内销商品房购买合同范本合集3篇

内销商品房购买合同范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。卖方（以下简称甲方）：****买方（以下简称乙方）：****甲方依据《XX城市房地产管理法》及有关规定，通过****方式，取得****市****区（县）****地块的土地使用块，土地面积为****平方米，土地使用年限****年，自****年****月****日至****年****月****日止，国有土地使用证号为****。甲方在上述地块上建设的****现已竣工，取得房屋全部权证（证号为****）。经****市房屋土地管理局审核，准予上市销售，****市商品房销售许可证号为****。乙方自愿购买甲方的****房屋，房屋用途为****。甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。第一条****房屋，建筑面积为****平方米（含共有共用面积），房屋状况详见附件，土地面积****平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至****年****月****日止。上述面积已经****房地局测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币****元，价款合计为（大写）****仟****佰****拾****万****仟****佰****拾****元整（小写：****元）。乙方预付的定金****元，在乙方最终一次付款时转为购房价款。第三条乙方同意在本契约签定****日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行：****银行帐号：****第四条甲方同意在****年****月****日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《****市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：****。甲方同意按《建设工程质量管理方法》、《****市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第六条双方同意在签定本契约后三十日内，持本契约和有关证件到****市****房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件。办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。第七条本契约生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自商定房屋交付之日其次天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之****（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过****日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。第八条本契约生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约商定付款之日其次天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之****（大写数字）向甲方支付延期违约金。逾期超过****日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。第九条本契约自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议，为本契约不行分割的组成部分，具有同等的法律效力。第十条本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第****（大写数字）种方式解决纠纷。（一）提交****仲裁委员会仲裁。（二）任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十一条本契约正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本****份，房地产交易管理部门壹份，****。甲方：****（签章）乙方：****（签章）法定代表人：****（签字）法定代表人：****（签字）身份证号码：****身份证号码：****地址：****地址：****联系方式：****联系方式：****邮政编码：****邮政编码：****代理人：****代理人：****联系方式：****联系方式：****签约地点：****签约时间：****年****月****日内销商品房购买合同范本(第二篇)内销商品房购买合同范本合同编号：【合同编号】甲方（卖方）：公司名称：注册地址：统一社会信用代码：法定代表人：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成以下合同：第一条合同摘要本合同系根据甲方开发的内销商品房项目，乙方同意购买甲方所提供的商品房，并在下文约定的时间内支付购房款项。第二条商品房描述1.商品房名称：【商品房名称】2.商品房地址：【商品房地址】3.建筑面积：【建筑面积】平方米4.房屋结构：【房屋结构】5.用途：【用途】第三条价格及付款方式1.商品房总价款为人民币【总价款】元（￥【总价款】），以大写形式【人民币总价款】。2.乙方应在本合同签订之日起【付款期限】日内，一次性支付人民币【首付款】元（￥【首付款】）作为首付款。3.余款乙方应当在交房时一次性支付。第四条交房与产权交付1.甲方应于【交房时间】前将商品房交付乙方，并办理商品房产权登记手续。2.商品房交付后，乙方应办理相应的房屋登记手续，并承担相关费用。第五条违约责任1.如一方违反本合同约定，应按法律规定承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。2.在合同履行过程中，如其中一方不履行或未按时履行其在本合同中的义务，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。第六条争议解决1.双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。2.若协商不能解决，应提交所在地人民法院进行诉讼解决。第七条其他约定1.本合同未约定事项，均由双方协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（卖方）签字盖章：日期：乙方（买方）签字盖章：日期：内销商品房购买合同范本(第三篇)合同双方：甲方（卖方）：[卖方名称]乙方（买方）：[买方名称]鉴于甲方是一家合法存在的房地产开发商，法人代表为[法人代表]，并拥有[注册资金]的注册资金。乙方为具备购买能力和购买意愿的自然人/法人组织。甲乙双方经友好协商，就甲方销售的内销商品房达成如下合意并签订本合同：第一条商品房信息1.1商品房名称：[商品房名称]1.2商品房面积：[商品房面积]1.3商品房位置：[商品房位置]1.4商品房用途：住宅/商业/办公等1.5商品房销售价格：[商品房销售价格]第二条买卖双方权利和义务2.1甲方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间和质量标准，完成商品房的建设和交付工作；（2）向乙方提供商品房的产权证书等有关房屋证件；（3）保证商品房的质量达到相关法律法规的要求；（4）根据乙方支付的房款，提供相应的销售发票等相关凭证。2.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间和方式支付商品房的购房款项；（2）按照约定的时间接受交付商品房并办理相关产权过户手续；（3）不得擅自改变商品房的结构和用途；（4）保证支付购房款项的合法性，并向甲方提供相应的支付证明材料。第三条商品房的交付和接受3.1甲方承诺在签订本合同后[时间]内将商品房交付给乙方，并办理产权过户手续。3.2乙方应在甲方通知交付日期的[时间]前办理相关产权过户手续，并支付剩余的购房款项。第四条违约责任4.1若任何一方未在合同约定的期限内履行相应义务，则应向对方支付违约金，违约金的具体金额约定如下：[金额]。4.2若违约方造成对方经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。第五条争议解决5.1本合同的执行和解释应遵循中华人民共和国的法律法规。5.2合同双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，则可提交至合同签订地的所在地人民法院进行解决。第六条合同生