建筑装饰工程合同范本_第1页
建筑装饰工程合同范本_第2页
建筑装饰工程合同范本_第3页
建筑装饰工程合同范本_第4页
建筑装饰工程合同范本_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑装饰工程合同范本乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、工程承包方式:

5、工程期限:

6、工程合同价款:

第二条:合同内容

1、双方商定本合同的签订、解释、履行受国家有关法律、法规的管辖和保护。

2、甲方保证本合同的履行,乙方保证按照合同要求进行施工,保证质量、工期和安全等责任。

3、如乙方在施工过程中有任何违反合同的行为,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

4、如乙方在施工过程中受到不可抗力的影响,造成工程延期或无法完成,甲方应给予适当的延期或相应的经济补偿。

5、如因甲方原因导致工程延期或无法完成,乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。

6、甲方应按时支付工程款,如因甲方原因导致工程款延期支付,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

7、乙方应按时完成工程,如因乙方原因导致工程延期或无法完成,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

8、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格并结清工程款后终止。

第三条:附则

1、本合同如有未尽事宜,可由双方协商解决。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同如有修改或补充,应经双方协商一致后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。建筑装饰工程合同范本

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就(项目)装饰工程友好协商,达成以下共识:

一、工程概况:

1、工程名称:(项目)装饰工程

2、工程地点:(项目)

3、承包范围:(具体装饰项目)

4、承包方式:(包工包料/清包工/部分承包)

5、工期:(具体时间)

6、合同总价:(大写)(人民币)(小写)元

7、材料和工艺:(具体材料和工艺要求)

8、保修期:(保修期时间及责任)

9、合同变更及解除:(合同变更及解除的条件)

10、安全责任:(双方应遵守安全操作规程,确保安全施工)

11、其他约定:(其他未尽事宜,双方可另行协商)

二、双方责任:

1、甲方责任:

a.提供完整的施工图纸和施工方案;

b.提供施工现场及必要的施工条件;

c.负责协调与其他施工队伍的配合工作;

d.按合同约定支付工程款。

2、乙方责任:

a.按照施工图纸和施工方案进行施工;

b.保证施工质量,遵守安全操作规程;

c.负责施工现场的清洁卫生;

d.按照合同约定时间完成施工任务;

e.接受甲方的质量监督和验收。

三、付款方式:

1、首期付款:合同签订后,甲方支付合同总价的%,即人民币(大写)(小写)元。

2、中期付款:工程完成%后,甲方支付合同总价的%,即人民币(大写)(小写)元。

3、尾期付款:工程验收合格后,甲方支付合同总价的%,即人民币(大写)(小写)元。

4、其他约定:(付款时间、金额及其他约定)

四、违约责任:

1、若甲方未按约定支付工程款,应按照逾期支付的金额计算违约金,每天不超过合同总价的%。

2、若乙方未按约定完成施工任务,应按照逾期完成的时间计算违约金,每天不超过合同总价的%。

3、若因乙方原因导致工程质量不合格或安全事故,乙方应承担全部责任并赔偿甲方的损失。

4、若因甲方原因导致工程不能按时完成,甲方应承担全部责任并赔偿乙方的损失。

5、其他约定:(双方应根据实际情况约定违约责任)

五、争议解决:

在履行本合同过程中发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间,双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

六、其他条款:

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份,甲乙双方各执份。

2、本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方:(承包方)

鉴于甲方对乙方建筑装饰施工能力的信任,将甲方位于的室内装饰工程委托给乙方施工,为明确双方权利义务,特依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定,并结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款,以便共同信守执行。

一、工程概况:

1、工程名称:室内装饰工程

2、工程地点:

3、建筑面积:平方米

4、施工范围:详见附件《装饰施工内容清单》

二、承包方式:

1、本合同采用包工包料的方式进行承包。乙方应按照甲方的要求采购材料,并保证材料质量符合国家相关标准。

2、乙方应按照约定的施工方案进行施工,并保证施工质量。如因乙方原因导致质量问题,乙方应承担相应的责任。

3、乙方应按照约定的工期完成施工任务,并保证施工进度。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。

4、甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,如发现质量问题或施工进度延误,有权要求乙方进行整改。

5、如因甲方原因导致工程变更或延期,甲方应及时通知乙方,并协商解决。

6、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同价款及支付方式详见附件《装饰工程预算表》。

7、其他约定事项:详见附件《装饰施工内容清单》及《装饰工程预算表》。

三、合同价款及支付方式:

1、本合同价款为人民币(大写)元整,(小写)元。

2、支付方式:自合同签订之日起3日内,甲方支付乙方工程预付款人民币(大写)元整,(小写)元。

3、工程进度款:按实际完成工程量的80%支付。每次付款前,乙方应提供相应的发票。

4、工程验收合格并交付使用后7日内,甲方支付乙方工程款至实际完成工程量的95%。

5、质保金:工程总价款的5%,质保期为1年。质保期满后7日内,甲方支付乙方质保金人民币(大写)元整,(小写)元。

6、其他费用:如设计费、变更费、材料费等,按照实际发生费用另行结算。

7、如有未尽事宜,双方可协商解决。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。建筑装饰工程承包合同范本

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

鉴于甲方是位于市路号大厦(广场)工程的发包人,乙方是具有建筑装饰工程施工资质的企业,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方发包的工程的装饰施工(含增改水、电、通风等原有设施)事项,经充分协商,达成一致意见,为明确双方责任,特签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况

