2016年4月自考四川省06289工程招标与合同管理试题及答案含解析

工程招标与合同管理（四川）年月真题

06289-sc20164

1、【单选题】投标在性质上属于

要约

要约邀约

A:

承诺

B:

合同

C:

答D:案：A

2、【单选题】招投标活动中建设工程施工招标文件是最重要的

技术文件

合同文件

A:

评审依据

B:

法律文件

C:

答D:案：B

3、【单选题】开标时提交投标文件的投标人少于几家时,招标失败?

3

5

A:

7

B:

10

C:

答D:案：A

4、【单选题】下列合同文件中解释顺序最优先的是

用条款

工程报价单

A:

通用条款

B:

投标书

C:

答D:案：D

5、【单选题】开通工程施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输需要的是

发包人

承包人

A:

工程师

B:

C:

项目经理

答D:案：A

6、【单选题】以下招标方式中,招标时间长、花费多、工作量大的是

邀请招标

比选

A:

公开招标

B:

竞争性谈判

C:

答D:案：C

7、【单选题】在可行性研究前应先进行哪一步工作?

设计

工程勘察

A:

项目建议书

B:

设备、材料采购

C:

答D:案：C

8、【单选题】在建设行政主管部门办理施工许可证的单位是

施工单位

招标代理机构

A:

建设单位

B:

监理单位

C:

答D:案：C

9、【单选题】如果不是法定代表人参加开标会议,一般应持有

授权委托书

营业执照

A:

法定代表人资格证明

B:

资质证书

C:

答D:案：A

解析：如果是法定代表人参加开标会议,一般应持有法定代表人资格证明书,如果是委托

代理人参加开标会议,一般应持有授权委托书。

10、【单选题】事实上,工程分包都要经过谁的同意后才能进行?

承包人

A:

监理单位

设计单位

B:

发包人

C:

答D:案：D

11、【单选题】暂定级是哪种单位的资质等级?

招标代理机构

施工单位

A:

设计单位

B:

监理单位

C:

答D:案：A

12、【单选题】目前建筑类专业人士种类不包括

建筑师

监理工程师

A:

建造师

B:

高级工程师

C:

答D:案：D

13、【单选题】施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使

之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是

协议书

专用条款

A:

标准条款

B:

质量保修书

C:

答D:案：B

14、【单选题】在下列情形中,属于可销合同的是

损害公共利益的

以合法活动掩盖非法目的的

A:

恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的

B:

因重大误解而订立的

C:

答D:案：D

15、【单选题】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多日内,订立书面合同？

15

A:

30

45

B:

60

C:

答D:案：B

解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。P153

16、【判断题】建设工程交易中心是经政府主管部门批准的,为建设工程交易活动提供服务

的场所,_应对招投标活动负有监督管理职能_。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：错，设工程交易中心是经政府主管部门批准，为建设工程交易提供服务的有形建筑

市场。

17、【判断题】如果是企业职工利用本单位印章为他人提供保证担保,保证行为_无效_。

正确

错误

A:

答B:案：A

解析：对

18、【判断题】按专用条款的约定做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树

名木的保护工作是_发包人的职责_。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：错误

19、【判断题】非经发包人同意,承包人_不得_将承包工程的任何部分分包

正确

错误

A:

答B:案：A

解析：对；《合同法》第272条第2款和第3款规定：“总承包人或者勘察、设计、施工

承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工

作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其

承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分

别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将

其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此：承包人

可按合同的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，

承包人不得将承包工程的任何部分分包。

20、【判断题】如果合同一方或双方对索赔处理不满意,都可以按合同规定进行仲裁或诉讼,

工程师作为参与者_不可以_作为见证人提供证据。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：错

21、【问答题】简述建设工程招标投标的意义。

答案：1.通过招标投标提高经济效益和社会效益2.通过招标投标提升企业竞争力3.通

过招标投标健全市场经济体系4.通过招标投标打击贪污腐败

22、【问答题】与公开招标相比,邀请招标具有哪些优缺点?

