睢宁县梁集镇污水处理厂工程工程总承包招标文件

睢宁县梁集镇污水处理厂工程工程总承包招标 1 12.项目概况与招标范围 13.投标人资格要求 24.招标文件的获取 35.投标截止时间 46.资格审查 47.评标方法 48.发布公告的媒介 49.招投标监督管理部门及电话 4 4 5 5 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 222招标文件 22 23 23 23 233投标文件 23 23 24 24 24 24 25 25 254.1投标文件备份的密封和标记 25 26 26 265.1开标时间、地点和投标人参会代表 26 26 26 27 27 27 27 276.4评标结果（定标候选人）公示 277合同授予 28 287.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 28 28 288纪律和监督 29 29 298.3对评标委员会成员的纪律要求 298.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 29 309解释权 30 30 31 31 33 44 101 101 101 101 101 101 103 103 104 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 121 122 122 122 123 124 125 126 127 1281睢宁县梁集镇污水处理厂工程工程总承包招标公告设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，确保相关部门2 政公用工程专业且取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证有效期内或勘察设计时间以竣工验收时间为准,以上材料必须同时具备；提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同（直接发包项目须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明、合同）为准，时间以合同签订的时间为准，以上材料必须同时具备；类似工程业绩均以“徐信息一体化工作平台”中备案的业绩为准。3（B证）；且总承包项目经理是非变更后无在建工程，或总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包人原因致使工程项目停工或企业信用报告(a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构名称及联系方式请查阅“信用徐州”[网址]“征信服务公司”专栏，咨询电b.第三方信用服务机构出具信用报告的时限徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。4本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：徐州电子化招投标系统 本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网（http://www.jszb5第二章投标人须知条款名称1.1.21.1.3...4详见第四章《合同条款及格式》第14.4条1.3.1详见第一章《招标公告》“2.项目概况与招标范围”。1.3.2）：1.3.3设计要求的质量标准：符合国家相关法律法规，国家1.4.1求（评定分离法）》“评标办法前附表1.1.2资格评审标准”。1.4.292、联合体协议中牵头人可以以施工单位或设计单位作为牵头人,还1.5.2费用承担和设计成果补偿标准1.9.1分包要求：分包活动应当符合建市规〔2019〕12号文件、建市标投标暂行规定》等相关规定及其他法律法规要求的相关专2.1.12.2.12.2.23.1.1包括但不限于所有投标文件（商务技术标）的Word版本、excel版3、网上递交的投标文件（JSTF格式）、光盘形式提供的不加密电子投标文件（nJSTF格式）如有不一致时，造成的后果由投标人自行承☑企业营业执照;☑企业资质证书;78☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认需从诚信库中获取的材料施工单位、联合体牵头人（施工单位）从“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选，设计单位、联合体成员从“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”截图后在投标文件制作工具“投标保证金”模块内上传。）☑企业开户许可证;（当投标人选择项目负责人为高级专业技术职称择项目负责人为非牵头人派出人员时，需从“徐州市建9诚信信息一体化工作平台”截图后上传至“投标保证金”模块☑安全生产考核B证(总承包项目经理☑企业或工程总承包项目经理类似工程业绩（含中标通知书、工程总承包合同、竣工验收证明材料，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明如有）;需提供扫描件的材料原件扫描件在制作工具“投标保证金”模块☑施工企业在递交投标文件截止时间前须取三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告（a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构名称（6/jscsomis/iframe/xybglmy.htm）备d.第三方信用服务机构的监督管理部门为徐州市社会信用体系建设领导场监管与诚信信息一体化工作平台”截图后上传至联合体牵头人投标文件“投标保证金”模块内。3.1.2求.13.2.6投标人应充分考虑施工期间的交通组织措施、施工机械的调整、材料二次倒运、临时设施的搭建及租赁等风险费用，除合同约定的价格调）：额及工程量清单计价规范标准由投标人自主报价。其中投标分项报价3.3.13.4.1交场备案需携带开户许可证或加盖银行鲜章的基本存款账户信息原基本账户登记完成后方可参与本工程投标(如不明确，请拨3.4.3方式退还至其基本存款账户；中标人的投标保证金在施工合同备案后第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户。投标保证金利息计息日：自投标文件递交截止时间次日起，至中标人公告之日止。