1、1工程名称:大厦(广场)工程的装饰施工。

2、2工程地点:市路号。

3、3工程范围:见附件一《工程装修施工细目》。

4、4工程承包方式:见附件二《工程装修施工承包方式》。

5、5质量标准:达到国家相关质量验收合格标准(见附件三《工程质量标准》)。

6、6工期:自合同签订之日起计算,共计个工作日。

第二条合同价款及支付方式

2、1合同价款:共计人民币(大写)元整,小写:元。

21、2支付方式:

(1)预付款:合同总价款的%即人民币(大写)元整,小写:元。在合同签订后7日内支付。

(2)进度款:按每月工程进度实际完成工程量的%支付。支付时间为每月的日。

(3)竣工结算款:在工程竣工验收合格并完成竣工结算后7日内支付至合同价款的%。

(4)质保金:合同价款的%即人民币(大写)元整,小写:元。在工程竣工验收合格后满一年后支付。

第三条施工准备及配合

3、1甲方责任:

(1)提供施工图纸一套。

(2)提供施工现场及用水、用电等设施。

(3)指派现场监工人员一名。

(4)协调处理与其它单位之间事宜。

31、2乙方责任:

(1)按照施工图纸及甲方要求进行施工。

(2)合理安排施工进度,保证按期完成施工任务。

(3)保证施工质量,符合国家相关质量验收标准。

(4)保证施工现场整洁卫生,符合文明施工要求。

(5)保证施工安全,杜绝事故发生。

(6)配合甲方进行工程验收及资料整理工作。

第四条施工管理及验收

4、1施工管理:乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工管理,确保施工质量及安全。如发生施工质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。

41、2验收标准:按照国家相关质量验收标准及甲方要求进行验收。验收合格后方可进行下一道工序。验收不合格的,乙方应在规定时间内进行整改,整改完成后重新进行验收。

411、3验收时间:初步验收时间为工程竣工后7日内。最终验收时间为甲方竣工验收合格后7日内。如有质量问题或安全事故发生,双方应及时协商解决。

一、合同背景与目标

桥梁工程施工合同是在建设方和施工方之间就桥梁工程的建设、改造、维修等项目进行约定的法律文件。该合同旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务,确保工程质量和进度,实现工程效益的最大化。

二、合同主体与工程概述

合同主体为建设方和施工方,建设方为委托方,施工方为承包方。工程概述包括工程名称、地点、规模、施工范围、工期、质量标准、工程造价等。

三、施工过程与质量要求

施工过程包括施工前的准备工作、现场勘查、设计、施工、验收等环节。施工方应按照建设方要求进行施工,确保工程质量符合国家及地方标准,并承担因质量问题造成的损失。

四、工程造价与支付方式

工程造价根据工程量清单和相关定额进行计算,具体金额在合同中约定。支付方式包括预付款、进度款、竣工款等,支付时间和金额按照合同约定执行。

五、工期与进度安排

工期根据工程规模和施工难度确定,具体时间在合同中约定。施工方应按照工期要求合理安排施工进度,确保工程按时完成。如因施工方原因导致工期延误,施工方应承担相应责任。

六、合同变更与解除

如有合同变更或解除的情况,双方应协商解决。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。任何一方违反合同约定,对方有权解除合同并要求违约方承担责任。

七、争议解决与法律适用

如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决。协商不成,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。合同所适用的法律为中华人民共和国法律。

八、其他条款与附件

其他条款包括保密协议、知识产权保护等。附件包括工程量清单、相关定额等。标题:桥梁工程施工合同范本

一、合同双方

:(具体)

人:(姓名)

:(号码)

:(具体)

人:(姓名)

:(号码)

二、合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方进行桥梁工程施工的相关事项,包括工程范围、质量标准、工期、价款支付、安全责任等,为双方提供指导和约束。

三、工程范围及质量标准

1、工程范围:本合同所涵盖的桥梁工程包括但不限于以下内容:(详细列举工程范围)

2、质量标准:乙方应按照国家相关施工规范和甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。

四、工期及延误

1、工期:本合同所涉及的桥梁工程施工期为(具体工期),自合同签订之日起计算。

2、延误:若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照合同约定支付违约金。若因甲方原因导致工期延误,甲方应按照合同约定给予乙方相应的补偿。

五、价款及支付方式

1、价款:本合同所涉及的桥梁工程施工总价款为(具体价款),该价款已包含人工费、材料费、机械使用费等所有相关费用。

2、支付方式:甲方应在合同签订后(具体时间)内支付乙方总价款的(具体比例)作为预付款。其余价款应在工程完工并验收合格后(具体时间)内付清。

六、安全责任

1、乙方应遵守国家和地方的相关安全法规,确保工程施工安全。

2、若因乙方原因导致的安全事故,乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

3、若因甲方原因导致的安全事故,甲方应承担全部责任并赔偿由此给乙方造成的损失。

七、争议解决方式

在本合同履行过程中,如发生任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格并结清全部款项后终止。

3、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

乙方:(以下简称乙方)

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

为了保障买卖双方的合法权益,在平等、互惠、互利的原则下,根据《合同法》及有关法律规定,经买卖双方友好协商,同意签定本合同。

一、服务的内容、形式和要求

1、乙方为甲方提供办公家具拆组服务,按照甲方的要求将指定地点的办公家具拆卸并且在办公家具零件运送到目的地后完成办公家具的组装工作;

2、家具拆组服务包括办公家具的运输;

3、如在拆组过程中需要增加配件,需要由甲方提供或者甲方委托乙方购买,甲方应支付相应费用。

二、合同金额与支付方式

1、本合同总金额为¥xxxx),此价格包括甲方的办公家具拆装搬运费用。

2、支付方式:组装完毕验收合格后以转账的方式一次性付完全款。

三、双方的权利和义务

1、甲方保证在工程拆装调试过程中给予乙方必要的合作和协助;

