建设工程法规 课件 项目5 建设工程施工合同和劳动合同法律制度

项目5建设工程施工合同和劳动合同法律制度建筑法规（第2版）学习目标了解建设工程合同的特征；了解企业违规行为的规定及承担的责任；掌握劳动合同的履行、变更、解除和终止。CONTENT任务5.1建设工程施工合同制度任务5.2劳动合同及劳动关系制度相关合同任务5.3任务5.1建设工程施工合同制度建设工程合同的法律特征和订立原则建设工程合同的要约与承诺建设工程施工合同的法定形式和内容建设工程工期的相关规定建设工程赔偿损失的规定无效合同和效力待定合同的规定合同的履行、变更、转让、解除和终止建设工程合同的索赔违约责任及违约责任的免除建设工程施工合同示范文本的使用与法律地位合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。本质上，合同制度是社会商品交换的法律表现，商品交换是合同的经济内容。建设工程合同是建设工程法律关系中的当事人为了实现完成建设工程的经济目的，明确相互权利义务关系而达成的协议。《建筑法》第十五条规定：“建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。”发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。由于建设工程合同是合同的一种，因此它的签订、履行、变更和消灭除了受到《建筑法》的约束外，也受到《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）的约束。建设工程施工合同制度5.15.1.1建设工程合同的法律特征和订立原则建设工程合同是建设工程法律关系中的当事人为了实现完成建设工程的经济目的，明确相互权利义务关系而达成的协议。与其他合同相比，建设工程合同具有如下特征。1.合同客体的特殊性建设工程合同的客体是完成建设工程项目的工作或者任务，而建筑活动产出的建筑产品除了与其他产品一样具有性能、寿命、可靠性、安全性、经济性5项质量特征外，还具有与一般产品不同的特征，如建筑产品形成之后，是一个与土地相衔接的不可分割的整体，不能异地交换，每件产品都具有不同的使用价值，与周围环境相协调，同时又影响着周围的景观，这些都使得建设工程合同具有与普通合同不同的法律特征。建设工程施工合同制度5.12.合同主体的特殊性工程建设技术含量较高，社会影响很大，所以法律对建设工程合同主体的资格有严格的限制，只有经国家主管部门审查，具有相应资质等级，并登记注册，持有营业执照的单位，才具有签约承包的能力。任何不具有签约资格的个人和其他单位不得承包建设工程。3.合同形式的特殊性工程建设周期长，专业技术性强，涉及因素多，当事人之间的权利义务关系非常复杂，仅有口头约定不足以固定当事人之间的权利义务关系，所以我国法律明文规定建设工程合同必须采用书面的形式。4.合同监督管理的特殊性由于建设工程合同本身具有的特殊性，国家对建设工程合同的监督管理也十分严格。如工程承发包双方的资质要接受有关部门的审查；部分建设工程合同签订后，还须经有关建设行政主管部门审查批准后才能生效等。建设工程施工合同制度5.1合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同具有以下特点：①合同的主体可以是自然人、法人或其他组织。②合同主体订立合同的目的在于通过双方享受权利、履行义务来实现各自的经济目的。③合同的内容是有关设立、变更和终止民事权利义务关系的约定，是合同主体协商一致的结果，是通过合同条款来体现、明确双方的权利和义务。④法律对依法成立的合同有约束力。合同订立原则：①合同当事人法律地位平等原则。②当事人自愿订立合同原则。③公平原则。④诚实信用原则。⑤遵守法律、尊重社会公德、不损害他人及社会公共利益原则。建设工程施工合同制度5.15.1.2建设工程合同的要约与承诺1.合同订立与合同成立合同订立，是指讨价还价的整个动态过程和静态协议。合同成立，是指当事人就内容主要内容达成了合意。合同成立需具备以下条件：①存在两方以上的订约当事人。②订约当事人对合同主要条款达成一致意见。合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。《合同法》规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。2.要约《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。建设工程施工合同制度5.1（1）要约的构成条件①内容具体确定②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束（2）要约的邀请（表5.1）表5.1要约邀请与要约的区别要约邀请要约目的不同邀请他人向自己发出要约希望与对方订立合同内容不同寄出的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请内容明确具体，包含拟订立合同的主要内容法律效力不同不是法律行为。即使对方向自己发出要约，要约邀请人也无须承担任何责任是法律行为，一旦对方承诺，合同即成立建设工程施工合同制度5.1（3）要约的法律效力①生效的时间。要约到达受要约人时生效。如投标人向招标人发出的投标文件，自到达招标人起生效。②要约的撤回。要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续时间，受要约人必须在此期间内承诺。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达要约人。③要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。3.承诺依照我国《合同法》第二十一条规定：承诺是受要约人同意要约的意思表示。有效的承诺应符合以下条件：①承诺必须由受要约人做出。②承诺必须向要约人做出。③承诺的内容必须与要约的内容一致。④承诺必须在承诺期间内做出。建设工程施工合同制度5.1（1）承诺的生效承诺的时间是指承诺的意思表示到达要约人支配的范围内时，承诺发生法律效力。承诺不需要通知，根据交易习惯或者要约的要求做出承诺的行为时生效。（2）承诺的撤回所谓承诺撤回，指要约人在发出承诺通知后，在承诺正式生效之前撤回承诺。根据《合同法》第二十七条规定：“承诺可以撤回。撤回承诺的通知应在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。”建设工程施工合同制度5.15.1.3建设工程施工合同的法定形式和内容1.建设工程施工合同的法定形式《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。2.建设工程施工合同的内容现行建设工程施工合同采用的是2013年由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。适用于国内各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和安装工程的合同。该示范文本由《协议书》《通用合同条款》和《专用合同条款》组成，都是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。