如投标人未中标，中标通知书发出后，代理机构通知3.6.5无3.7.4求.14.2.3投标文件上传系统和递交地点1、电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行上传至“电子招标投标交易平台”；投标文件其它部分应分开密封在信封中（注明投标单位、标段名称）并在封套的封口处加盖投标人单位公章。投标文件电子版包括但不限等；第一阶段开标时递交技术标和资格审查部分的光盘和U盘各一份，第二阶段开标递交（经济标评审+商务标部分）评审的光盘和U盘各一份，否则视为投标文件未送达。5.1.1点5.1.2投标人法定代表人或其委托代理人应参加开标会议，法5.2.1时间和地点举行，邀请所有投标人参加。参加开标的投标法定代表人或其委托代理人）应签名报到，以证明其出席开开标时，招标人或其委托的招标代理机构以及各投标人应汇回单复印件或者银行保函原件交至招标代理机构(投标理机构将上述文件及投标保证金电汇回单签收单统一送至睢资源交易中心财务室，进行投标保证金的确3、开标会议由招标人组织并主持。招标人可以在业数量自行选择口头唱标或投标人阅读电子屏幕唱标两种式（6.2因徐州电子化招投标系统故障导致投标人无法提交人应当在招标文件确定的提交投标文件截至时间后启用6.5投标人因自身原因造成未加密的投标文件无法导入8、注：因徐州招投标系统原因无法实现苏建招办【201求的两阶段开标要求，故本次招标实行一次开标、两5.2.25.4.16.1.1标专家确定方式：评标专家采取从《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评标专家名册》中随机抽取的方式确定，其中：技术标技术标（施工类）评委负责项目管理组织方案评审，经济标6.3.16.4.2采用“评定分离”法时：评标结果7.1.1否7.1.2采用“评定分离”法时：定标方法.2其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，本项目实施方案，招标人向提交方案的投标人付给使用费后，该方案部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标5、中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果算不得超过投标报价中的建筑安装工程费，如出现此情况费网上下载招标文件及答疑澄清，在网上上传异议，在投标和开标环节采用电子投标文件相结合的方式，需上传投标文件，商务标证明材料原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内)，资格审查采用网上形式，详细评审以电子投标文件为准。电子投标文件上传完毕http://www.xzggzy.c标活动无法进行时，按照招标文件规定，可以启用未加密的电子投标省建筑市场监管与诚信信息一体化平台动态监管不http://70:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQu采用“评定分离”法1.1招标人应当在定标候选人公示结束后7个工作日内进入睢宁县招标人在定标前可以对投标人及拟派总承包项目经理进行考察。经考况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分程建设项目的建设单位或管理机构（简称“大甲方”）的领导班子成员、经营管理人员和组成“大甲方”的各部门的系统上下级主管部门机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担1.3.1招标人在定标会上可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项。定标委择优排序进行打分，最优的N分，其次N-1分，依此类推（N一般按投标人须知前附表规定的数量推荐中标候选人。招标人（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员（21）项目管理组织方案存在明显技术方案错误1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.4本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.4本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.4.1投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权）；构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、按“招标人”和“投标人”进行理解。投标人须知2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅投标交易平台”发给所有投标人。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前通过“电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标限价发给所3.1.1投标文件组成见“投标人须知前附表”；3.1.3“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第证金。退还方式见投标人须知前附表。除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人人行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至“电子招标投标交易平台”中。平台”传输递交加密后的电子投标文件，并同时递交密封后的投标文件备份（含非网上递在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方前附表”。标人须知前附表”。合件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监10.1招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。10.2采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。报价唯一格要求”符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定册资格要求”询按照苏信用办[2018]23号以“信用中国”)和“信用江苏”“http://70:“投标保证金”模块内本工程分两阶段评审。