2、如因甲方的办公家具出现老化,无法安装为原样的。乙方不承担安装质量问题。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:因天灾或人力不能按计划施工;因甲方提出变更计划或变更施工图而不能按期施工;因甲方不能按期供图、供料、零件或其所供材料以及零件不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

四、双方协商的其他条款:现场确认所需搬运的家具件数。

五、合同双方协商解决本合同履行过程中的所有争议。若协商未果,可以向双方所在地的人民法院提起诉讼。

六、本合同共两页,均为本合同的内容部分,本合同人工填写和打印具有同等效力。

七、本合同一式二份,自双方签字盖章之日起生效,买卖双方各执一份,具有同等效力。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________代表(签字):_________

X年月日X年月日标题:消防工程施工合同范本实用版

一、合同双方

乙方:(以下简称乙方)

二、工程概述

本工程为消防工程施工合同,旨在明确甲方与乙方在消防工程施工过程中的权利与义务。工程地点位于(),工程内容包括消防设备的安装、调试及验收等。

三、合同条款

1、施工期限:自合同签订之日起计算,共计(天数)。如因甲方原因导致工程延期,则工期相应顺延。

2、工程款项:总价款为(金额),包含设备采购、安装、调试及验收等费用。付款方式为合同签订后支付总价款的(比例),设备到货后支付总价款的(比例),工程验收合格后支付总价款的(比例)。

3、施工材料:乙方应使用符合国家标准的消防材料进行施工,确保工程质量。

4、施工质量:乙方应按照国家消防工程施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担全部责任。

5、工程验收:工程验收由甲方组织,乙方应提供相应的验收资料及报告。如验收不合格,乙方应负责整改并承担由此产生的全部费用。

6、违约责任:如因甲方原因导致工程延期或质量不符合要求,甲方应承担相应的违约责任;如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。

7、争议解决:如因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、其他事项:双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、签字盖章

甲方:(盖章)

日期:__________

乙方:(盖章)

日期:__________

以上为消防工程施工合同范本实用版,希望能对大家有所帮助。如有疑问或需要进一步的服务,请随时。

在建筑领域中,建设工程施工合同是保障施工方和业主权益的重要文件。为了确保施工的顺利进行,施工方和业主应在合同中明确各自的权利和义务。本文将介绍建设工程施工合同范本的主要内容和要点。

一、合同范本概述

建设工程施工合同范本是一份由国家相关部门制定的标准合同文本,用于规范建设工程施工过程中的各项行为。该合同范本包括合同协议书、通用条款和专用条款三个部分,适用于各类新建、改建、扩建工程的施工承发包活动。

二、合同协议书

合同协议书是建设工程施工合同的重要组成部分,包括以下内容:

1、工程概况:包括工程名称、地点、规模、结构类型等;

2、工程承包范围:明确施工方的工作内容和责任范围;

3、合同工期:确定工程开工和竣工时间,以及工期延误的处理方式;

4、质量标准:明确工程质量标准和验收方式;

5、合同价款:确定工程预算和结算方式,以及支付方式;

6、组成合同的文件:明确合同文件的组成和解释顺序。

三、通用条款

通用条款是建设工程施工合同的重要组成部分,适用于各类建设工程。通用条款包括以下内容:

1、一般约定:包括工程建设的地点、规模、结构类型等信息;

2、词语定义:对合同中使用的专业术语进行解释;

3、发包人义务:明确发包人在施工过程中应承担的义务;

4、承包人义务:明确承包人在施工过程中应承担的义务;

5、材料设备供应:明确材料设备的采购、运输、保管等事项;

6、工程变更:明确工程变更的处理方式和程序;

7、竣工验收与结算:明确竣工验收和结算的程序和要求;

8、违约责任:明确违约责任的承担方式和处理方式;

9、争议解决:明确合同争议的解决方式和程序。

四、专用条款

专用条款是根据具体工程特点而制定的特殊约定,是对通用条款的补充和完善。专用条款包括以下内容:

1、工程具体约定:根据具体工程的特点,对施工过程进行详细约定;

2、材料设备要求:根据工程需要,对材料设备的规格、型号、质量等进行详细要求;

3、安全生产要求:明确施工过程中安全生产的具体要求和责任;

4、环境保护要求:明确施工过程中环境保护的具体要求和责任;

5、履约担保要求:根据工程实际情况,对履约担保的方式和要求进行详细约定。

五、签订合同注意事项

在签订建设工程施工合同时,应注意以下几点:

1、仔细阅读合同内容,确保对合同条款充分理解;

2、注意保护自身利益,不要在合同中放弃过多的义务和责任;

3、合同中约定的工期、质量标准、价格等关键条款;

4、注意审核发包人的资质和信誉,确保工程顺利进行;

5、在签订合同前,应对施工图纸、材料设备等进行详细审查和确认。

总之,建设工程施工合同是保障施工方和业主权益的重要文件。在签订合同时,应仔细阅读合同内容,确保对各项条款充分理解并注意保护自身利益。通过合理的合同约定,促进工程的顺利进行并保障双方的合法权益。

乙方:__________

甲乙双方经友好协商,就建筑工程劳务分包事宜达成如下协议:

第一条:劳务分包的内容

甲方将建筑工程的劳务作业分包给乙方,包括但不限于以下内容:

1、施工现场清理、材料堆放整理;

2、施工图纸范围内的基础工程、主体结构工程、装饰工程、屋面防水工程等劳务作业;

3、施工现场临时设施的搭设、维护和管理;

4、施工图纸范围内各项工程的施工辅助工作,包括但不限于基础土方开挖、回填,钢筋加工、制作,混凝土浇筑、养护等;