建设工程施工合同制度5.1（1）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（2）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》《合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。建设工程施工合同制度5.1（3）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。技术提示上述施工合同文件应能够互相解释、互相说明。当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。建设工程施工合同制度5.1《建设工程施工合同（示范文本）》规定了施工合同文件的组成及解释顺序。组成建设工程施工合同的文件包括以下内容：①合同协议书。②中标通知书。③投标函及其附录。④专用合同条款及其附件。⑤通用合同条款。⑥技术标准和要求。⑦图纸。⑧已标价工程量清单或预算书。⑨其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为施工合同的组成部分。建设工程施工合同制度5.15.1.4建设工程工期的相关规定建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工期指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。开工及开工日期、工程暂停施工、工期顺延、竣工日期等，直接决定了工期天数。1.开工及开工日期开工日期是指发包人和承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。①承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。②因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。建设工程施工合同制度5.12.暂停施工①暂停施工的程序。工程师认为确有必要暂停施工时，工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。②暂停施工后的责任承担。建设工程施工合同制度5.13.工期延续因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：①发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。②发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。④设计变更和工程量增加。⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。⑥不可抗力。⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。总结归纳：凡是需要工程师予以确认的，必须明示确认，默示即推定为同意。建设工程施工合同制度5.14.竣工日期竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。①因承包人原因不能按期竣工的责任承担。承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。②发包人要求提前竣工的处理。③《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理。建设工程施工合同制度5.15.1.5建设工程赔偿损失的规定1.赔偿损失的特征赔偿损失具有以下特征：①赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。②赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。违约的赔偿损失一般以违约所造成的损失为标准。③赔偿损失具有一定的任意性。当事人订立合同时，可以预先约定对违约的赔偿损失的计算方法，或者直接约定违约方付给非违约方一定数额的金钱。同时，当事人也可以事先约定免责的条款。④赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。建设工程施工合同制度5.12.承担赔偿损失责任的构成要件承担赔偿损失责任的构成要件是：①具有违约行为。②造成损失后果。③违约行为与财产等损失之间有因果关系。④违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。3.赔偿损失的范围赔偿损失的范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直接减少。间接损失（又称所失利益），是指失去的可以预期取得的利益。建设工程施工合同制度5.14.约定赔偿损失与法定赔偿损失（1）约定赔偿损失、约定违约金或赔偿损失的计算方法《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。（2）法定赔偿损失法定赔偿损失是指根据法律规定的赔偿范围、损失计算原则与标准，确定赔偿损失的金额。建设工程施工合同制度5.15.赔偿损失的限制（1）赔偿损失的可预见性原则《合同法》规定，赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失。（2）采取措施防止损失的扩大《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。建设工程施工合同制度5.16.建设工程施工合同中的赔偿损失（1）发包人应当承担的赔偿损失①未及时检查隐蔽工程造成的损失。《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。②未按照约定提供原材料、设备等造成的损失。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。③因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失。④提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失。⑤中途变更承揽工作要求造成的损失。⑥要求压缩合同约定工期造成的损失。⑦验收违法行为造成的损失。建设工程施工合同制度5.1（2）承包人应当承担的赔偿损失（表5.2）表5.2