答案：邀请招标也称为有限竞争性投标，招标人以投标邀请书的方式，邀请特定的法人或

其他组织三家以上投标。优点：采用这种招标方式，由于受邀参加比赛的投标人数量有

限，不仅可以节省投标成本，而且可以提高每个投标人获胜的机会，有利于中标。缺点：

然而这种类型的招标限制了竞争的范围，并排除了许多可能的竞争对手，这不符合自由竞

争和平等机会的原则，同时邀请招标支付费用高，招标结果难以产生理想的中标单位。

23、【问答题】简述建设工程招标的范围

答案：大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。全部或者部分

使用国有资金投资或者国家融资的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项

目。大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。全部或者部分

使用国有资金投资或者国家融资的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项

目。

24、【问答题】简述合同履行的原则。

答案：合同履行原则包括完全履行原则、诚实信用原则和情势变更原则。完全履行原则要

求当事人要按照合同规定的标的物、质、量、期限、地点、适当的履行方式和全面履行合

同义务的原则履行合同中的相关义务。只要是依据法律中的规定成立的合同，在当事人之

间就具有法律效力。

25、【问答题】背景:2010年5月,某县污水处理厂为了进行技术改造,决定对污水设备的设

计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求,招标人决定采用

邀请招标的方式,随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀

请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件,招标文件对

新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好,招标人

还根据项目要求的特殊性,主持了项目要求的答疑会,对设计的技术要求作了进一步的解释说

明,三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前10天,招标人书面通知各投标

单位,由于某种原因,决定将安装工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按定时间

提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误

造成了报价估算有较严重的失误,遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声

明,要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件,在剩下的B、C两家投标单

位中,通过评标委员会专家的综合评价,最终选择了B投标单位为中标单位。问题:(1)投

标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理?为什么?(2)从所介绍的背景资料来看,在该

项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?

答案：（1）合理。根据（招标投标法）第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投

标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人

即可。（2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合（招标投标法）的有关规定：

1、招标人不应该在投标截止日期前10天修改招标范围。根据（招标投标法）第二十三条

规定，若招标人需改变招标范围或者变更招标文件，应在投标截止日期前至少15天前以

书面形式通知所有招标文件收受人。2、不应该仅从剩下的B/C两家投标单位中选择中标

人。根据（招标投标法）规定，投标人少于3个时，招标人应当依照本法重新招标

26、【问答题】【背景材料】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，

同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工

程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G

作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元／台班，其中，台班折旧费为50

元／台班。施工网络计划如图2-3所示(单位：天)。甲、乙双方合同约定8月15日开工。工

程施工中发生如下事件。事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用

工5个工日，窝工6个工日。事件二：8月21日～22日，场外停电，停工2天，造成人员

窝工16个工日。事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，

超过了10％，合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。

事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工

作综合单价为78元／m3。事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，

经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。【问题】1．上述哪些

事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。2．每项事件工期

索赔各是多少？总工期索赔多少天？3．工作E结算价应为多少？4．假设人工工日单价

为25元／工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元／工日，因增加用工所需管理费为增

加人工费的20％。工作K的综合取费为人工费的80％。试计算除事件三外合理的费用索赔总

额。

答案：1．对索赔提出要求后判定如下：事件一可提出索赔要求，因为降水工程由甲方

另行发包，是甲方的责任；事件二可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是

甲方的责任；事件三可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量

增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10％；事件四不应提出索赔要求，因为保证

施工质量的技术措施费应由乙方承担；事件五可提出索赔要求，因为甲方指令增加工

作，是甲方的责任。2．工期索赔天数如下。事件一：工作D总时差为8天，推迟2

天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。事件二：8月21日～22日

停工，工期延长，可索赔工期2天。事件三：因E为关键工作，可索赔工期为(350-

300)m3／(300m3／6天)＝1天。事件五：因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为

关键工作，索赔工期1天。总计索赔工期：0天+2天+1天+1天=4天。3．工作E的结

算价如下。按原单价结算的工程量：300m3×(1+10％)＝330m3按新单价结算的工程

量：350m3-330m3＝20m3总结算价＝330m3×55元／m3+20m3×50元／m3＝19150元

4．费用索赔总额的计算如下。事件一：人工费6工日×12元／工日+5工日×25元／工

日×(1+20％)＝222元事件二：人工费16工日×12元／工日＝192元机械费2台班

×50元／台班＝100元事件五：人工费10工日×25元／工日×(1+80％)＝450