5、乙方进场施工所需的设备、工具、材料等物品的搬运、储存和管理。

第二条:劳务分包方式

1、劳务分包采用固定综合单价方式,综合单价包括但不限于人工费、材料费、设备费、工具费等全部费用。

2、综合单价根据甲乙双方协商确定,并在合同中明确。

3、甲方不提供施工图纸,乙方应自行解决施工图纸及相关技术资料。

4、乙方应自行组织施工队伍,并负责队伍的管理和调度。

5、乙方应自行安排住宿和就餐,并负责安全保卫工作。

6、乙方应遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的管理。

7、甲方有权对乙方的施工进行监督和检查,并有权在发现质量问题时要求乙方进行整改。

8、如乙方不按合同约定施工或不服从甲方管理,甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同。

9、如乙方在施工过程中遇到不可抗力因素或自然灾害等原因导致无法继续施工,应及时通知甲方并协助甲方解决问题。

10、如因甲方原因导致乙方无法继续施工或合同无法履行,甲方应提前告知乙方并协商解决。建筑工程施工劳务分包合同范本

甲方:

乙方:

甲乙双方经友好协商,就建筑工程劳务分包事宜达成如下协议:

第一条:劳务分包内容

甲方向乙方分包位于__________的建筑工程劳务作业,具体劳务作业内容以双方协商为准。

第二条:劳务作业期限

劳务作业期限为__________,自__________起至__________止。如有需要,双方可以协商作业期限。

第三条:劳务费用

1、甲方向乙方支付的劳务费用包括但不限于人工费、材料费、运输费、设备使用费和其他杂费,具体费用标准和支付方式详见附件。

2、甲方按照乙方实际完成的劳务作业量支付劳务费用。劳务作业量以双方确认的工程量表为准。

3、乙方应在每月__________日前向甲方提交上一个月的劳务费用结算表,甲方应在收到结算表后__________日内审核并支付费用。

第四条:质量要求

1、乙方应保证所提供的劳务作业符合国家相关质量标准和甲方的质量要求,确保工程质量达到优良标准。

2、乙方应按照甲方的设计图纸和施工方案进行劳务作业,不得擅自改变施工方案或减少材料使用量等。

3、甲方有权对乙方的劳务作业进行检查和监督,如发现质量问题,乙方应及时进行整改。

第五条:安全责任

1、乙方应遵守国家和地方的安全生产法规和规定,确保施工安全。

2、乙方应自行承担施工安全责任,并负责购买施工所需的安全保险。

3、如因乙方原因引起的安全事故,乙方应承担相应的经济责任和法律责任。

第六条:违约责任

1、如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

2、如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3、如因甲方原因导致工程款未按时支付或提供不合格的材料等,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

第七条:争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

第八条:其他事项

1、本合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关建设工程施工规范,结合本工程具体情况,为明确双方责任,确保建设工程施工活动顺利进行,保证工程质量、安全、工期和良好的经济效益,双方本着“公平、公正、公开”和“平等、自愿、协商一致”的原则,就本工程双方合同签定如下:

一、工程概况:

甲方将位于的高速公路工程交由乙方进行施工,该工程总长公里,设计为车道,路面宽度米,预算投资亿元。

二、工程承包范围及内容:

1、路基工程:包括路基土石方开挖、填筑、整平、压实等,以及与路基工程相关的排水、防护等附属工程的施工。

2、路面工程:包括路面基层、面层及排水等附属工程的施工。

3、桥梁工程:包括小桥、涵洞等的设计、施工,以及桥面铺装、防护等附属工程的施工。

4、交通工程:包括交通安全设施、监控系统等的设计、施工。

5、照明工程:包括照明线路的设计、敷设,以及灯具的安装等。

6、绿化工程:包括路侧绿化带的设计、施工。

7、其他工程:包括与本工程相关的其他附属工程的施工,如临时用地、临时用电等。

三、合同工期:

本工程计划开工时间为X年月日,竣工时间为X年月日,总工期为个月。如因不可抗力因素导致工程无法正常进行,经双方协商后可以顺延工期。

四、合同价款及支付方式:

1、本工程合同价款为人民币亿元整。

2、合同签定后,甲方按月完成工程进度并经乙方验收合格后,按照实际完成工程量的%支付工程款;每月25日报进度完成情况及计量支付报表(须有驻地监理工程师签字)报监理处核实并计量支付,计量支付时附相应合格有效的质量评定资料;当工程款支付至合同总价款的%时停止支付(质保金%,缺陷责任期满后一次性支付)。质保金在质保期满后一次性付清(无息)。质保期内无缺陷或缺陷修复合格并经监理确认后质保金一次付清(无息)。当承包人每月上报的已完成的工程量经监理和业主审批后不能按时支付时,业主将延误部分的资金按银行同期利率的2倍计息并加收滞纳金。若因承包人原因不能按照约定工期竣工时承包人应承担违约金(合同价款的千分之五/日)。在竣工结算时连同本金一并扣除。

3、工程款支付采用银行转账方式,承包人应提供真实合法有效的发票。开户银行:银行支行,账号:X。

4、本合同为固定综合单价合同(含一切风险),合同单价一次性包死不作任何调整。单价中包含完成该项子目的所有风险费用和利润。当发生设计变更或业主调整单价时,只能按实际发生的增减量调整总价或予以调整。承包人应在每次结算前提供该结算的计量支付报表和结算报表以及结算汇总表并附上相应合格有效的质量评定资料报监理处审核及业主审批并盖章确认。否则业主有权拒绝支付该款项。业主在每次收到承包人上报的结算报表后10个工作日内审核完毕并转监理处审核及业主审批。业主在收到监理处审核意见后10个工作日内审批完毕并转承包人执行支付(即业主每月一次按监理审核后当月完成的有效工程量的%支付工程款)。