承包人应当承担的赔偿损失违法情形责任形式1.转让、出借资质证书等造成的损失承担连带赔偿责任2.转包、违法分包造成的损失3.偷工减料等造成的损失4.与监理单位串通造成的损失承包人应当承担损害赔偿责任5.不履行保修义务造成的损失6.保管不善造成的损失7.合理使用期限内造成的损失建设工程施工合同制度5.15.1.6无效合同和效力待定合同的规定无效建设工程合同是指虽然建设工程合同已经订立，但不具有法律约束力，不受法律保护。无效工程合同是相对于有效工程合同而言的，如果当事人签订建设工程合同的行为不符合法律规定的要求，就不能产生设立、变更和终止当事人之间的权利义务关系的效力。无效约定本身不受法律保护，也就不存在违约问题，更不用承担违约责任。因此，这种“不具有法律约束力”的实质是指不发生履行效力，而并不是说无效建设工程合同不引起任何法律后果，只是无效建设工程合同引起的法律后果并非当事人订立建设工程合同时所预期的。建设工程施工合同制度5.11.引起建设工程合同无效的原因①一方以欺诈、胁迫的手段订立建设工程合同，损害国家利益。②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。③以合法形式掩盖非法目的。④损害社会公共利益。⑤违反法律、行政法规的强制性规定。2.确认建设工程合同无效的规则导致建设工程合同无效的原因均是建设工程合同违反了法律规定的要求，但是这些原因发生的时间和阶段只能是发生在建设工程合同订立时或建设工程合同订立阶段，即订立建设工程合同时不合法。对于部分无效的建设工程合同则应遵循下列规则：建设工程施工合同制度5.1①建设工程合同中的某些条款无效，与该建设工程合同中的其他条款相比较，无效条款部分是相对独立的，该部分与建设工程合同整体具有可分性，则应认定无效条款不影响其他条款的效力，相反，无效条款部分与建设工程合同整体具有不可分性，则应认定整体建设工程合同无效。②建设工程合同的目的违法，则应认定整个建设工程合同无效。3.确认建设工程合同无效的机构在我国，建设工程合同的效力由人民法院或仲裁机构确认，其他任何单位和个人都无权宣布建设工程合同有效或无效。4.无效建设工程合同的处理方法建设工程合同被确认无效后，尚未履行的，不得履行；已经履行的，应当立即终止履行。建设工程合同被确认无效后，应视情况做出处理，处理方式一般有下列五种。建设工程施工合同制度5.1（1）返还财产返还财产是使当事人的财产关系恢复到建设工程合同签订前的状态。这是消除无效建设工程合同造成财产后果的一种法律手段，而非惩罚措施。建设工程合同被确认无效后，当事人依据建设工程合同所取得的财产应返还对方，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。（2）折价补偿折价补偿是在因无效建设工程合同所取得的对方当事人的财产不能返还或者没有必要返还时，按照所取得的财产价值进行折算，以金钱方式对对方当事人进行补偿的责任形式。（3）赔偿损失赔偿损失是过错方给对方造成损失时，应当承担的责任。有过错一方应赔偿对方因此而遭受的损失，如果双方都有过错，各自承担相应责任。建设工程施工合同制度5.1（4）收归国有收归国有是一种惩罚手段，只适用于恶意串通、损害国家利益的建设工程合同。此类无效建设工程合同的危害较严重，仅以返还、赔偿等方法尚不足以消除其造成的不良后果。如果双方当事人都是故意行为，应追缴双方已经取得的或约定取得的财产，收归国有；如果是由一方故意行为，则故意的一方应将从对方取得的财产返还对方，非故意一方已经取得或约定取得的财产应收归国有。（5）返还集体或者第三人恶意串通，损害集体或第三人利益的，应由当事人返还从集体第三人处取得的财产。建设工程施工合同制度5.15.效力待定的建设工程合同效力待定的建设工程合同是指建设工程合同已经成立，但是其效力处于不确定状态，尚待第三人同意（追认）或拒绝的意思表示来确定。效力待定的建设工程合同主要有以下四种情形：①无行为能力人订立的合同。②限制行为能力人订立的合同。③无权代理人以被代理人名义订立的合同。④无权处分人处分他人财产订立的合同。建设工程施工合同制度5.15.1.7合同的履行、变更、转让、解除和终止1.合同的履行（1）合同履行的概念合同履行，是指合同当事人双方依据合同条款的规定，在合同生效后，全面、适当地完成合同义务的行为。（2）合同履行的原则只有通过合同的履行，当事人在合同中约定的权利才能实现，从而实现其经济目的。合同的担保、违约责任的规定，都是为了保障合同的履行。为了使合同能够得到很好的履行，我国《合同法》对合同的履行问题做了明确规定。①全面、适当履行原则。②诚实信用原则。③公平合理，促进合同履行的原则。建设工程施工合同制度5.12.合同的变更（1）合同变更的概念合同变更指合同依法订立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订或调整并达成协议。例如对原合同中规定的履行期限进行变更。当事人对合同内容变更取得一致意见时方为有效。（2）合同变更的条件我国《合同法》第七十七条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”第七十八条规定：“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。”建设工程施工合同制度5.1合同变更需要满足下列条件：①原合同已生效。②原合同未履行或未完全履行。③当事人需要对变更内容协商一致。④当事人对变更内容约定明确。⑤遵守法定程序。变更也需要办理批准、登记等手续才能生效。3.合同的转让（1）合同转让的含义合同转让是指合同成立后，当事人依法可以将合同中的全部权利（义务）、部分权利（义务）转让或转移给第三人的法律行为。合同转让可分为权利转让和义务转让。建设工程施工合同制度5.1（2）合同转让的条件①必须有合法有效的合同关系存在为前提，如果合同不存在或被宣告无效，被依法撤销、解除、转让的行为属无效行为，转让人应对善意的受让人所遭受的损失承担赔偿责任。②转让人与受让人之间达成协议，该协议应该是平等协商的。③转让符合法律规定的程序，合同转让人应征得对方同意并尽通知义务。转让合同应经原审批机关批准，否则转让无效。《合同法》第七十九条规定：债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让。②按照当事人约定不得转让。③依照法律规定不得转让。建设工程施工合同制度5.14.合同的解除（1）合同解除的特征合同解除具有如下特征：①合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。②合同解除须具备法律规定的条件。③合同解除须有解除的行为。④合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。（2）合同解除的分类①约定解除。②法定解除。建设工程施工合同制度5.1（3）解除合同的程序《合同法》规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月。（4）发包人请求解除建设工程施工合同的情形①承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的——预期违约。②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的——一般性迟延履约。③承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的——质量不合格。④承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的。建设工程施工合同制度5.1（5）承包人请求解除建设工程施工合同的情形发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。①未按约定支付工程价款的。②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。③不履行合同约定的协助义务的。上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。（6）合同解除的法律后果①建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款——只针对未来，不溯及以往。