建设工程施工合同意向协议书_第1页
建设工程施工合同意向协议书_第2页
建设工程施工合同意向协议书_第3页
建设工程施工合同意向协议书_第4页
建设工程施工合同意向协议书_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同意向协议书建设工程施工合同意向协议书是建设工程项目的重要法律文件,用于明确建设方和施工方之间的权利和义务,保障双方的合法权益。本文将介绍建设工程施工合同意向协议书的基本内容及注意事项。

工程概况:包括工程名称、地点、规模、投资额等基本信息。

合同双方:包括建设方和施工方的名称、住所、法定代表人等基本信息。

承包范围:明确施工方的承包范围,包括工程设计、材料采购、施工等内容。

工期:明确施工方的工期,包括开工日期、竣工日期等。

质量标准:明确工程质量标准,包括工程质量标准、验收标准等。

合同价格及支付方式:明确合同价格及支付方式,包括合同总价、单价、付款方式等。

合同双方的权利和义务:明确合同双方的权利和义务,包括建设方提供场地、材料供应、验收等义务,施工方保证工程质量、安全施工等权利和义务。

违约责任:明确合同双方的违约责任,包括因施工方原因导致工程质量不合格、工期延误等违约行为的处理方式。

争议解决方式:明确合同双方发生争议时的解决方式,包括协商、仲裁、诉讼等。

确认合同双方的身份:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认建设方和施工方的身份信息是否真实可靠。

确认工程概况和承包范围:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认工程概况和承包范围是否清晰明确。

确认工期和质量标准:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认工期和质量标准是否符合要求。

确认合同价格及支付方式:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认合同价格及支付方式是否合理公平。

确认违约责任:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认违约责任是否明确合理。

确认争议解决方式:在签订建设工程施工合同意向协议书前,应确认争议解决方式是否合法有效。

注意文字规范和表达准确:在签订建设工程施工合同意向协议书时,应注意文字规范和表达准确,避免使用模糊或含糊不清的措辞。

审查合同条款的逻辑性和连贯性:在签订建设工程施工合同意向协议书时,应注意审查合同条款的逻辑性和连贯性,确保合同的合理性和合法性。

确保合同的公平性和合理性:在签订建设工程施工合同意向协议书时,应注意确保合同的公平性和合理性,避免出现不公平或不合理条款。

遵守相关法律法规:在签订建设工程施工合同意向协议书时,应遵守相关法律法规,确保合同的合法性和有效性。

建设工程施工合同意向协议书是建设工程项目的重要法律文件,对于保障双方的合法权益具有重要意义。在签订建设工程施工合同意向协议书时,应注意确认合同双方的身份、工程概况和承包范围、工期和质量标准、合同价格及支付方式、违约责任和争议解决方式等关键信息,并遵守相关法律法规,确保合同的公平性和合理性。建设工程施工合同意向协议书

鉴于双方就建设项目达成一致意向,为明确双方在建设过程中的权利和义务,特此签订本意向协议书。

本工程为(工程名称),主要包括(工程内容),工程地点位于(),工程规模为(面积、楼层数等)。

承包范围:承包方负责工程的(承包内容),包括但不限于设计、采购、施工等全部工作内容。

承包方式:采用(总价包干、单价包干等)方式,具体内容详见附件。

工程开工日期:(开工日期),具体以发包方书面通知为准。

工程竣工日期:(竣工日期),具体以合同约定为准。

工程质量标准:(质量标准),具体以合同约定为准。

工程造价:本工程总价为(总价),具体以合同约定为准。

支付方式:采用(预付款、进度款、结算款等)方式支付,具体以合同约定为准。

工程质量:承包方应保证工程质量符合国家及地方相关标准,确保工程安全、稳定、可靠。

保修期:本工程保修期为(保修期),具体以合同约定为准。在保修期内,因承包方原因造成的质量问题,承包方应负责免费维修。

如发包方未按照约定支付款项,应按照每逾期一日支付违约金(比例),具体以合同约定为准。

如承包方未按照约定完成工程内容,应按照每逾期一日支付违约金(比例),具体以合同约定为准。

如因不可抗力因素导致双方无法履行本协议,双方均不承担违约责任。

在本协议履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜,可另行签订补充协议。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲乙双方于X年月日签订了一份《建设工程施工合同》,合同编号:,合同价为人民币元整。现经甲乙双方协商,就以下条款达成一致,特制定本协议:

双方同意解除X年月日签订的《建设工程施工合同》,合同编号:。

解除合同的原因:由于甲方原因导致工程无法继续施工,且甲乙双方就工程款结算已达成一致意见。

解除合同后,甲方应支付乙方已施工部分的工程款、人工费、材料费等相关费用。具体结算方式为:甲方按照实际施工情况进行结算,并按照双方协商的价款支付乙方。

甲方应在本协议签订后日内支付乙方工程款,逾期支付的,按照同期银行贷款利率支付违约金。

本协议签订后,双方应妥善办理工程移交手续,确保工程质量和安全。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲乙双方于X年月日签订了一份《建设工程施工合同》(合同编号:),现因甲方原因导致合同无法继续履行,现甲乙双方经友好协商,达成如下协议:

甲乙双方同意解除《建设工程施工合同》,双方不再履行该合同。

甲乙双方同意撤销《建设工程施工合同》及其附件、补充协议、备忘录、会议纪要等与该合同相关的文件和协议。

双方同意撤销关于该合同的任何索赔、仲裁、诉讼等相关法律程序。

双方同意按照《建设工程施工合同》的约定进行费用结算。甲方应向乙方支付的款项,甲方应在协议生效后五个工作日内支付完毕。

对于已发生的费用,双方同意按照合同约定进行结算。甲方应向乙方支付已发生的费用,乙方应在协议生效后五个工作日内支付完毕。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。

本协议未尽事宜,双方可协商解决。协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕本协议规定的义务之日止。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。

本意向协议书(以下简称“本协议”)旨在明确甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)之间就特定建筑工程项目(以下简称“本项目”)的施工意向。本协议旨在明确双方在项目实施过程中的权利和义务,并作为后续详细合同签订的基础。

1本项目位于(),包括但不限于以下施工内容:(详细列出施工内容)。

2项目预计开工日期为(开工日期),并应在(完工日期)前完成。

1承包商应按照行业标准和业主的要求,负责本项目的施工设计、材料采购、施工设备租赁、人员组织、现场管理以及安全文明施工等。

2承包商应保证施工过程中的质量、安全、进度以及成本等符合行业标准和业主的要求。

1业主应提供必要的施工条件,包括但不限于场地准备、水电接入等。

2业主应按照约定支付工程款项,并应协助承包商解决与本项目相关的其他问题。

1业主应按照约定的工程款项支付方式及时支付工程款项。具体支付方式如下:(详细列出支付方式及时间)。

2如业主未能按照约定支付工程款项,承包商有权暂停施工,并要求业主赔偿因此产生的所有损失。

1如双方在执行本协议过程中发生违约行为,应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

2如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

2本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

付款方式:工程完工后付工程总造价的%,余%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。

保修责任:乙方在工程保修期内,实行保修制度。若因乙方施工原因造成质量问题,乙方应在接到甲方通知后7日内进行维修,超过7日未到场或拒不维修的,甲方有权另行委托其他单位维修,所发生费用从质保金中扣除。保修期满后,乙方对所承揽工程仍负有维修义务,接到甲方通知后,应在三日内到场维修(因甲方人为破坏造成的问题除外),否则,甲方有权另行委托其他单位进行维修,费用从质保金中扣除。

十、违约责任:甲乙双方任何一方不能正确履行本合同,并给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

十其它条款:甲乙双方订立合同后,应共同遵守执行。在履行合同过程中发生争议,由双方当事人协商解决或申请调解;协商或调解不成的,可向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,不得在本合同条款之外以其他方式附条件或附期限另行达成协议,否则视同对本合同的变更或终止。在质保期内发生争议的,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定执行或由双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

X年月日X年月日标题:小型工程建设工程施工合同协议书范本

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在小型工程建设施工过程中的权利和义务,保障双方的合法权益,特订立本合同。

工程承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包等)

(1)甲方应提供完整的施工图纸和相关技术资料。

(3)甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。

(1)乙方应具备相应的施工资质和施工能力。

(2)乙方应按照施工图纸和相关技术规范进行施工。

(3)乙方应保证施工质量符合国家有关标准。

(5)乙方应按时提交工程进度报告和竣工资料。

(6)乙方应按时完成施工任务,保证工程按时竣工。

(10)乙方应负责施工现场的文明施工管理。

(11)乙方应负责施工现场的成品保护管理。

为了确保建设工程施工合同的顺利履行,保证承包方和业主的权益,本协议书在遵循公平、公正、公开的原则下,明确规定了各方的权利和义务。通过担保保证协议书的实施,旨在提高建设工程施工合同的执行效率,降低合同风险,促进建筑行业的健康发展。

担保保证协议书是一种合同,它明确规定了建设工程施工合同中各方(承包方、业主、担保方)的权利和义务。其主要目的是保障建设工程施工合同的顺利履行,保护承包方和业主的合法权益。

担保方的资格:担保方必须是具有法人资格、良好信誉和经济实力的企业或个人。

担保范围:担保范围包括但不限于建设工程施工合同中的工程款项支付、工程进度、工程质量等。

担保方式:担保方式包括但不限于保证金、第三方担保、抵押等。

担保责任:在建设工程施工合同履行过程中,如出现违约情况,担保方需承担相应的担保责任。

协议有效期:担保保证协议书的有效期应与建设工程施工合同的有效期一致。

签订协议前,各方应充分了解协议内容,确保协议的公平、公正、公开。

在协议签订后,各方应严格遵守协议规定,确保协议的执行力度。

在协议执行过程中,如出现争议或违约情况,应首先通过友好协商解决;协商无果的,可依据协议约定提起诉讼或仲裁。

通过实施担保保证协议书,可以有效地提高建设工程施工合同的执行效率,降低合同风险。同时,也有利于促进建筑行业的健康发展。因此,各方应充分重视并认真履行担保保证协议书的规定,以实现共赢的目标。标题:建设工程施工合同担保保证协议书

