土石方工程承包合同标准_第1页
土石方工程承包合同标准_第2页
土石方工程承包合同标准_第3页
土石方工程承包合同标准_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页土石方工程承包合同标准第一章总则第一条合同标的本合同的合同标的为______________________（以下简称“工程”）。第二条合同的订立和效力1.双方当事人应当按照法律、法规的规定，遵守相互协商一致的原则，自愿订立本合同。2.合同经双方盖章后即生效。本合同一式两份，双方各执一份。第三条工程规模和内容详见附件____《工程规模和内容清单》。第四条工程工期1.工期从本合同生效之日起计算。2.工期为_________个工作日/月，需要根据实际施工情况进行调整，并经双方协商一致后进行合同补充协议。第五条施工组织和管理1.承包方应对工程的施工进行组织和安排，并配备足够的施工人员和设备。2.承包方应当严格按照合同约定的质量标准和安全措施进行施工，并保证施工期间的施工质量和安全。第六条质量保证1.承包方应当按照工程质量要求进行施工，确保工程质量满足合同约定的要求。2.承包方应当配备专业技术人员进行工程质量的检测和验收。3.若工程存在质量问题，承包方应当采取及时的措施进行整改，并承担相应的违约责任。第七条价款和支付1.本工程的总价款为_________元，详见附件____《价款支付计划》。2.价款支付方式：______________________。第八条违约责任1.若承包方未按照合同约定的质量要求进行施工，给予业主造成经济损失的，承包方应当承担相应的违约责任，并赔偿业主的损失。2.若业主未按照合同约定的支付方式和时间支付价款的，业主应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金。3.若双方发生争议，应当进行友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条解除合同1.承包方有下列情形之一的，业主有权解除合同，并要求承包方承担违约责任：（1）承包方停工时间超过______天，且无正当理由的；（2）承包方严重违反施工约定，造成工程无法继续施工的；（3）承包方质量问题严重，无法保证施工质量的。2.业主有下列情形之一的，承包方有权解除合同，并要求业主承担违约责任：（1）业主未按照合同约定的支付方式和时间支付价款的；（2）业主不提供施工所需的土地、设备等条件，造成工期延误的；（3）业主未按照合同约定的要求配合承包方施工的。3.解除合同后双方应当进行结算，并进行相应的赔偿。第十条附则1.本合同自签订之日起生效，至工程竣工并验收合格之日终止。2.本合同未尽事宜，双方可进行合同补充协议。3.本合同履行过程中如有争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。第十一条合同附件1.《工程规模和内容清单》2.《价款支付计划》第十二条合同生效本合同经双方盖章后即生效。合同签订人：______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论