(附件版)天津市小型建设工程施工合同(范本)下载

(附件版)天津市小型建设工程施工合同(范本)下载-PAGE(附件版)天津市小型建设工程施工合同(范本)下载-PAGE天津市小型建设工程施工合同(范本)下载天津市小型建设工程施工合同目录一、合同双方1.1合同甲方1.2合同乙方二、合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程范围2.4工程内容三、合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误的处理四、合同价款及支付方式4.1合同价款4.2预付款4.3工程进度款4.4工程结算款4.5税金及附加费用五、工程质量5.1工程质量标准5.2工程质量保证5.3工程质量监督六、安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产事故处理七、合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除八、违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点十、合同附件10.1工程量清单10.2工程图纸10.3工程施工方案十一、其他约定11.1保密条款11.2合同效力11.3合同终止附件：甲方：天津市某建筑工程有限公司乙方：天津市某小型建设工程施工队根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的小型建设工程事宜，达成如下合同条款：一、合同双方二、合同标的2.1工程名称：天津市某小区绿化工程。2.2工程地点：天津市某小区内。2.3工程范围：小区绿化区域，包括树木种植、草坪铺设、花卉种植等。2.4工程内容：按照甲方提供的工程图纸和施工方案进行施工。三、合同工期3.1工程开工日期：合同签订后，乙方收到甲方预付款之日起计算。3.2工程竣工日期：合同工期内完成施工，并经甲方验收合格。3.3工期延误的处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币万元整（大写：圆整）。4.2预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。4.3工程进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方应在收到申请后7个工作日内支付。4.4工程结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提供工程结算资料，甲方在收到资料后15个工作日内支付剩余的合同价款。4.5税金及附加费用：合同价款已包含乙方应缴纳的税金及附加费用。五、工程质量5.1工程质量标准：按照国家相关工程质量标准和甲方的要求进行施工。5.2工程质量保证：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并承担工程质量保证责任。5.3工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并按照甲方的要求进行整改。六、安全生产6.1安全生产责任：乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。6.2安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，并严格执行。6.3安全生产事故处理：如发生安全生产事故，乙方应立即报告甲方，并按照国家相关规定进行处理。七、合同变更与解除7.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。八、违约责任8.1甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：合同签订地。十、合同附件10.1特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高海拔地区建设工程施工增加条款：a.高海拔施工适应性：乙方需具备在高海拔地区施工的经验和能力，确保施工人员及设备适应高海拔环境。b.气象条件考虑：合同中应包含针对高海拔地区特殊气象条件的施工方案和应急预案。c.施工人员健康保障：乙方需提供施工人员在高海拔地区的医疗保障措施。2.特殊应用场合：历史遗迹附近的施工增加条款：a.文物保护措施：乙方在施工过程中需遵守文物保护法律法规，采取必要的文物保护措施。b.环境影响评估：合同中应包含对施工活动对历史遗迹影响的环境影响评估报告。c.应急预案：乙方需制定针对可能对历史遗迹造成损害的应急预案。3.特殊应用场合：季节性施工增加条款：a.季节性施工计划：乙方需根据季节变化制定相应的施工计划，确保施工进度和质量。b.季节性风险防范：合同中应包含针对季节性自然灾害（如洪水、台风等）的防范措施。c.施工人员调整：乙方需根据季节性施工需求调整施工人员，确保人力资源充足。4.特殊应用场合：环保要求高的建设工程增加条款：a.环保标准遵守：乙方需遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环保措施得到执行。b.环保设施投入：合同中应包含乙方在施工过程中使用的环保设施和材料的要求。c.环保监测与报告：乙方需定期进行环保监测，并向甲方报告监测结果。5.特殊应用场合：国际合作项目施工增加条款：a.国际标准遵守：乙方需遵守国际施工标准，确保工程质量符合国际要求。b.语言沟通协调：合同中应包含乙方在国际合作项目中的语言沟通协调机制。c.文化差异适应：乙方需了解并适应国际合作项目中的文化差异，确保施工顺利进行。附件列表及要求说明：1.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等各项工程量，包括规格、数量、单位等。2.工程图纸：包括施工图、结构图、电气图等，应标注清晰，注明图号、版本、绘制日期等。3.工程施工方案：包括施工方法、工艺流程、施工组织设计、安全措施等，应详细说明施工过程中的关键技术环节和施工要点。4.环保措施方案：针对环保要求高的建设工程，应提供环保措施方案，包括污染防治、废物处理、环境保护等。5.质量保证体系文件：包括质量管理体系文件、质量检验计划、质量验收标准等，以确保工程质量符合合同要求。实际操作过程中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更解决办法：根据合同变更条款，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期调整等，并按照变更后的设计方案进行施工。2.问题：施工过程中发生质量问题解决办法：根据工程质量条款，乙方应立即停止施工并进行整改，同时通知甲方进行验收。如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。3.问题：施工过程中发生安全事故解决办法：根据安全生产条款，乙方应立即启动应急预案，采取必要的安全措施，并及时报告甲方。同时，根据事故调查结果，采取相应的处理措施。4.问题：甲方未按时支付工程款项解决办法：根据合同价款及支付方式条款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期款项。如甲方仍不支付，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。5.问题：施工过程中遇到不可抗力因素解决办法：根据合同变更与解除条款，双方应协商解决合同履行问题。如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，请求解除合同。近期热搜的高频的与“天津市小型建设工程施工合同”相关联的合同文档标题如下：1.《天津市小型建设工程施工合同》（JF