厂房施工合同书：免修版模板范本_第1页
厂房施工合同书：免修版模板范本_第2页
厂房施工合同书：免修版模板范本_第3页
厂房施工合同书：免修版模板范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

厂房施工合同书1.合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“施工方”）共同缔结，双方经友好协商，同意按照下列条款与条件进行厂房施工合作：2.项目概述2.1业主提供的场地位于（具体地质），占地面积约为（面积），拟建立（规模）的厂房。2.2施工方将按照设计方案和技术要求，承担对上述厂房的施工任务，并确保施工工期的合理安排。3.质量要求3.1施工方应按照国家有关建筑工程的法律法规进行施工，保证工程质量符合国家和行业标准。3.2施工方应组织专业技术人员进行施工，并按计划配合相关监督人员进行检验验收。3.3如因施工方原因造成工程质量不符合要求的，施工方应承担修复责任，并承担相应的经济损失。4.工期安排4.1施工方应制定详细的施工进度计划，并在合同生效后10天内提交给业主审核确认。4.2如无特殊情况，施工方应在签订本合同后的（工期）内完成厂房的主体施工工作。4.3如果因不可抗力或业主原因导致工期延误，双方应友好协商，并愿意采取合理措施补救延误。5.工程款支付5.1工程款总额为（金额），分期支付。具体支付方式如下：第一期：合同签订后支付货款的30%；第二期：厂房主体工程完工验收合格后支付货款的40%；第三期：整个工程完工验收合格后支付货款的30%。5.2业主对每期支付的工程款应提供相应的付款凭证，施工方收到款项后应提供相应的工程发票。6.合同变更6.1如需对合同条款进行修改或变更，应由双方以书面形式达成一致，并签署补充协议。6.2双方在补充协议中应明确修改的条款内容、生效日期以及对工期和工程款支付等其他事项的影响。7.违约责任7.1若一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。7.2若因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并在不可抗力事件解除后继续履行合同。8.争议解决8.1若在履行本合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。8.2若协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1在情况下，双方可以协商解除本合同：经友好协商达成一致；出现不可抗力事件导致工程无法继续进行；根据法律规定解除合同。9.2合同解除时，双方应按照已完成工程的比例进行结算，并进行相关手续的办理。10.其他条款10.1本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同未尽事宜，双方应进行友好协商解决，并签署相应的补充协议。11.合同附件厂房施工图纸及设备清单工程付款凭证其他相关附件为双方就厂房施工合作所达成的基本协议，双方应本着互利互惠的原则，按照合同要求和约定履行各自的义务，并共同确保合作顺利进行。甲方（业主）：__________________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论