②已经完成的建设工程质量不合格的。建设工程施工合同制度5.15.合同的终止《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。建设工程施工合同制度5.1在建设工程施工当中，由于其投资大、工期长、工序复杂等特点，建设方和施工方在履约过程中为维护自身的利益，必然对工程的技术要求和有关合同文件的解释方面会产生争议和矛盾，这就决定了合同双方之间索赔事件的发生不可避免。1.索赔时效的法律基础随着法制的健全和施工企业法律意识的增强，承包商为了取的更大的工程经济利益越来越重视索赔以及索赔时效的问题，从而，索赔时效也几乎成了建筑业的行规，但在现行的法律中，却不像其他民事法律制度一样对索赔时效做出明文的规定（如民法通则中第七章关于诉讼时效的规定），究其性质仍属于当事人的一种合同约定。建设工程施工合同制度5.15.1.8建设工程合同的索赔2.建设工程合同管理实务中关于索赔时效的规定索赔是指在建设工程施工合同履行过程中，由于非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的要求。索赔事件主要有业主方不依法履行合同、设计文件的缺陷、工程项目建设承发包管理模式变化、意外风险和不可预见因素等方面。建设工程合同索赔，包括承包人向发包人的索赔、发包人向承包人的索赔和相互之间的反索赔。这里重点介绍承包人向发包人的索赔。建设工程施工合同索赔时效，是指建设施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，该种索赔时效，属于消灭时效的一种。建设工程施工合同制度5.13.索赔时效的效力索赔时效有两个方面的效力：一是索赔权利的消灭，即权利人在双方约定的索赔时效期间没有行使索赔的权利，其相对人可以就其索赔时效届满而拒绝工期或者费用的索赔；二是胜诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔。其不再受法律的约束和保障，并因相对人时效届满的抗辩而成为一种自然之债。但索赔时效和诉讼时效一样，即使时效届满，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，如果相对人放弃索赔时效的抗辩权，给权利人以补偿，则相对人就不得再以其不知道时效届满的事实为由要求索赔方返还。4.索赔时效的起算索赔时效是以索赔事件发生的时间为起算点，还是以索赔事件结束时间为起算点，历来争议较大。尽管任何索赔事件的发生或长或短都有持续时间，但索赔时效期间的起算应该是索赔事件发生的时间。建设工程施工合同制度5.15.1.9违约责任及违约责任的免除1.违反建设工程合同违约责任的概念及特征（1）违反建设工程合同的违约责任违约责任在合同法领域居于核心位置。《合同法》以违约责任作为保护当事人合法权益、维护社会经济、促进社会主义现代化事业发展基本目的的前提和最终保障。正是因为违约责任的存在，建设工程合同的正常秩序才可能正常运转，社会主义现代化的基本价值目标才可能实现。（2）违约责任的特征①违约责任是一种财产责任。违约责任作为财产责任，其本质意义不在于对违约方的制裁，而在于对守约方的补偿，违约责任在完成补偿功能的同时，也体现了对违约方行为的否定性评价，同时，违约方须承担违约成本。②违约责任产生于有效建设工程合同。③违约责任体现了建设工程合同的效力。④违约责任有一定的任意性。建设工程施工合同制度5.1⑤违约责任的主体是建设工程合同当事人。2.当事人承担违约责任应具备的条件（1）先期违约（或预期违约）的责任承担《合同法》规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。（2）承担违约责任的条件①合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为。②非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。③无约定或法定免责事由。（3）承担违约责任的种类①继续履行。继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。②违约金和定金。建设工程施工合同制度5.1（4）承担违约责任的方式①继续履行。②采取补偿措施。③补偿损失。④违约金。（5）违约责任的免除①免责事由——不可抗力。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。②当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。建设工程施工合同制度5.15.1.10违约责任及违约责任的免除《合同法》规定，当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性。建设工程施工合同制度5.1任务5.2劳动合同及劳动关系制度劳动合同及订立劳动合同劳动合同的履行、解除和终止用工模式的规定劳动保护的规定劳动争议的解决工伤处理的规定违法行为应承担的法律责任劳动合同及劳动关系制度5.25.2.1劳动合同及订立劳动合同1.劳动合同的订立（1）劳动合同劳动合同是用人单位与劳动者进行双向选择、确定劳动关系、明确双方权利义务的协议。（2）劳动关系劳动关系（LaborRelations）指劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系。（3）劳动合同订立的原则合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信。（4）特别规定①用人单位不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。②用人单位不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。（5）劳动合同的期限劳动合同期限指劳动合同的有效时间，是劳动关系当事人双方享有权利和履行义务的时间。始于劳动合同的生效之日，终于劳动合同的终止之时，是劳动合同存在的前提条件。（6）劳动合同的种类①固定期限劳动合同。②无固定期限劳动合同。③以完成一定工作任务为期限的劳动合同。劳动合同及劳动关系制度5.22.劳动合同的种类（1）固定期限劳动合同①内涵：指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，当事人在合同中明确规定了合同效力的起始和终止时间。②特殊规定：超过两次签订固定期限的劳动合同，在劳动者没有《劳动合同法》规定的特定情形下，且劳动者本人又没有提出订立固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同。（2）无固定期限劳动合同①内涵：用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同，并非无终止时间，一旦出现了法定解除情形或者双方协商一致，均可解除。②可以签订无固定期限劳动合同的情形。③特殊情况：用人单位自用工之日满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。只要职工在本单位工作满10年，且没有提出要求签订固定期限合同的，就必须签无固定期限合同，无论单位是否愿意，否则就是违约。