5、当工程结算造价超过最终审定结算价的%(不含%)时,从超出的%开始以/天为单位累计罚承包人违约金;同时承包人应承担审计费用(标准为超出部分的%)。当违约金累计达到超最终审定结算价的%时,本合同终止执行。

6、承包人不得将本合同项下的任何部分转包或分包给其他单位或个人,否则视为违约行为。由此产生的全部责任由承包人承担,并承担由此给发包人造成的损失和违约金(合同价款的千分之五)。

7、承包人应按照《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定,制定相应的安全防护措施和环境保护措施并付诸实施以确保施工安全和环境保护工作顺利进行。同时承包人应将其编制的施工组织设计和专项施工方案及相关的安全技术措施报送监理工程师审查批准后方可实施。若承包人未高速公路工程施工合同范本

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的沥青路面施工达成以下协议。

第一条:工程概况

1、工程地点:高速公路工程,位于市区。

2、工程内容:沥青路面施工,包括沥青混合料的摊铺、碾压、接缝处理、施工期间的路面养护及相关安全工作。

3、工程量:按实际完成的工作量进行结算。

4、工程期限:自合同签订之日起,乙方应按照甲方的要求在个月内完成全部施工任务。

第二条:合同价款

1、合同价款采用固定综合单价方式,沥青路面施工综合单价为元/m2,其中包含人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费等所有费用。

2、付款方式:按工程进度分期付款,每完成一定工程量后,甲方向乙方支付相应比例的工程款。具体付款方式按照甲方要求执行。

3、工程结算:最终结算价款以实际完成的工作量乘以综合单价为准。

第三条:质量要求

1、乙方应按照国家相关规范和标准进行施工,确保沥青路面施工质量符合设计要求。

2、乙方应严格控制原材料质量,使用符合要求的沥青、碎石等材料,确保施工质量。

3、乙方应按照甲方的要求进行施工,并接受甲方的质量监督和检查。

4、乙方应保证施工期间不出现质量问题和安全事故,如因质量问题或安全事故造成损失或延误工期,乙方应承担全部责任。

第四条:双方责任

1、甲方责任:提供施工图纸和相关技术资料,指定现场代表负责协调工作,按照合同约定支付工程款。

2、乙方责任:按照合同约定完成施工任务,保证施工质量,做好施工现场的安全防护工作,遵守相关法律法规和规定。

3、如因不可抗力因素导致无法正常施工,双方应协商解决相应问题。

第五条:违约责任

1、如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付违约金元。

2、如因乙方原因导致施工质量问题或安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任。

3、如因甲方原因导致无法正常施工或工程款支付不及时,甲方应承担相应的违约责任。

4、如因不可抗力因素导致无法正常施工,双方应协商解决相应问题,不承担违约责任。

第六条:争议解决方式

本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商无果,可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。

第七条:附则

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行协商解决。

乙方:

甲乙双方于X年月日签订了一份《建筑工程施工合同》,现为了明确双方的权利义务关系,对原合同进行修改和补充,经协商,甲乙双方达成如下补充协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、补充约定:

1、施工范围:乙方按照甲方的要求进行施工,包括但不限于等项目的施工。

2、工期:乙方应按照原合同约定的工期完成施工,如有延误,应当按照原合同约定的违约责任承担责任。

3、质量标准:乙方应按照原合同约定的质量标准进行施工,确保施工质量符合国家相关规定。

4、工程款支付:甲方应在乙方完成施工后支付工程款,支付金额为元,支付方式为。

5、安全生产:乙方应按照安全生产法规及规范进行施工,确保施工安全。如发生安全事故,乙方应承担全部责任。

6、违约责任:甲乙双方应按照原合同约定的违约责任承担责任,如有纠纷,应当通过友好协商解决。

7、其他约定:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

X年月日X年月日标题:建筑工程施工补充合同协议书范本

建筑工程施工补充合同协议书

甲方:(以下简称“业主”)

乙方:(以下简称“承包商”)

鉴于双方已签订了建筑工程施工合同(以下简称“原合同”),现就原合同中未尽事宜,经友好协商,达成以下补充协议:

一、工程范围与内容

1、1本补充协议所涉及的工程范围与内容,均是对原合同中约定的工程范围和内容的补充和完善。

2、2具体工程范围与内容详见附件一。

二、工期与质量标准

2、1双方同意,本补充协议所涉及的工程工期为自开工之日起计算,总工期为个月。

21、2双方同意,本补充协议所涉及的工程质量标准应符合国家相关规定,并按照原合同中约定的质量标准执行。

三、工程造价与支付方式

3、1双方同意,本补充协议所涉及的工程造价为人民币(以下简称“元”)万元。

31、2支付方式:业主应在开工前支付承包商%的预付款;在工程进度达到%时支付%的进度款;在工程竣工验收合格后支付至结算总价的%;余款在质保期满后一次性付清。

四、其他条款

4、1本补充协议未尽事宜,仍按照原合同的约定执行。

41、2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

411、3本补充协议附件与本协议具有同等法律效力。

4111、4本补充协议的解释权归业主所有。

、5本补充协议的履行受国家法律保护。

、6如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向业主所在地人民法院提起诉讼。

甲方(委托人):____________________

乙方(居间人):____________________

甲、乙双方经友好协商,一致同意签订本合同。

一、服务内容

1、乙方促成甲方与________________公司签订工程承包合同,甲方委托乙方进行居间服务。

2、乙方向甲方提供的服务内容为:乙方负责协调甲方与目标公司,使甲方能够获得目标公司关于该项目的相关资料,并协助甲方与目标公司洽谈工程项目承包的事宜,促成甲方与目标公司签订工程承包合同。

