房屋建设工程合同与房屋建设施工协议书_第1页
房屋建设工程合同与房屋建设施工协议书_第2页
房屋建设工程合同与房屋建设施工协议书_第3页
房屋建设工程合同与房屋建设施工协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房屋建设工程合同与房屋建设施工协议书一、合同双方二、合同内容2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于下述内容：建设地点：【建设地点】建设面积：地上建筑面积：【地上建筑面积】平方米地下建筑面积：【地下建筑面积】平方米工程概述：【工程概述】工程的设计和施工要求【设计和施工要求1】【设计和施工要求2】…2.2合同价格三、合同履行方式与期限3.1工期本工程合同的履行期限为【工期】个自然日；工期自本合同签署之日起计算；若因甲方原因导致工程进度延迟，乙方有权调整工期，并适当延迟合同履行期限。3.2施工方式乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工；乙方可自行选择合适的施工方法和方案，但需保证施工质量符合法律法规和技术标准的要求。四、质量与验收4.1工程质量要求本工程合同的工程质量应符合国家有关法律法规和标准的规定；乙方承诺施工过程中采用优质的建筑材料，按照规范施工，确保工程质量。4.2工程验收乙方完成工程后，应向甲方提供验收申请，并在【验收期限】日内完成验收；甲方应在【验收期限】日内进行验收，确保工程质量符合合同要求；若工程存在未达到合同要求的情况，甲方有权提出整改要求，乙方应在【整改期限】日内完成整改。五、违约责任5.1甲方违约责任若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权中止工程施工，并要求甲方履行支付义务；甲方应承担由未及时提供施工所需信息、材料或图纸等而导致工期延迟的责任。5.2乙方违约责任若乙方未按合同约定履行施工义务，甲方有权随时终止合同，并要求乙方赔偿相应损失；乙方应承担由施工质量问题或延期等原因所引起的赔偿责任。六、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向【仲裁机构或法院名称】提起仲裁或诉讼。七、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有合同效力；合同正本各一份，分别由甲方和乙方保管；本合同的任何修改、变更须经双方书面同意，并作为本合同的附件；本合同未约定的事项，由双方协商解决并作为补充协议纳入本合同。甲方（业主）：__________________乙方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论