劳动合同及劳动关系制度5.2（3）以完成一定工作任务为期限的劳动合同用人单位与劳动者约定，以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。3.劳动合同的基本条款（1）必备条款①用人单位的情况。②劳动者的情况。③劳动合同期限。④工作内容和工作地点。⑤工作时间和休息休假。⑥劳动报酬。⑦社会保险。⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护。⑨其他事项。（2）可备条款①试用期；②培训；③保守秘密；④补充保险和福利待遇。劳动合同及劳动关系制度5.24.订立劳动合同应注意的事项（1）建立劳动关系即应订立劳动合同①用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系（无论签订合同是之前、同时还是之后）。②未同时签订劳动合同的，应自用工之日起1个月内订立。（2）未签订劳动合同，劳动报酬不明确的①新招用的劳动者，报酬按企业的或者同行业的集体合同规定的标准执行。②没有集体合同的，用人单位应对劳动者实行同工同酬。（3）劳动合同的形式固定期限、无固定期限、以完成一定工作任务为期限。①固定期限劳动合同。用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。②无固定期限劳动合同。用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。这是一种长期性的合同，如果出现法律规定或合同约定的解除或终止条件的，双方可以解除或终止。双方协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。劳动合同及劳动关系制度5.2注意：①连续工作满10年的起始时间，应当自用人单位用工之日起计算，包括《劳动合同法》施行前的工作年限。②劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的。③连续订立固定期限劳动合同的次数，应当自《劳动合同法》2008年1月1日施行后，续订固定期限劳动合同时开始计算。④地方各级人民政府及县级以上地方人民政府有关部门为安置就业困难人员提供的给予岗位补贴和社会保险补贴的公益性岗位，其劳动合同不适用劳动合同法有关无固定期限劳动合同的规定以及支付经济补偿的规定。⑤以完成一定工作任务为期限的劳动合同。劳动合同及劳动关系制度5.25.2.2劳动合同及订立劳动合同1.劳动合同的履行用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。①用人单位应向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。②用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班。③劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。④用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。⑤用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。⑥用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。劳动合同及劳动关系制度5.22.劳动合同的解除用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。（1）用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同①未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的。②未及时足额支付劳动报酬的。③未依法为劳动者缴纳社会保险费的。④用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的。⑤因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的。⑥法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。劳动合同及劳动关系制度5.2（2）劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同①在试用期间被证明不符合录用条件的。②严重违反用人单位的规章制度的。③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的。⑤因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的。⑥被依法追究刑事责任的。劳动合同及劳动关系制度5.2（3）有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的。②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。劳动合同及劳动关系制度5.2技术提示用人单位劳动规章制度即内部劳动规则，其内容不能违反劳动法律法规的义务性规范和劳动合同的约定条款。合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分，对用人单位和劳动者均有法律约束力。3.劳动合同终止①《劳动合同法》第四十四条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止。②在本单位患有职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。劳动合同及劳动关系制度5.2劳动合同及劳动关系制度5.25.2.3用工模式的规定1.“包工头”用工模式“包工头”作为自然人的民事主体，一方面为解决农村富余劳动力就业提供了一个渠道，另一方面也往往扮演了损害农民工利益的重要角色，在建设领域和劳动领域产生了很大的负面影响。2005年8月“包工头”承揽分包业务基本被禁止。2.劳务派遣劳务派遣（又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁），是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位（即实际用工单位）订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。劳动合同及劳动关系制度5.2①劳务派遣单位。《劳动合同法》规定，劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立，注册资本不得少于50万元。劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。②劳动合同与劳务派遣协议。劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。③被派遣劳动者。④用工单位。《劳动合同法》规定，用工单位应当履行下列义务：a.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；b.