二、居间报酬与支付方式

1、甲方需向乙方支付的居间报酬为合同总金额的____%,共计____万元人民币。

2、甲方应在合同签订后,按照合同总金额的____%向乙方支付居间报酬,共计____万元人民币。

3、如甲方未按时支付居间报酬,乙方有权要求甲方按照合同约定支付居间报酬及其违约金。

三、保密条款

1、甲、乙双方应对本合同涉及的商业机密和技术资料等保守秘密。

2、未经甲方书面同意,乙方不得向第三方泄露本合同涉及的商业机密和技术资料等。如乙方违反保密义务,应承担相应的违约责任。

四、违约责任

1、如甲方未按照约定支付居间报酬,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按照未支付居间报酬的____%计算。

2、如乙方泄露本合同涉及的商业机密和技术资料等,应承担相应的违约责任。

3、如因乙方原因导致甲方未能签订工程承包合同,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4、如甲、乙双方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的全部损失。

五、争议解决方式

如因本合同发生争议,甲、乙双方应友好协商解决;协商不成的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

六、其他事项

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。建筑工程居间合同范本

甲方(委托人):

乙方(居间人):

根据《中华人民共和国合同法》相关规定,经双方友好协商,就甲方欲在乙方协助下于中标方签订《建筑工程施工合同》事宜,现甲方委托乙方负责就招标代理和与中标方签订本工程居间合同事宜,乙方接受该委托,为甲方进行居间服务,双方本着诚信、公平、勤勉尽责的原则,达成以下合同条款,以兹共同遵守。

第一条:委托事项

1、甲方委托乙方负责就招标代理和与中标方签订本工程《建筑工程施工合同》事宜进行居间服务。

2、乙方接受甲方委托,在甲方授权范围内开展居间服务活动。

第二条:居间服务内容

1、乙方应当就招标代理和与中标方签订本工程《建筑工程施工合同》事宜向甲方提供有关的信息和协助。

2、乙方应当协助甲方与中标方进行谈判,并促成双方签订《建筑工程施工合同》。

3、乙方应当协助甲方解决在招标代理和签订《建筑工程施工合同》过程中遇到的问题和困难。

第三条:居间期限

1、本合同的居间期限自本合同生效之日起至甲方与中标方签订《建筑工程施工合同》之日止。

2、若甲方在居间期限内与中标方签订了《建筑工程施工合同》,则视为乙方已经完成了居间服务,甲方应当按照本合同的约定支付居间费用。

3、若甲方在居间期限内未能与中标方签订《建筑工程施工合同》,则视为乙方未完成居间服务,甲方有权解除本合同并要求乙方退还已经支付的居间费用。

第四条:居间费用及支付方式

1、居间费用:甲方应当按照本合同的约定向乙方支付居间费用,具体费用标准和支付方式详见本合同第五条。

2、支付方式:甲方应当在签订本合同后日内向乙方支付第一笔居间费用,之后每次支付的时间和金额由双方另行约定。

3、甲乙双方应当按照本合同的约定及时支付居间费用,若任何一方未按照约定支付费用,则应当承担违约责任。

第五条:保密条款

1、甲乙双方应当对在本合同履行过程中所知悉的商业机密、技术机密和其他保密信息予以保密。

2、若因法律规定或者司法机关要求披露相关信息的除外。

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在工程建筑装饰材料购销过程中的权利和义务,经友好协商,达成以下协议:

一、货物名称及规格

1、甲方应向乙方提供以下工程建筑装饰材料:瓷砖、木地板、洁具、橱柜、灯具、五金配件等。具体规格及数量详见附件。

2、乙方应按照甲方的要求,按时提供符合国家质量标准及合同约定的货物。

二、价格及付款方式

1、乙方应按照约定的价格向甲方提供货物,不得擅自调整价格。

2、甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付货款,不得拖欠或拒付。

三、交货方式及时间

1、乙方应按照甲方的要求,在合同约定的时间内,将货物送至甲方指定的地点。

2、甲方应按照合同约定的时间接收货物,不得无故拖延或拒收。

四、质量保证及售后服务

1、乙方应保证所提供的货物符合国家质量标准,并对货物的质量负责。

2、如发现质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应按照甲方的要求进行调整或更换。

3、乙方应提供售后服务,如因质量问题或使用过程中出现的问题,乙方应及时处理解决。

五、违约责任

1、如因乙方原因导致货物质量不符合合同约定,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

2、如因甲方原因导致货款支付不及时或不符合约定,甲方应承担全部责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

3、如因双方原因导致交货时间不符合约定,双方应根据实际情况协商解决,如协商不成,应按照违约责任进行处理。

六、其他约定事项

1、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。标题:工程建筑装饰材料购销合同

一、合同背景

本合同由以下双方签订:

:___________

:_____________________________

传真:_____________________________

电子邮件:_________________________

法定代表人:_______________________

授权代表:_______________________

:___________

:_____________________________

传真:_____________________________

电子邮件:_________________________

法定代表人:_______________________

授权代表:_______________________

二、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在工程建筑装饰材料购销过程中的权利和义务。甲方承诺购买并向乙方供应由乙方提供的装饰材料,乙方承诺按合同条款和条件向甲方提供装饰材料。

