互联网数据中心工程施工合同_第1页
互联网数据中心工程施工合同_第2页
互联网数据中心工程施工合同_第3页
互联网数据中心工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

互联网数据中心工程施工合同-PAGE互联网数据中心工程施工合同-PAGE互联网数据中心工程施工合同1.引言2.背景业主计划建设一个互联网数据中心，该数据中心将用于存储和处理大量的互联网数据。为了保证数据中心的可靠性和安全性，业主决定委托承包商进行工程施工。3.合同条款3.1工程概述数据中心建筑物的建设电力供应系统的安装和调试通风和空调系统的安装和调试网络设备和服务器的安装灭火系统的安装和调试安全监控系统的安装和调试承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程的质量和安全。3.2工期和进度计划本工程的工期为个月，具体工期和进度计划将在合同签订后由双方共同商定并确定。3.3施工资质和人员要求承包商应具备相关的工程施工资质，并派遣具备相关经验和技能的工程师和工人参与本工程的施工。承包商还应确保施工队伍的人员稳定，并按照合同约定的工期完成工程施工。3.4施工质量要求承包商应按照国家相关标准和规范要求进行施工，确保工程达到约定的质量标准。承包商在施工过程中应严格执行质量控制计划，确保每个工程环节的质量。3.5工程变更和索赔工程变更指业主要求对已经确定的工程范围、设计或进度进行修改的情况。若出现工程变更，双方应及时商议并签订变更协议，确认变更后的工程范围、造价和工期。如果承包商认为需要进行索赔，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关的证据和材料。业主将在合理的范围内予以考虑。3.6工程款支付预付款业主将在合同签订后的X天内支付承包商X%的预付款。进度款工程进展到约定的阶段后，业主将支付相应的进度款。完工款工程竣工验收合格后，业主将支付承包商余下的工程款。3.7保证和担保承包商应提供相应的保证和担保，包括但不限于维修保证承包商提供X年的工程维修保证期，保证在此期间内对工程质量问题进行维修和保养。违约责任承包商应承担自身过失造成的违约责任。3.8合同解除和争议解决若双方发生严重分歧无法解决，任何一方均有权解除本合同。解除合同后，双方应按照合同约定进行最终结算。如发生争议，双方应优先通过友好协商解决，如果协商无果，可以提交相关争议机构进行仲裁或诉讼解决。4.其他事项本合同以书面形式签署，并附上双方的法定代表人或授权代表的签字。本合同自签署之日起生效，直至工程完工并经双方验收合格。本合同正本一式三份，甲方、乙方和合同备案机关各持一份，具有同等法律效力。合同双方同意，任何一方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论