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；c.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；d.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；e.连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。劳动合同及劳动关系制度5.25.2.4劳动保护的规定1.劳动者的工作时间和休息休假（1）工作时间《劳动法》第三十六条、第三十八条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。①缩短工作日。《国务院关于职工工作时间的规定》中规定：“在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定执行”。目前，我国实行缩短工作时间的主要是：从事矿山、高山、有毒、有害、特别繁重和过度紧张的体力劳动职工，以及纺织、化工、建筑冶炼、地质勘探、森林采伐、装卸搬运等行业或岗位的职工；从事夜班工作的劳动者；在哺乳期工作的女职工；16至18岁的未成年劳动者等。②不定时工作日。原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》中规定，企业对符合下列条件之一的职工，可以实行不定时工作日制。劳动合同及劳动关系制度5.2③综合计算工作日，即分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间。但其平均日工作时间和平均周工作时间应与法定标准工作时间基本相同。按规定，企业对交通、铁路等行业中因工作性质特殊需连续作业的职工，地质及资源勘探、建筑等受季节和自然条件限制的行业的部分职工等，可实行综合计算工作日。④计件工资时间。对实行计件工作的劳动者，用人单位应当根据《劳动法》第三十六条规定的工时制度合理确定其劳动定额和计件报酬标准。（2）休息休假用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。劳动合同及劳动关系制度5.22.劳动者的工资（1）工资基本规定劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资，也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分。（2）最低工资保障制度根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：①延长工作时间工资。②中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。③法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。劳动合同及劳动关系制度5.23.劳动者的社会保险与福利《社会保险法》规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。5.2.5劳动争议的解决劳动争议发生后，当事人应该按法定程序解决。根据《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》（国务院117号令）第六条规定：“劳动争议发生后，当事人应当协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向本企业劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。”但当发生劳动争议后，不是什么时候都可以申请仲裁的。申请仲裁也有一个时效。劳动争议仲裁时效是指劳动者或用人单位的权利遭到对方侵犯后，在法定期间内不行使权利，即丧失仲裁机构予以保护的权利。也就是说，一旦错过仲裁时效，权利人的胜诉权就被消灭，即丧失了请求仲裁委员会保护的权利。有关法规规定：“提出劳动争议的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。”劳动合同及劳动关系制度5.2对于这句话中“争议发生之日”如何理解，是一个十分重要的问题，因为它关系到时效起算日的确定。根据有关法律解释，“争议发生之日”是指“知道或应当知道权利被侵害之日”。也就是说，“争议发生之日”，并不是非得以双方当事人产生正面冲突为标志，而是从当事人知道或应当知道自己的权利被侵害之时，在法律上就被认为是产生“争议”之日，此时也就是仲裁时效的起算之日。发生了劳动争议，主要解决方法和途径有以下两种。（1）争议解决的主要途径①调解。劳动争议调解委员会的组成：员工代表、公司代表、工会代表。与员工达成的调解协议必须是自愿执行。这个协议没有法律强制力，不可以向法院申请强制执行。②仲裁。对于仲裁裁决，当事方均没有反对，应执行。如有一方不服裁决，应在收到裁决书后15天内向法院提出诉讼。仲裁裁决在做出后15天开始生效。仲裁裁决可以向法院申请强制执行。劳动合同及劳动关系制度5.2③诉讼。劳动争议产生后，员工不能直接向法院提出诉讼，必须先经过劳动争议仲裁程序。法律法规也规定了例外，比如单独订立的保密协议等。我国实行的二审制。对一审不服可向二审法院上诉。在一审中，对做出的劳动仲裁裁决，如果员工提出支付工资等情况，法院可视情况先予执行仲裁裁决。（2）发生劳动争议时，主要的证据①劳动合同。劳动合同是主要证据，合同中双方确定了各方权利义务等内容。因此，劳动合同应该以书面形式做出，对法律规定中不清楚的方面加以填补。②《员工手册》。尽可能制定比较详细的《员工手册》，与劳动合同相补充，应该包括员工不当行为、工作要求及员工福利等内容。《员工手册》内容要遵守法律法规要求。③其他证据。劳动合同及劳动关系制度5.2劳动合同及劳动关系制度5.25.2.6工伤处理的规定1.工伤认定（1）应当认定为工伤的情形①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。④患职业病的。⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。⑦法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。（2）视同工伤的情形职工有下列情形之一的，视同工伤：①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。②在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。③职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。2.劳动能力鉴定劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为1级，最轻的为10级。生活自理障碍分为3个等级：生活完全不能自理（1~4级）、生活大部分不能自理（5~6级）和生活部分不能自理（7~10级）。3.工伤保险待遇职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。（1）工伤医疗的停工留薪期停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。