房建注册监理工程师继续教育必修课考试试题及答案(80道题)

单项选择题1、题目：

根据《混凝土结构工程施工质量验收标准》，水泥进场时，应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。当在使用中对水泥质量有疑心或快硬硅酸盐水泥超过〔

〕时，应进行复验。选项：A．一个月,B．两个月,C．三个月,D．半年,,请选择：ABCD

2、题目：

对于强度低于相应标准的水泥，处理方法正确的选项是〔

〕。选项：A.可按实际复验结果降级使用,B.应判定为废品，不能使用,C.应判定为不合格品，不能使用,D.关系不大，可以按原方案使用,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

3、题目：

关于工程工程筹划决策与建设实施全过程集成化管理效劳内容的表达，以下说法错误的选项是〔

〕。选项：A．协助建设单位进行工程工程筹划、投资估算、融资方案设计、可行性研究、专项评估,B．协助建设单位办理土地征用、规划许可等有关手续,C．替代建设单位组织工程竣工验收，办理工程竣工结算，整理、移交工程竣工档案资料,D．协助建设单位编制工程竣工决算报告，参与生产试运行及工程保修期管理，组织工程工程后评估,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

4、题目：

热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋按批进行检查和验收，每批质量为〔

〕。选项：A.质量≤30t,B.质量≤40t,C.质量≤50t,D.质量≤60t,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

5、题目：

以下不是钢材主要检验工程的是〔

〕。选项：A.拉力试验,B.压力试验,C.冷弯试验,D.反复弯曲试验,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

6、题目：

监理工程师应严格遵守的职业道德守那么是〔

〕。选项：A．接受继续教育，努力提高职业水准,B．不一个人名义承揽监理业务,C．在规定的职业范围和聘用单位业务范围内从事职业活动,D．保证职业活动成果的质量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

7、题目：

合同争议解决方式的顺序是〔

〕。选项：A.调解—协商—仲裁,B.协商—调解—仲裁,C.仲裁—调解—协商,D.调解—仲裁—协商,,请选择：ABCD

8、题目：

以下哪项内容不属于《中华人民共和国简明标准施工招标文件》所包括的内容〔

〕。选项：A.招标公告,B.技术标准和要求,C.工程建设概况,D.合同条款,,请选择：ABCD

9、题目：

资格审查委员会对申请资格预审的申请人报送资料的审查分为初步审查、详细审查两个阶段进行。以下选项属于详细审查的是〔

〕。选项：A．审查申请人的投标资格,B．审查资格预审申请函的额有效性,C．审查联合体投标的申请人是否提交了联合体协议书,D．审查工程经理资格,,,,,,,,请选择：ABCD

10、题目：

以下不属于施工合同标准化文本中规定的格式文件的是〔

〕。选项：A.合同协议书,B.履约担保,C.通用条款,D.预付款担保请选择：ABCD

11、题目：

以下不属于直接指示的变更的是〔

〕。选项：A．按照发包人的要求提高质量标准的设计修改,B．设计错误需要进行的设计修改,C．协调施工中的交叉干扰等情况而进行的变更,D．增加承包范围外的某项新增工作,,,,请选择：ABCD

12、题目：

发包人在收到承包人竣工验收申请报告〔

〕后未进行验收的，视为验收合格。选项：A．28天,B．30天,C．56天,D．60天,,请选择：ABCD

13、题目：

<!--[if!supportLists]-->采用标准养护的混凝土试件，应在温度为〔

〕℃的环境中静置1~2昼夜。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.10±5,B.15±5,C.20±5,D.25±5,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

14、题目：

《建筑地基处理技术标准》对于不同建筑地基换填垫层法的质量检验做了规定，对于砂石、矿渣垫层的施工质量，可使用的方法是〔

〕。选项：A．重型动力触探检验,B．轻型动力触探或标准贯入试验,C．环刀法、贯入仪,D．重型动力触探检验和环刀法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