第二阶段评审商务标及经济标4.1.1资格审查：评标委员会根据评标办法前附推荐前5名投标人进入下一阶段评审。如评委审。如进入第二阶段评审的有效投标人少于4.2.3在评标过程中，评标委员会发现投标人材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证其投标应作无效标处理。评标委员会全体成以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述4.2.4评标委员会认定各投标人是否以低于成发生计算错误。认为有涉嫌哄抬标价或串通投法进行查处。经济标评审合格的投标人全部2.1评标准备（清标）2.1.1评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏2.2初步评审2.3详细评审评标委员会在推荐定标候选人时，应遵照以下原则:2.5.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表6.4.2规定的定标候选12划34划56783、评审时需指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前序号论12341、商务标评审内容包括企业资格、信用评价、类似工具体要求由招标人在招标文件中约定。凡不能通过后续增加资金、人力、物力投入改变的）；序号12345671234512345 为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、人针对其上级主管部门或投资部门的验收，故将工程竣工验收列入干系人条款。赔等争议，如何通过友好协商、调解、仲裁或诉讼程序解决争议的条款。即第165、不可抗力条款。第17条（不可抗力）约定了不可抗力发生时的双方当专用条款是合同双方当事人根据不同建设项目合同执行过程中可能出现的2、在《示范文本》专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相善、补充、修改或另行约定，可划“/”或写“无”。《示范文本》适用于建设项目工程总承包承发包方式。“工程总承包”是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关第一部分合同协议书工程内容及规模：新建污水处理厂1座，日处理污水5000吨；新建提升泵站1座，提升能力为 包括工程设计（施工图设计、图纸审查、设计概预算编制等）、物资采购、施工（含所有附属配套设施）直至竣工验收合格、整体移交以及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作，配合发包人办理相关部门结（决）算审计等事宜。 手续；施工过程中配合发包人完成由发包人委托的第三方检测、监测（第三方材料检测、基坑监测及沉降观测、设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：工程设计质量标准：设计要求的质量标准：满足国家相关法律法规，国家现行设计规范及有关标准，委托方有关技术要求、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度）（第二部分通用条款第三部分专用条款组成本合同的文件及优先解释顺序如下1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）招投标文件及其附件（5）本合同通用条款（6）合同附件（合同预算对应的图纸、合同预算7）标准、规范及相关技术文件（8）设计文件、资料和图纸（9）双方约定构成合同组成部共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘察、设计市场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》及江苏省、徐州市现行的相证；决定开工令、停工令、复工令；设计费、工程款的审查和支付；参与监理的权限：按工程监理职责对本工程施工过程中的质量、进度、投资控制，合同、信息等方有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份立项、可行性研究报告、地形图、城乡规划和城市设计对项目的基本要求施工单位须全过程参与施工图设计中施工组织设计及各类专项方案评审（包括专业图审机构审查、发包人审批等）。一旦施工图通过发包人审批或备案，须按照施工图中的施工组织设计及a、若施工图中的施工组织设计及各类专项方案经发包人审批的，按合同条款规定应计量支付的均以施工图中的方案为准确定其计量支付费用。施工图发生重大变更的，以发包人重新审批的施b、若施工图中的施工组织设计及专项方案未经发包人审批的，施工中不得突破工程开工后，指定专人作为设计代表（不得少于2人）常驻施工a、开工前在发包人指定的时间内，做好设计文j、其他相关技术配合工作。（1）承包人在施工期间应指定专门的小组负责施工的环境保护事宜，制定严格的防尘、防噪 （4）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：符合国家、江（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按国家法律法规和江 （3）承包人代理或配合发包人办理各项手续如：质监、安监、报建、民工工资担保、施工许可证等手续（费用发包人不单独支付，承包人在报价下浮比例中综合考虑）。承包人综合考虑办理 询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中三天以内（含三天）须书面报总监批准，三天以上须书面报监理人转发包人批准，同时需指定经因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：项目经理除不可抗力外，中约金。如更换后的目经理资格低于投标时项目经理或不能胜理由认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要或不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员。不得兼职，同时不得委托其他人代理行使其职责。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种约束条件来要求的。