须经合同预算部签章确认7苗木、设备移送清单（表4）绿化、设备安装工程涉及8工程竣工图纸及变更资料详见