15、题目：

根据规定，监理工程师对承包商提交的施工方案的审查不涉及〔

〕。<!--[endif]-->选项：A.方案实施工程的总工期是否与合同约定一致,B.重要里程碑事件是否与合同约定相一致,C.承包商的施工人员到位情况,D.承包商各阶段投入的机械、人力资源方案是否能实现,,,,,,,,,,请选择：ABCD

16、题目：

批量为500，其中甲班生产200件，乙班生产300件，按照分层按比例抽样方法抽取20件产品检测，那么应从两班各抽取〔

〕件。选项：A．甲班12件，乙班8件,B．甲班8件，乙班12件,C．甲班10件，乙班10件,D．甲班6件，乙班14件,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

17、题目：

以下关于土的密度和相应含水量的关系，正确的选项是〔

〕。选项：A.含水量越大，土的密度越大,B.含水量越小，土的密度越小,C.土的密度随含水量的增大是先增后减,D.土的密度随含水量的增大是先减后增,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

18、题目：

生产平安事故包括几个等级〔

〕。选项：A.6个,B.5个,C.4个,D.3个,请选择：ABCD

19、题目：

以下行为中不符合暂停施工规定的是〔

〕。选项：A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令,B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见,C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工,D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复,,,,请选择：ABCD

20、题目：

土的含水量试验应以〔

〕为室内试验的标准方法。选项：A．直接称量法,B．烘干法,C．酒精燃烧法,D．微波加热法,,请选择：ABCD

21、题目：

施工过程履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如〔

〕费用应由业主负责。选项：A．发包人工作人员的人身伤亡,B．承包人工作人员的人身伤亡,C．承包人的施工机械损坏,D．事件前已被工程师判定为不合格工程局部的损害修复,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

22、题目：

检验报告的内容包括假设干项，下面哪一项不包括在内〔

〕。选项：A.委托单位,B.工程名称,C.试验数据及结论,D.抽样检验方法,,,,,,,,,,请选择：ABCD

23、题目：

缺陷责任期延长的时间一般为再次检验合格前已经过的时间，但缺陷责任期的最长时间不超过〔

〕。选项：A．1年,B．2年,C．3年,D．5年,,请选择：ABCD

24、题目：

承包人使用的施工设备不能满足合同进度方案和质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由〔

〕承当。选项：A．发包人,B．承包人,C．监理人,D．投资人,,请选择：ABCD

25、题目：

<!--[if!supportLists]-->根据《建设工程平安生产管理条例》，施工单位应当在危险部位设置明显的平安警示标志。平安警示标志必须符合〔

〕标准。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.国家,B.地区,C.行业,D.部门,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

26、题目：

以下工程监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是〔〕。选项：A．信息沟通上要建立制度,B．工作分工上要职责清楚,C．矛盾调节上要恰到好处,D．成绩评价上要实事求是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

27、题目：

传统管理模式与一体化管理模式在管理上的各自特点，以下表达有误的是〔

〕。选项：A．传统管理模式既有各自侧重点，又有重叠点,B．一体化管理模式能做到完整、准确、及时,C．传统管理模式容易造成管理盲点和扯皮现象,D．一体化管理模式的管理可以做到“一劳永逸”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

28、题目：

以下关于工程监理说法正确的有〔

〕。选项：A.工程监理的依据是政策法规和勘察设计文件。,B.监理单位仅对工程的质量、进度、本钱、合同、信息档案进行管理。,C.监理单位对建设工程平安生产负有法定职责,D.建设单位要求监理单位提供管理效劳或技术咨询，也需要签订监理合同,,请选择：ABCD

29、题目：

以下关于监理单位的酬金支付不正确的选项是〔

〕。选项：A．除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付,B．监理单位为确保获得酬金，应在合同约定的应付款时间的5天前向建设单位交付申请书,C．建设单位应按合同约定的时间、金额和方式向监理单位支付酬金,D．涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定,,,,请选择：ABCD

30、题目：

某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押，施工企业经营亏损无力还贷。除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，那么拍卖得款的分配应为〔

〕。选项：A．全部归银行所有,B．返还施工企业550万元,C．返还施工企业600万元,D．返还施工企业750万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

