建筑工程施工合同专用条款_第1页
建筑工程施工合同专用条款_第2页
建筑工程施工合同专用条款_第3页
建筑工程施工合同专用条款_第4页
建筑工程施工合同专用条款_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑工程施工合同(专用条款)第一章总则第一条合同目的第二条合同范围本合同适用于建筑工程施工过程中业主方与承包方之间的合作关系，包括施工内容、费用支付、工期安排、质量管理、安全保障等方面的内容。第三条合同补充如本合同与其他相关合同、规章制度存在不一致之处，以本合同为准。如本合同未涉及的问题，双方可通过书面协商进行补充约定。第二章承包方责任第四条承包方责任和义务承包方应按照合同要求完成建筑工程施工任务，并保证施工质量符合相关标准和规范。承包方应根据合同约定的施工工期，按时交付完成的建筑工程。承包方应配备经验丰富、技术过硬的施工人员，并提供相关资质证明。承包方应负责施工现场的安全管理，保障工程施工过程中工人和设备的安全。承包方应对施工现场进行日常维护和清理，确保施工现场的整洁和安全。第五条施工方案承包方应在开始施工前，向业主方提交施工方案，包括工程进度安排、材料选用、人员配备等内容。施工方案应符合相关法律法规的要求，经业主方同意后方可实施。如需修改施工方案，承包方应及时与业主方进行沟通，并经业主方同意后方可变更。第六条施工质量保证承包方应按照合同约定的标准和规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。如果施工过程中出现质量问题，承包方应根据合同约定的责任范围，承担相应的修复和整改责任。业主方有权对承包方进行施工质量监督，若发现施工质量问题，承包方应积极配合解决。第三章业主方责任第七条业主方责任和义务业主方应提供建设工程设计文件和土地使用权证明等相关证明材料。业主方应按时支付工程款项，保证施工资金的流动性以及承包方的正常施工。业主方应确保施工现场的进出通道畅通，为承包方施工提供便利条件。业主方应向承包方提供施工现场的必要服务设施，如供电、供水等。第八条工程变更如业主方需对建筑工程进行变更，应提前与承包方协商，并签订变更协议。工程变更涉及工程造价的增减，应按照实际情况进行合理调整。第九条工期延误如业主方未能按时提供必要的设计文件或材料，导致工期延误，业主方应承担由此产生的相关费用。如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延误，应按照相关法律法规进行处理。第四章合同解除和争议处理第十条合同解除若一方不履行合同义务或严重违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。双方协商一致，可书面解除合同。解除合同后，双方应依法处理工程结算等相关事宜。第十一条争议处理合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不能解决，可向有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。第五章附则第十二条其他约定本合同未尽事宜，双方可协商制定相关约定，并以书面形式作为合同附件。第十三条合同效力本合同自双

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论