三、产品描述

1、乙方应向甲方供应以下装饰材料:__________________(详细列出材料名称、规格、数量、价格等)。

2、质量标准:乙方应确保所供应的装饰材料符合国家相关质量标准。

3、交货期限:乙方应在合同签订后的______天内将装饰材料送达甲方指定的地点。

4、交货方式及地点:乙方应选择安全、快捷的运输方式,将装饰材料送达甲方指定的地点,具体为:__________________。

5、包装标准:乙方应确保装饰材料的包装牢固、安全,防止在运输过程中发生损坏或变质。

6、验收标准:甲方应在收到装饰材料后按照国家相关标准进行验收,如有质量问题,应在______天内书面通知乙方,乙方应负责更换或退货。

7、付款方式:甲方应在验收合格后______天内支付全款,付款方式为______(现金、电汇等)。

8、违约责任:如一方违反本合同条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9、解决争议的方式:如因本合同引起的争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,应向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

乙方:(以下简称乙方)

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

为了保障买卖双方的合法权益,在平等、互惠、互利的原则下,根据《合同法》及有关法律规定,经买卖双方友好协商,同意签定本合同。

一、服务的内容、形式和要求

1、乙方为甲方提供办公家具拆组服务,按照甲方的要求将指定地点的办公家具拆卸并且在办公家具零件运送到目的地后完成办公家具的组装工作;

2、家具拆组服务包括办公家具的运输;

3、如在拆组过程中需要增加配件,需要由甲方提供或者甲方委托乙方购买,甲方应支付相应费用。

二、合同金额与支付方式

1、本合同总金额为¥xxxx)大写:xxxxxxxx),此价格包括甲方的办公家具拆装搬运费用。

2、支付方式:组装完毕验收合格后以转账的方式一次性付完全款。

三、双方的权利和义务

1、甲方保证在工程拆装调试过程中给予乙方必要的合作和协助;

2、如因甲方的办公家具出现老化,无法安装为原样的。乙方不承担安装质量问题。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;因甲方不能按期供图、供料、零件或其所供材料以及零件不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

四、双方协商的其他条款:现场确认所需搬运的家具件数。

五、合同双方协商解决本合同履行过程中的所有争议。若协商未果,可以向双方所在地的人民法院提起诉讼。

六、本合同共两页,均为本合同的内容部分,本合同人工填写和打印具有同等效力。

七、本合同一式二份,自双方签字盖章之日起生效,买卖双方各执一份,具有同等效力。

甲方(盖章):

X年月日

乙方(盖章):

X年月日修缮及装修工程合同范本

甲方:(以下简称甲方)

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

乙方:(以下简称乙方)

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

为了保障买卖双方的合法权益,在平等、互惠、互利的原则下,根据《合同法》及有关法律规定,经买卖双方友好协商,同意签定本合同。

一、服务的内容、形式和要求

1、乙方为甲方提供办公家具拆组服务,按照甲方的要求将指定地点的办公家具拆卸并且在办公家具零件运送到目的地后完成办公家具的组装工作;

2、家具拆组服务包括办公家具的运输;

3、如在拆组过程中需要增加配件,需要由甲方提供或者甲方委托乙方购买,甲方支付相应费用;

4、乙方承诺在拆组过程中,保证办公家具的零件完整性和完好性,不能有破损或者缺失;

5、乙方应按照甲方的要求,在规定的时间内完成办公家具的拆组工作,并保证拆装办公家具的外观良好,能正常、安全使用;

6、在服务过程中,乙方应遵守职业道德,做好服务工作,并保证安全操作。

二、合同金额与支付方式

1、本合同的金额为:人民币____元(大写:____元整);

2、支付方式:合同签订后,由买方一次性支付全款。

三、违约责任和赔偿责任

1、如乙方未按照合同规定的时间完成办公家具的拆组工作,应按照合同金额的5‰向甲方支付违约金;

2、如在服务过程中,因乙方的过错,造成甲方的损失,由乙方承担相应的责任和赔偿;

3、因不可抗力因素造成双方损失的,双方均不承担责任。

四、争议解决方式

如在执行合同过程中发生争议,应由双方友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效;

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;

3、其他未尽事宜,由双方协商解决。

一、引言

为了加强双方在建筑工程领域的合作,共同实现高质量、高效率的建筑工程目标,甲乙双方根据平等、自愿、互利的原则,经友好协商,特订立本战略合作协议。

二、合作内容

1、甲方和乙方将在以下方面进行合作:

(1)共同设计、规划建筑工程项目;

(2)共享资源,包括但不限于人力资源、设备、技术等;

(3)共同参与建筑工程的实施,包括施工、质量监督等环节;

(4)共同参与市场营销和项目推广。

2、双方应根据实际情况,制定具体的合作方案,并报经双方董事会或股东大会审议批准。

三、合作方式

1、甲方和乙方可以采用以下方式进行合作:

(1)共同成立项目公司,实施建筑工程项目;

(2)甲方将部分建筑工程项目委托给乙方实施;

(3)乙方可以参与甲方建筑工程项目的投资。

2、具体合作方式应根据实际情况,由双方协商确定。

四、权利与义务

1、甲乙双方应按照协议约定,履行各自的权利与义务。

2、甲方应保证其具有实施建筑工程项目的资质和能力,并提供相关资料和信息。

3、乙方应按照协议约定,负责实施建筑工程项目,并保证工程质量和安全。

4、甲乙双方应共同制定工程进度计划和质量控制方案,确保工程按期完成并符合质量要求。

5、甲乙双方应共同参与市场营销和项目推广,确保项目的市场竞争力。

五、收益分配

1、甲乙双方应根据合作方式,协商确定收益分配方案。

2、收益分配方案应公平、公正、透明,充分考虑双方投入和风险等因素。

3、甲乙双方应按照协商确定的收益分配方案,及时进行收益分配。

六、保密条款

1、甲乙双方应对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,并不向第三方披露或泄露。

2、若因法律或司法程序需要披露或使用相关保密信息,双方应事先协商确定应对措施,并确保保密信息的安全和合法性。

3、本协议终止后,双方仍应继续履行保密义务。

七、争议解决方式

1、若因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决。

2、若协商不成,任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

3、在争议解决期间,双方应继续履行除争议事项之外的其他条款。

八、其他事项

1、本协议自双方签字或盖章之日起生效,有效期为5年,到期后可经双方协商续签。

2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3、本协议未尽事宜,可由双方协商补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。

