施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议

施工合同补充协议建设工程施工合同补充协议施工合同补充协议本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年2月27日签订：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________鉴于甲方与乙方已于2023年1月1日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：________，现双方就原合同相关事项达成如下补充协议：一、工程变更1.1甲方根据工程实际需要，对原合同约定的工程内容进行如下变更：（1）增加工程量：____________________；（2）调整工程进度：____________________；（3）其他变更：____________________。1.2乙方同意按照甲方提出的变更要求进行施工，并根据变更后的工程量、进度等因素调整工程报价。二、合同价款及支付方式2.1根据工程变更，双方同意将原合同价款调整为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2乙方完成工程变更部分的施工后，甲方按照实际完成工程量支付工程款，支付方式（1）工程变更部分完成后，甲方支付乙方工程款的90%；（2）剩余10%的工程款待工程验收合格后支付。三、工期调整3.1双方同意，根据工程变更及实际施工进度，将原合同约定的工期调整为：________________。3.2如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的误工费；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、其他条款4.1本协议未尽事宜，按照原合同执行。4.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4.3本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：2024年2月27日2024带目录带附件详细版-施工合同补充协议目录一、引言二、定义和术语三、合同主体四、原合同概述五、补充协议5.1工程变更5.2合同价款及支付方式5.3工期调整5.4质量要求5.5违约责任5.6争议解决六、其他条款七、附件7.1工程变更清单7.2支付计划表7.3工期调整表八、签字盖章页一、引言本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年2月27日签订，旨在对双方于2023年1月1日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）进行补充和修改。二、定义和术语除非本协议中另有定义，否则本协议中使用的技术术语和定义与原合同中的定义相同。三、合同主体甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________四、原合同概述原合同的主要条款和条件保持不变，除非本补充协议中另有明确规定。五、补充协议5.1工程变更甲方根据工程实际需要，对原合同约定的工程内容进行如下变更：（1）增加工程量：____________________；（2）调整工程进度：____________________；（3）其他变更：____________________。5.2合同价款及支付方式根据工程变更，双方同意将原合同价款调整为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。支付方式（1）工程变更部分完成后，甲方支付乙方工程款的90%；（2）剩余10%的工程款待工程验收合格后支付。5.3工期调整双方同意，根据工程变更及实际施工进度，将原合同约定的工期调整为：________________。5.4质量要求乙方应确保工程变更部分的质量符合原合同约定的质量标准和相关法律法规的要求。5.5违约责任如任何一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任，并向守约方支付违约金。5.6争议解决对于因本协议的解释或履行而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。六、其他条款6.1本协议未尽事宜，按照原合同执行。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本协议自双方签字盖章之日起生效。七、附件7.1工程变更清单7.2支付计划表7.3工期调整表八、签字盖章页甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：2024年2月27日[注：以上内容仅供参考，具体合同应根据实际情况和法律法规进行详细制定，并在签订前由专业法律人士审核。]附件列表：1.工程变更清单2.支付计划表3.工期调整表法律名词及解释：1.补充协议：在原有合同基础上，对部分条款进行修改或补充的协议。2.工程变更：在施工过程中，根据实际需要对原合同约定的工程内容进行修改。3.合同价款：双方约定的完成工程所需支付的费用。4.工期调整：根据工程变更及实际施工进度，对原合同约定的工期进行修改。5.质量要求：工程应满足的标准和规定。6.违约责任：当一方违反合同约定时，应承担的责任。7.争议解决：双方因合同解释或履行产生的争议，通过协商或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致成本增加：双方应提前预估变更部分的成本，并在补充协议中明确新的合同价款。2.工期延误：双方应提前沟通，合理安排施工进度，避免因工程变更导致工期延误。如确实发生延误，应及时协商解决，必要时调整工期。3.质量问题：乙方应严格按照质量要求施工，如有质量问题，应及时整改。甲方有权要求乙方按照约定承担违约责任。4.支付争议：双方应按照支付计划表执行，如有支付争议，应及时沟通解决。必要时，可寻求专业法律人士协助。5.争议解决：在合同履行过程中，双方应遵循友好协商的原则解决争议。如协商不成，可通过诉讼等法律途径解决。适用场景：