劳动合同及劳动关系制度5.2（2）工伤职工的护理生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。（3）职工因工致残的待遇①职工因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金。②职工因工致残被鉴定为5级、6级伤残的，从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金；保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作，难以安排工作的由用人单位按月发给伤残津贴，并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。劳动合同及劳动关系制度5.2③职工因工致残被鉴定为7级至10级伤残的，从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，劳动：聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。（4）其他规定职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的，可以预支一次性工亡补助金的50％。劳动合同及劳动关系制度5.25.2.7违法行为应承担的法律责任（1）《劳动合同法》第九十一条规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。（2）《劳动合同法》第九十二条规定，劳务派遣单位违反本法规定的，由劳动行政部门和其他有关主管部门责令改正；情节严重的，以每人一千元以上五千元以下的标准处以罚款，并由工商行政管理部门吊销营业执照；给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。（3）《劳动合同法》第九十三条规定，对不具备合法经营资格的用人单位的违法犯罪行为，依法追究法律责任；劳动者已经付出劳动的，该单位或者其出资人应当依照本法有关规定向劳动者支付劳动报酬、经济补偿、赔偿金；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。（4）《劳动合同法》第九十四条规定，个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。劳动合同及劳动关系制度5.2任务5.3相关合同承揽合同的法律规定买卖合同的法律规定借款合同的法律规定租赁合同的法律规定融资合同的法律规定运输合同的法律规定仓储合同的法律规定委托合同的法律规定相关合同5.35.3.1承揽合同的法律规定《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。1.承揽合同的特征①承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。②承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。③承揽人工作具有独立性。相关合同5.32.承揽人的义务（1）按照合同约定完成承揽工作的义务承揽人应当按照合同的约定，按时、按质、按量等完成工作。（2）材料检验的义务承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料，并接受定做人检验。如果定做人提供材料的，承揽人应当对定做人提供的材料及时检验。（3）通知和保密的义务未经定做人许可，不得留存复制品或者技术资料。（4）接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务承揽人在工作期间，应当接受定做人必要的监督检验。（5）交付符合质量要求工作成果的义务（6）定做人的义务3.承揽合同的解除（1）承揽人的法定解除权定做人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定做人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。（2）定做人的法定解除权承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定做人负责；未经定做人同意的，定做人可以解除合同。（3）定做人的法定任意解除权定做人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。相关合同5.35.3.2买卖合同的法律规定1.买卖合同的法律特征①买卖合同是一种转移财产所有权的合同。②买卖合同是有偿合同。③买卖合同是双务合同。④买卖合同是诺成合同。2.买卖合同当事人的权利义务出卖人的主要义务如下：①按照合同约定交付标的物的义务。出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分——权利担保。②出卖人应当向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料——交单义务。相关合同5.3③出卖人应当按照约定的期限交付标的物。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。④出卖人应当按照约定的地点交付标的物。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，适用下列规定。⑤出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。⑥出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。相关合同5.3相关合同5.35.3.3借款合同的法律规定1.借款合同的法律特征（表5.3）表5.3

借款合同的法律特征一般借款合同的特征自然人之间的借贷合同的例外标的物是货币（1）一般为要式合同（2）一般是有偿合同(有息借款)（3）一般为诺成合同（1）借款合同不一定采用书面形式，可以灵活约定形式（2）借款合同未约定利息的，视为无息（3）自然人之间的借款合同则为实践合同2.借款合同当事人的义务（1）贷款人的义务①提供借款的义务。②不得预扣利息的义务。借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。（2）借款人的义务①提供担保的义务。②提供真实情况的义务。③按照约定收取借款的义务。④按照约定用途使用借款的义务。⑤按期归还本金和利息的义务。相关合同5.3借款人应当按照约定的期限支付利息。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。相关合同5.3相关合同5.35.3.4租赁合同的法律规定租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。1.租赁合同的法律特征①租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同。②租赁合同是诺成、双务、有偿合同。2.租赁合同的内容和类型①租赁合同的内容。租赁合同的内容包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。