1、投标书

2、工程名称:

3、投标单位:

4、投标日期:X年月日

二、目录

1、前言

2、投标文件说明

3、投标资格证明文件

4、工程项目投标报价及工程量清单

5、施工组织设计及施工方案

6、项目管理机构及主要人员简历

7、其他材料

三、前言

本次投标由我公司组织,对工程的招标文件进行了仔细研究和分析,并组织资深工程师编制了详细的施工方案和预算。我们充分理解招标文件的要求,并按照招标文件的要求提交本投标文件。

四、投标文件说明

本投标文件包括以下内容:

1、公司简介:包括公司规模、资质、业绩等。

2、技术方案:包括施工方案、技术措施、质量保证措施等。

3、投标报价:包括工程量清单、单价、总价等。

4、施工组织设计:包括施工计划、施工进度、人员安排等。

5、其他材料:包括公司荣誉证书、营业执照等。

五、投标资格证明文件

本投标单位具备以下资格证明文件:

1、公司营业执照复印件。

2、公司资质证书复印件。

3、其他相关资格证明文件。

六、工程项目投标报价及工程量清单

本投标报价包括以下内容:

1、工程量清单:详细列出了各分项工程的工程量,并按照招标文件要求进行了分类和汇总。

2、单价:根据各分项工程的工程量和公司成本核算,确定了各项工程的单价。

3、总价:根据各分项工程的工程量、单价和相关费用计算得出总价。

乙方:

双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经充分协商,达成如下合同意向,以便共同遵守。

一、合同内容

品名:

规格:

单位:

数量:

(以甲方下单为准)

单价:

备注:

总计:(大写:)

备注:

二、合同价格

1、价格:人民币元/件,大写:

2、价格包含:原材料费、制作费、运输费、安装费、验收费、保险费、税金等。

三、付款方式

3、合同签订后,甲方预付乙方5%定金,金额为元。

4、货到甲方指定地点并经验收合格后,甲方在7个工作日内支付合同剩余金额,即元。

四、交货期限及地点

5、交货期限:自甲方预付定金之日起日内,乙方应将货物送到甲方指定地点。

6、交货地点:

五、质量标准及验收标准

7、乙方保证所提供货物符合国家相关质量标准和合同约定的验收标准。

8、验收标准以双方签订的《产品验收标准》为准。如双方对货物质量有异议,可委托第三方权威机构进行检测,并以第三方检测结果为准。如乙方所提供货物不符合合同约定的验收标准,乙方应负责更换合格产品或者退款。

六、违约责任及处理方式

9、如甲方违反本合同约定未按期支付款项,乙方有权解除本合同并要求甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的5%。

10、如乙方违反本合同约定未按期交货,甲方有权解除本合同并要求乙方支付违约金。违约金金额为合同总金额的5%。

11、如乙方所提供货物不符合国家相关质量标准和合同约定的验收标准,乙方应负责更换合格产品或者退款。如因此给甲方造成损失的,乙方应承担相应赔偿责任。

12、如双方在本合同履行过程中发生其他违约行为,应根据《合同法》的相关规定承担违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。4.本合同签订后,甲乙双方均应严格遵守执行。如遇不可抗力因素导致合同不能履行时,可协商解决。九、附加条款本合同为甲乙双方在此次合作中的最终协议,任何补充协议或变更均应经双方协商一致并以书面形式确认。本合同的附加条款具有与本合同同等的法律效力。

乙方:(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同协商,甲方将消防安装工程承包给乙方,并达成以下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:消防安装工程

2、工程地点:

3、工程内容:消防报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等消防设施的安装施工。

4、施工期限:自签订合同之日起计算,共个月。

5、质量要求:符合国家相关法律法规和行业标准,验收合格。

二、工程费用:

1、工程费用总计:人民币元整(小写:元)。

2、工程费用包括但不限于以下内容:材料费、人工费、运输费、安装费、调试费等。

3、工程费用不包括但不限于以下内容:税费、水电费、场地费等。

4、工程变更及增加项目,经甲、乙双方协商调整。

三、付款方式:

1、甲方在签订合同后个工作日内支付工程总费用的%作为预付款。

2、工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付工程总费用的%作为进度款。

3、工程全部完工并验收合格后,甲方支付工程总费用的%作为尾款。

4、如遇甲方因不可抗力因素造成工程延期或取消,乙方有权按实际完成的工程量收取部分工程款。

四、工程责任:

1、乙方应按照合同约定的施工内容、质量要求和施工期限完成施工任务。如因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求,乙方应承担违约责任。

2、如因甲方原因造成工程延期或取消,甲方应承担违约责任。

3、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。

4、如因甲方原因造成安全事故,甲方应承担全部责任。

5、如遇不可抗力因素造成工程延期或取消,双方应及时协商解决。

6、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。如有未尽事宜,双方可协商解决。标题:消防安装工程施工合同范本

一、合同双方

乙方:(以下简称乙方)

二、工程概况

1、工程名称:消防安装工程

2、工程地点:甲方指定地点

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论