设计代表离开工地，或施工组主要管理人员离开工地应向发包人及监理人请假，得到同意后才能离开，每月请假天数不超过4天（设计代表回设计单位办理本项目相关工作除外，但必须经发包人及监理人同意），否则视为离岗。项目经理、设计代表、施工承包人应对其项目经理、设计负责人、施工技术负责人、设计技术负责人和其他管理人员进行有效管理。监理人有明确理由，要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项在发包人按约定足额支付承包人工程款，承包人不得以任何理由拖欠职工及民工工资，保证按月、足额发放。否则，一经查实，根据情节严重程度，发包人报建设行政主管部门实行市场禁4.3采购进度计划4.4施工进度计划赔偿金额为合同协议书的合同价格的最终结算价的3%。5.1.1承包人提供的生产工艺技术和（或）建（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订一周内，发包人提供1份立项（可行性研究报告）批复文（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：承包人进 雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下(包括本合同有效期内及之后)向第三者 （4）设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程， 赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。 ①设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制②设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合相关专业规划，符合国家有关劳动③设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可⑤设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经⑥设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准 规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：执行通用条款。初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：执行通用条款。施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：10份。60日内提交施工图设计报审7.1.4临时用水电等提供和节点铺设 发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人7.2.2施工组织设计7.2.3提交临时占地资料7.2.12清理现场的费用：工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清；清理现场的费用由承包人承担，包含在合同总价款内，不另计。 （3）负责提供与审查通过的初步设计一致的施工图设计文件；负责编制工程量清单（不得漏 （6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全；（7）提供的办公、生活用房及设施的要求：发包人、监理人、跟踪审计等驻施工现场管理人（8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管费用也由承包方承担； 承包人的施工管理人员在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未 序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场临时通道的方案；4、必须满足城管部门对围挡、冲洗设备及道路的要求。且承包人必须考虑完成以上4点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价。施工过程中因承包人自 （15）在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员 门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻 开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应 进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，承包人应当每次支付 担在改造过程中所发生的各种安全责任事故并及时报告甲方和有关部门。 费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚。）施工现 包人工程款情况下，应及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，可优先用于支付工人工 等 （2）隐蔽工程覆盖前的检查：未经监理工程师、发包人代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知监理工程师、发包人代表。监理工程师、发包人代表在接到承包方通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础3）剥露和开口：承包人应按监理工程师、发包人代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按要求覆盖，而剥露后查明其施工质量7.8.1职业健康、安全、环境保护由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿按工程颁发竣工后试验及考核验收证书缺陷责任保修金额为合同协议书约定的合同价（1）除通用条款约定外，因发包人提交的资料规模、功能、标准重大错误及较大修改、改变（2）对于在施工期间出台的有关政策性文件，如人工调价、规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行，足额计取相关费用。（3）工程签证（特别是隐蔽工程签证）应及时准确，工程报审中签证资料不齐全，须在签证（1）完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确 字盖章，方可作为工程价款调整的依据；签证单上必须明（3）若承包人施工组织不力且经发包人多次催促无效，发包人可根据施工现场实际情况，有建议变更的利益分享的约定：/。