工程类建设工程施工合同

工程类建设工程施工合同XX,aclicktounlimitedpossibilitiesYOURLOGO时间：20XX-XX-XX汇报人：XX目录01合同基本要素02工程承包范围03工程质量与验收04工程款支付与结算05违约责任与争议解决06其他条款合同基本要素PART1合同双方当事人承包方：负责按照合同约定完成工程建设发包方：提供工程建设所需的资金、土地和相关手续，并负责工程的使用和维护合同标的定义：指合同所约定的工程项目或服务范围内容：包括但不限于建筑工程、安装工程、设备采购等作用：明确双方权利义务，是合同履行的基础注意事项：在合同中应明确、具体地描述合同标的，以避免歧义和纠纷合同价款合同价款是合同中最重要的条款之一，它规定了双方在合同履行过程中应支付的金额。合同价款可以采取固定总价、单价、成本加酬金等不同的形式，具体形式应根据工程特点和合同实际情况进行选择。合同价款应当明确约定，并应当遵守相关法律法规和行业标准的规定，不得存在不合法或者不合理的条款。在合同履行过程中，如果发生工程变更等情况，合同价款应当相应调整，并应当在合同中明确约定调整的方式和程序。合同履行期限定义：指合同中规定的当事人履行义务的具体时间点约定方式：双方协商确定，一般采用文字或表格形式履行期限的重要性：直接关系到合同能否按时履行，影响工程进度和当事人权益内容：包括开工日期、竣工日期和总工期等工程承包范围PART2承包方式包工包料：承包方负责全部工程所需材料采购和施工包工不包料：承包方仅负责施工，材料采购由发包方负责平米包干：按建筑面积固定单价承包，工程量按实结算单项承包：按单项工程分别承包，如只承包土方、桩基等某一专业工程承包范围添加标题添加标题添加标题添加标题承包方式：包工包料或部分包料承包工程范围：包括但不限于工程设计、施工、材料采购等承包责任：对工程的质量、安全、进度、成本等全面负责承包期限：与施工合同期限一致承包人义务按照合同约定进行施工，确保工程质量和安全按照合同约定的工期完成工程建设履行合同约定的保修义务保护施工现场周围环境和文物古迹工程质量与验收PART3质量标准符合国家质量标准和技术规范满足业主和施工图纸要求经过监理单位和质检部门验收合格质保期内出现质量问题应及时维修验收程序验收申请：承包人向发包人提交验收申请报告验收意见：验收会议对工程进行评估，形成验收意见验收会议：发包人组织验收会议，邀请相关单位参加验收准备：承包人按照合同约定完成工程，并准备好验收资料验收资料验收申请表施工图纸和设计文件施工过程中的质量检查记录设备和材料的质量证明文件工程款支付与结算PART4工程预付款定义：工程预付款是发包人为了帮助承包人解决施工前期资金紧张问题而提前支付的一笔款项。目的：用于承包人购买施工所需材料、设备等，确保工程按计划进行。比例：工程预付款的比例一般根据合同约定，通常为合同价的10%左右。扣回：工程预付款在进度款中分期扣回。工程进度款支付条件：满足合同约定的质量、安全、进度等条件支付时间：在完成工程量后，按照合同约定时间支付工程进度款工程进度款的支付方式：按月或按季度支付支付比例：根据工程进度和合同约定支付相应比例的工程款工程竣工结算单击添加标题工程竣工结算的依据：包括施工合同、招标文件、投标文件、竣工图、工程变更单、现场签证等。单击添加标题工程竣工结算的概念：指在工程竣工验收合格后，根据合同约定对工程最终造价进行结算的过程。单击添加标题工程竣工结算的程序：施工单位提交竣工报告及竣工资料→发包人审核竣工资料并实地验收→确定结算金额并签署结算协议→支付工程款。单击添加标题工程竣工结算的意义：保障施工单位的合法权益，促进建设市场的健康发展。违约责任与争议解决PART5违约责任违约责任的承担方式：支付违约金、赔偿损失等。违约责任的免责事由：不可抗力、合同约定的免责条款等。违约责任的定义：违反合同约定所应当承担的法律责任。违约责任的分类：过错责任、无过错责任和公平责任。争议解决方式添加标题添加标题添加标题添加标题调解：通过第三方调解机构或调解人协调解决争议协商：合同双方通过友好协商解决争议仲裁：提交仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力诉讼：向法院提起诉讼，通过司法程序解决争议其他条款PART6保险与担保承包人需为建设工程和施工人员购买相关保险发包人需为建设工程提供履约担保承包人需为建设工程提供预付款担保承包人需为建设工程提供质量担保工程变更与索赔索赔程序：承包人应在索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知，并提交相关资料和证明工程变更：合同双方对施工内容、工程量等进行变更的约定和处理方式索赔：因非承包人原因导致工程延期、费用增加时，承包人有权向发包人提出索赔索赔处理：发包人应在收到承包人索赔通知后28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据工程保修与维护保修期限：自竣工验收合格之日起计算，保修期限为2年保修责任：施工单位应当