31、题目：

〔

〕是考察申请人的资格和能力能否满足承接本次招标工程〔或标段〕的施工能力。选项：A.初步审查,B.详细审查,C.专业审查,D.能力审查请选择：ABCD

32、题目：

建设单位按期支付酬金是其根本义务，监理单位在专用条件约定的支付日〔

〕后未收到支付的款项，可发出酬金催付通知。选项：A．7天,B．14天,C．28天,D．30天请选择：ABCD

33、题目：

以下选项中，〔

〕不属于工程工程管理咨询效劳过程中应用BIM技术主要期望到达的目标。选项：A．可视化展示,B．施工进度控制,C．控制工程造价,D．缩短工程施工周期,,请选择：ABCD

34、题目：

以下哪项，工程的建设必须公开招标〔

〕。选项：A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择,B.国有资金占控股或者主导地位的工程,C.需要采用不可替代的专利或专有技术的工程,D.采用公开招标方式的费用占工程合同金额比例过大,请选择：ABCD

35、题目：

在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对〔

〕进行检查。选项：A．现场质量管理体系,B．勘察实施方案,C．重要岗位人员的上岗证,D．勘察成果报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

36、题目：

关于工程进度款的支付正确的说法是〔

〕。选项：A.监理人应在收到承包人进度付款申请单后12天内完成核查,B.进度付款申请单中应包括变更金额和索赔金额,C.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的24天内，将进度应付款支付给承包人,D.监理人出具进度付款证书，应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该局部工作,,,,,,,,请选择：ABCD

37、题目：

监理单位应在合同约定的应付款时间的〔

〕天前，向建设单位提交支付申请书。选项：A.3,B.5,C.7,D.10,,请选择：ABCD

38、题目：

应以〔

〕为最优投标书。选项：A．投标价最低,B．评审标价最低,C．评审标价最高,D．综合得分最低,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

39、题目：

某工程工程发生事故造成5人死亡，直接经济损失6000万元，该事故应确定为〔

〕。选项：A.特别重大事故,B.重大事故,C.较大事故,D.一般事故请选择：ABCD

40、题目：

以下选项不属于工程监理与工程管理效劳的区别的是〔

〕。选项：A．效劳性质不同,B．效劳范围不同,C．效劳对象不同,D．效劳侧重点不同,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

41、题目：

关于标准施工招标文件的使用，以下说法错误的选项是〔

〕。选项：A．行业标准施工招标文件重点对“专用合同条款”、“工程量清单”、“图纸”和“技术标准和要求”做出具体规定,B．行业标准施工招标文件和试点工程招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，可对局部条款进行修改,C．行业标准施工招标文件中除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触，否那么抵触内容无效,D．招标人编制招标文件中的“专用合同条款”但不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和老实信用原那么,,,,,,,请选择：ABCD

42、题目：

为便于进行细化合同义务，参照FIDIC等合同示范文本，增加了〔

〕。选项：A.通用条件,B.专用条件,C.附录A,D.附录B请选择：ABCD

43、题目：

根据《建设工程平安生产管理条例》，施工单位的主要负责人、工程负责人、专职平安生产管理人员应当经〔

〕考核合格前方可任职。选项：A.县级以上人民政府,B.平安生产管理部门,C.市级以上人民政府,D.建设行政主管部门或者其他有关部门,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

44、题目：

某公司在甲、乙、丙、丁四个地区分别有150个、120个、180个、150个销售点。公司为了调查产品销售情况，需从这600个销售点中抽取一个容量为100的样本，记这项调查为①；在丙地区有20个特大型销售点，要从中抽取7个调查其销售收入和售后效劳等情况，记这项调查为②，那么完成①、②这两项调查宜采用的抽样方法依次是〔

〕。选项：A.分层抽样法，系统抽样法,B.分层抽样法，简单随机抽样法,C.系统抽样法，分层抽样法,D.简单随机抽样法，分层抽样法,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

45、题目：

评标委员会经过初步审查，推荐中标候选人，通常情况下，公开招标推荐〔

〕家作为中标候选人。选项：A．2,B．3,C．2或3,D．4,请选择：ABCD

46、题目：

填方、柱基、基坑、基槽和管沟回填，必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于〔

〕。选项：A．70%,B．80%,C．90%,D．100%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