②租赁合同的类型。技术提示不定期租赁的四种情况：①未采用书面形式的；②租赁期满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的；③当事人没有约定租赁期限的；④对租赁期限没有约定或者约定不明确的。其法律后果即当事人可以随时解除合同。此外，当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，视为不定期租赁。当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。相关合同5.33.租赁合同当事人的义务（1）出租人的义务①交付出租物的义务。出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。②维修租赁物的义务（区别于融资租赁合同）。除当事人另有约定的外，出租人应当履行租赁物的维修义务。出租人不履行维修义务，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。③权利瑕疵担保的义务。④租赁物的瑕疵担保义务。出租人应当担保租赁物质量完好，不存在影响承租人正常使用的瑕疵。当然，若承租人在签订合同时知悉某瑕疵存在，则不应受此约束。当租赁物危及承租人的安全或者健康时，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同——承租人的随时解除权。相关合同5.3技术提示因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金；因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同。⑤保证承租人优先购买权的义务。出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力——买卖不破租赁原则。⑥保证共同居住人继续承租的义务。承租人在房屋租赁期间死亡的，与其生前共同居住的人可以按照原租赁合同租赁该房屋。生前共同居住的人不以与承租人是否有继承关系、亲属关系为限。相关合同5.3（2）承租人的义务①交付租金的义务。承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，租赁期间不满1年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在租赁期间届满时支付。②按照约定使用租赁物的义务。③妥善保管租赁物的义务。④有关事项通知的义务。⑤返还租赁物的义务。⑥损失赔偿的义务。相关合同5.3承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。4.租赁合同的其他规定在租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益，归承租人所有，但当事人另有约定的除外。相关合同5.35.3.5融资合同的法律规定1.融资租赁合同的法律特征融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。①出租人身份的二重性。出租人是租赁行为的出租方，但在承租人选择承租物和出卖人后，出租人与出卖人之间构成了法律上的买卖关系，因而又是买受人。②出卖人权利与义务相对人的差异性。③融资租赁合同是要式合同。相关合同5.32.融资租赁合同当事人的义务出租人的义务主要有以下几项：①向出卖人支付价金的义务。②保证承租人对租赁物占有和使用的义务——买卖不破租赁。③协助承租人索赔的义务。④出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。⑤尊重承租人选择权的义务。租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。相关合同5.35.3.6运输合同的法律规定1.货运合同的法律特征货运合同具有以下法律特征：①货运合同是双务、有偿合同。②货运合同的标的是运输行为。③货运合同是诺成合同。④货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。相关合同5.32.货运合同当事人的权利义务（1）承运人的权利①求偿权。因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。②特殊情况下的拒运权。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第一百五十六条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。③留置权。托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。（2）承运人的义务①运送货物的义务。②及时通知提领货物的义务。③按指示运输的义务。相关合同5.3在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。④货物毁损灭失的赔偿义务。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是：a.因不可抗力。b.货物本身的自然性质。c.合理损耗。d.托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。⑤因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。相关合同5.35.3.7仓储合同的法律规定1.仓储合同的法律特征仓储合同是一种特殊的保管合同，具有如下法律特征。（1）仓储合同是诺成合同仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。这是区别于保管合同的显著特征。（2）仓储合同的保管对象是动产仓储合同保管的对象必须是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象。这是区别于保管合同的又一显著特征。（3）仓储合同是双务合同、有偿合同相关合同5.32.仓储合同当事人的义务（1）保管人的义务①验收的义务。②出具仓单的义务。存货人交付仓储物的，保管人应当给付仓单，并在仓单上签字或者盖章。仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。③允许检查或者提取样品的义务。④通知的义务。⑤催告或做出必要处置的义务。相关合同5.3⑥损害赔偿的义务。储存期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。（2）存货人的义务①支付仓储费用的义务。②说明的义务。③按时提取仓储物。储存期间届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。相关合同5.35.3.8委托合同的法律规定1.委托合同的法律特征（1）委托合同的目的是为他人处理或管理事务委托合同是一种典型的提供劳务的合同。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为；委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律