（1）材料费调整约定：按照苏建价[2008]67号文件中规定的主要材料（本工程以下主要建筑材料：关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：以2020年5月《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》（《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》造价信息中没有的材料价格按《徐州工程造价信息》）对应材料指导施工期间中材料单价确定原则：①《睢宁县建筑工程依据，施工期间材料指导价的加权平均值涨、跌幅均以基准价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%②造价信息中没有的材料价格，应由承包人根据工程要求通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，并报发包人确认后调整（此部分缺项经询价并经发包人认质认价的材料在进度款认定参考价、最终结算时不再参与下浮）。发包人组织市场调研的，承包人必须配合。若监理或发包人收到承包人提出具备审核条件的材料单价后14个工作日内不予答复的视为已经认可，作为调整合本合同为固定总价合同。除根据第13条的变更和合同价格的调整以及合同总价包含的风险范围：总价包含本项目工程范围内所有工作的 合同价格的调整方法：增加（或减少）的建安费用=投标每平方造价×增 施工图审查通过后三个工作日内支付设计合 工程竣工验收合格后即日起7天内：累计 双方认可的竣工结算价款确认后完成28天内：支付至双方认可的竣工结算价款的97%； 设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察支付工程进度款，如发包人逾期未支付工程款六个月内，自应付进度担并支付进度款12%年利率计算利息，由此造成的一切经济损失和法律责期超过六个月，自应付进度款之日起发包人向承包人担违约责任。（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：缺陷责任期自通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期为2年。在责任期内，因承包人原因发生的工程质量原因导致发包人受提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双（2）工程审计：工程竣工验收后，承包人应及时将工程结算资料报送发包人，承包人应充分内完成终审。因承包人不积极配合导致发包人未能在规定或约定时间内对承包人递交的结算报告审料后7日内委托相应资质的工程造价咨询企业进行核实。若发包人在规定时间内未完成审计工作，（2）除项目经理以外的人员不按发包人要求参加施工期间各种会议的，每人次扣500元违（3）廉洁管理条款：承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减承包人应得的工程款。工程款承包人无正当理由，工程进度未按总进度计划中月完成量或节点时间完成工程的,按每滞后一天处扣5000元赔偿发包方损失,并在当期工程进度款中暂扣.[如后期总进度赶回，则归还该部承包人无正当理由施工进度较慢,有明显延误工期的情况,(如进度节点已明显滞后,影响合同工期的)，经发包人多次催促仍整改不到位的，发包人有权采取措施，将部分工程由发包人选择分包单位施工，该部分工程费用予以合理的扣除；根据发包人总进度要求,承包人必须配合发包人进度节点安排（具体节点详见合同）,如承包人不配合或未按发包人进度节点时间施工或不组织施工的应按5000-10000元/天赔偿发包方损失.承包人无正当理由延误7天且经发包人多次催促仍整改不到位的，发包人予以采取措施，安排其如承包人在未经发包方书面同意的情况下，无正当理由擅自停工7天以上且经发包人多次催促仍整改不到位的,则发包人有权清场,承包方无条件退场,同时承包人赔偿由此给发包人造成的视情节轻重支付发包人1000-5000元/次的违约金，且执行指令的合理费用由承包人支付；若承包修费用等，应先行扣除后再支付，如承包人对保修期内出现的质量问题无人代为（或预计将发生）维修的合理费用扣除]。发包人在每次付款前，承包人应提交相应合法合（33）承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资），若）， （42）承包人工程完工、交付使用前（具体时间按发包人要求执行）应将现场清理干净（包括但不限于临时设施、临时道路、施工垃圾、楼梯井道内及绿化带内杂物等），因承包人未及时清理或影响其他队伍施工等情况发生的，发包人有权另行安排其他单位清理外运，承包人同意费用，；对发包人造成的实际损失金额（以发包人认定金额为准）予以赔偿或从设计费中直接扣除，不足部（44）工程质量见证取样检测执行苏建质〔包人支付；检测不合格，视为承包人违约，检测费、整改至合格的费用由（45）承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无本合同中双方任何的要求、同意、通知、确认、协商等都应通过书面文件进行。文件传达应通 （2）以挂号信或邮政特快专递发出的，自挂号信或邮政特快专递投邮之日（以邮戳为准，不 天后视为有效送达，不论该文件是否被邮政部门以“查无此人”、“无此地址”、“拒收”、 种工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位正当理由不能及时到位的，发包方及时维修的合理费用由发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称以下称“承包人”）于年2.担保有效期自你方与承包人签订 根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）2.担保有效期自预付款支付给承包方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣 鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称以下称“发包人”）义务以保证的方式向你方提供如下担保：3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签：（