47、题目：

监理单位收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报〔

〕。选项：A．总监理工程师,B．当地政府相关主管部门,C．工程经理,D．建设单位请选择：ABCD

48、题目：

填方，必须按规定分层夯压密实，取样测定压实以后的干土质量密度，其合格率不应小于〔

〕。选项：A．85%,B．90%,C．95%,D．98%,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

49、题目：

根据施工合同范本要求，在施工合同履行过程中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以〔

〕。<!--[endif]-->选项：A.立即发出解除合同通知,B.立即停工并发出通知要求支付预付款,C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如果仍得不到预付款，可与通知发出7天后停止施工,D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如果仍得不到预付款，可与通知发出通知时停止施工,,,,,,,,,请选择：ABCD

50、题目：

施工合同当事人双方约定的工程质量保修期，可〔

〕。选项：A．低于法定保修期,B．高于法定保修期,C．低于合理使用年限,D．高于合理使用年限,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

51、题目：

<!--[if!supportLists]-->表示干硬性混凝土流动性的指标是〔

〕。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.坍落度,B.分层度,C.沉入度,D.维脖稠度,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

52、题目：

<!--[if!supportLists]-->当用环刀法检验垫层的施工质量时，取样点位置和检验点数量正确的选项是〔

〕。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.每层厚度的1/3深度处，对基槽每10~20m应不少于一个检验点,B.每层厚度的2/3深度处，对基槽每10~20m应不少于一个检验点,C.每层厚度的1/3深度处，对基槽每5~15m应不少于一个检验点,D.每层厚度的2/3深度处，对基槽每5~15m应不少于一个检验点,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

53、题目：

暂停全部或局部监理或相关效劳的时间超过〔

〕天，监理单位可自主选择继续等待建设单位恢复效劳的通知，也可向建设单位发出解除全部或局部义务的通知。选项：A.14,B.98,C.147,D.182请选择：ABCD

54、题目：

投标人少于〔

〕个，不得开标，招标人应当重新招标。选项：A.2,B.3,C.4,D.5,请选择：ABCD

55、题目：

焊缝检测中，抽样检测数量要求是〔

〕。选项：A.焊缝总条数的5%，但不少于10条焊缝,B.焊缝总条数的10%，但不少于20条焊缝,C.焊缝总条数的5%，但不少于20条焊缝,D.焊缝总条数的10%，但不少于10条焊缝,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

56、题目：

边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度，那么需乘以换算系数〔

〕。选项：A.1.05,B.1.0,C.0.95,D.0.90,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

57、题目：

以下不属于评价绿色建筑指标的是〔

〕。选项：A．节地与室外环境,B．节能与能源利用,C．运营管理,D．通风条件,,请选择：ABCD

58、题目：

按照招标投标法和法规的规定，开标后允许〔

〕。选项：A．投标人更改投标书的内容和报价,B．投标人再增加优惠条件,C．评标委员会对投标书的错误加以修正,D．招标人更改评标、标准和方法,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

59、题目：

建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理〔〕。选项：A．效劳性,B．独立性,C．科学性,D．公正性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCD

60、题目：

在工程工程管理的所有类型中，〔

〕是建设工程工程管理的核心。选项：A.工程总承包方工程管理,B.业主方工程管理,C.设计方工程管理,D.施工方工程管理,,,,,,,,请选择：ABCD

多项选择题1、题目：工程接收证书颁发后，承包人应按以下〔

〕要求对施工场地进行清理，直到监理人检验合格为止。选项：A．施工场地内残留的垃圾已全部去除出场,B．临时工程已撤除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原,C．按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，正按方案撤离施工场地,D．临时工程已撤除,E．监理人指示的其他场地清理工作局部完成,,,,,,,,请选择：ABCDE

2、题目：水泥进场复验通常只做以下哪些检验〔

〕。选项：A.安定性,B.凝结时间,C.标准稠度,D.胶砂强度,E.贯入度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

3、题目：《建设工程监理合同》修改后的合同文件包括以下〔

〕局部。选项：A.协议书,B.通用条件,C.标准条件,D.专用条件,E.附录A,,,,请选择：ABCDE

4、题目：

在建设工程平安生产管理根本制度中，平安生产责任制度的主要内容包括〔

〕。选项：A.从事建筑活动主体的负责人的责任制,B.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的平安生产责任制,C.岗位人员的平安生产责任制,D.建设行政主管部门的平安生产责任制,E.县级以上人民政府的平安生产责任制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

5、题目：<!--[if!supportLists]-->根据《建设工程平安生产管理条例》，以下选项中〔

〕是建设单位平安生产管理的主要责任和义务。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.向施工单位提供有关资料,B.不得向有关单位提出影响平安生产的违法要求,C.不得明示或暗示施工单位使用不符合平安施工要求的物资,D.及时报告平安生产事故隐患,E.保证平安生产投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

6、题目：<!--[if!supportLists]-->以下关于工程竣工的说法正确的选项是〔

〕。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.工程竣工验收是合同履行中重要的一个阶段，未经验收的工程，发包人不得使用,B.发包人强行使用未经验收的工程时，发生的质量问题及其他问题由发包人承当,C.竣工验收是指对整体工程的竣工验收,D.对符合验收条件的工程，发包人收到工程验收报告14天后，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他相关方面专家组成验收组进行验收,E.发包人提出局部单位工程提前移交的要求后，经监理验收合格并颁发单位工程验收证书后，工程由发包人负责保管,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

7、题目：根据生产平安事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为〔

〕几个等级。选项：A．特别重大事故,B．重大事故,C．较大事故,D．一般事故,E．轻微事故,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

8、题目：以下导致工程工程产生索赔情形的描述中，属于业主承当的有〔

〕。选项：A．建设手续不全,B．物价突然上涨,C．场地提供不及时,D．政策发生变化,E．增加建设内容,,,,,请选择：ABCDE

9、题目：以下情形中〔

〕属于由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和费用家利润补偿的情况。选项：A.增加合同工作内容,B.提供图纸延误,C.未按合同进度方案完成工作,D.恶劣的气候条件,E.未按合同约定及时支付预付款、进度款,,,,,请选择：ABCDE

10、题目：关于单桩静承载力试验，以下说法正确的选项是〔

〕。选项：A．单桩抗拔承载力试验与压极试验完全相同,B．单桩垂直静承载力试验的目的是为求得单桩承载力特征值Rk,C．单桩浸水静承载力试验目的是确定湿陷性黄土场地上单桩容许承载力,D．桩的静承载力试验，一般与试桩同时进行，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的1%，并不应少于2根,E．单桩垂直静承载力试验设备包括加荷与稳压系统、测量系统和反力系统。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

11、题目：地基土承载力试验用于确定岩土的承载力和变形特性等，包括〔

〕。选项：A．承载力试验,B．现场浸水承载力试验,C．压实度试验,D．黄土湿陷性试验,E．膨胀土现场浸水承载力试验,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

12、题目：关于工程竣工的说法错误的选项是〔

〕。选项：A.监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，认为工程尚不具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人,B.工程验收根本合格但提出了需要整修和完善要求的情况，待整修和完善工作完成，经监理人复查到达要求后，签发工程接收证书，竣工日为原申请日期,C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告28天后未进行验收的，视为验收合格,D.承包人完成施工合同范围内的全部单位工程以及有关工作后才能提出竣工申请,E.工程竣工代表着工程的结束,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

13、题目：根据2013年版本《建设工程施工合同(示范文本)》中，施工合同的标准化文本中规定的格式文件包括〔

〕。选项：A.合同协议书,B.维修担保书,C.履约担保书,D.预付款担保书,E.维修担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请选择：ABCDE

14、题目：<!--[if!supportLists]-->地基土载荷试验中，以下关于确定承载力特征值的选项中，正确的选项是〔

〕。<!--[endif]--><!--[endif]-->选项：A.当P~S