为了进一步明确建设工程施工合同中各方的权利与义务,保障工程建设的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方承担的工程施工项目提供担保事宜,达成以下协议:

工程期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

甲方在此向乙方提供连带责任保证。如乙方在工程建设中违反合同约定或出现财务问题,甲方将承担连带责任,保证丙方不因此遭受任何损失。

如乙方在施工过程中违反合同约定或出现财务问题,甲方应在收到丙方通知后,及时采取措施防止损失扩大,并在三日内支付丙方因乙方违约所遭受的损失。

如甲方未能在上述期限内支付丙方因乙方违约所遭受的损失,丙方有权在甲方保证范围内向甲方追偿。

本协议的履行过程中如发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。

本协议未尽事宜,可由各方协商补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。

:_________________________

法定代表人:____________________

:______________________

:_________________________

法定代表人:____________________

:______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方公园建设工程的施工事宜协商一致,达成以下协议:

工程名称:_________________________

工程地点:_________________________

工程内容:公园建设工程施工,包括但不限于园路、广场、绿化、水系等基础设施的施工。

工程规模:总占地面积约为_______平方米,具体以实际测量为准。

乙方以包工包料的方式承包本工程,包括但不限于材料采购、加工、运输、保管、安装以及相关的技术支持等。

乙方应按照甲方的要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。

甲方有权对乙方的施工过程进行监督和指导,发现不符合要求的,有权要求乙方进行整改。

本工程自合同签订之日起计算,工期为_______个月。

乙方应根据甲方的要求合理安排施工进度,确保工程按期完成。

如因不可抗力因素导致工期延误,经双方协商一致,可相应顺延工期。

本工程合同价款为人民币(以下简称“元”)_______万元整。

甲方应在合同签订后_______日内支付给乙方人民币_______万元作为预付款,剩余款项在工程竣工验收合格后_______日内支付。

乙方应按照国家相关标准进行施工,确保工程质量符合要求。

甲方有权对工程进行验收,如发现质量不符合要求的,有权要求乙方进行整改或返工。

验收标准为外观美观、质量优良、尺寸准确、安全可靠。

如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求的,乙方应承担违约责任。

如因甲方原因导致工程延期或质量不符合要求的,甲方也应承担违约责任。

违约方应向守约方支付违约金,并承担由此造成的损失。赔偿方式为现金支付或银行转账。

本协议所涉及的商业信息、技术信息等均属于双方的商业机密,双方应予以保密。未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露或提供相关信息。

本协议中所涉及的商标、专利等知识产权均属于乙方所有,任何一方不得擅自使用或复制。如需使用或复制,必须经过乙方或相关权利人的授权。

如因违反保密条款和知识产权保护条款给对方造成损失的,应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。公园建设工程施工合同协议书范本

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程名称:公园改造工程(以下简称“本工程”)

工程内容:公园内道路、桥梁、广场、绿化等基础设施的施工和改造。

本工程采用固定总价合同,总价款为人民币元整(¥元)。

甲方应在合同签订后7个工作日内支付工程总价款的50%作为预付款。

工程进度款按月支付,支付金额为已完成工程量的70%。

工程竣工验收合格并完成结算后,支付至结算价的95%。

余款5%作为质量保修金,保修期满后无质量问题一次性付清。

乙方应按照国家相关标准和设计要求施工,确保工程质量达到合格标准。

甲方有权对施工质量进行监督和检查,发现质量问题有权要求乙方整改。

乙方应遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

乙方应按照文明施工要求组织施工,保持施工现场整洁有序。

因乙方原因造成的安全事故或损坏他人财产,由乙方承担全部责任。

如甲乙双方任何一方违反本合同的任何条款,违约方应承担由此产生的全部责任。

如因不可抗力因素导致本合同无法履行,双方协商解决。

甲方(发包方):____________________

乙方(承包方):____________________

鉴于甲方同意将位于天津市的____________________工程(以下简称“项目”)授予乙方进行施工,双方就相关事宜达成如下协议:

项目名称:____________________

工程地点:天津市____________________

工程规模:总建筑面积约为____________________平方米

工程预算:人民币________元(大写:____________________元整)

施工周期:自合同签订之日起计算,共________个月。

验收时间:自工程完工之日起计算,甲方应于________日内完成验收。

合同价款:人民币________元(大写:____________________元整)。

质量要求:符合国家相关标准,一次性验收合格。

保修期限:自验收合格之日起计算,保修期为________年。

甲方责任及义务:提供完整的施工图纸及技术资料;保证施工现场安全;按约定支付工程款等。

乙方责任及义务:按图纸及技术要求进行施工;保证施工质量及安全;做好材料检验及进场验收等。

如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。

若因甲方原因导致工程延期或质量不符合约定,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。

若因乙方原因导致工程延期或质量不符合约定,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

若因不可抗力因素导致双方无法继续履行本合同的,双方应协商解决后续事宜。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。天津市建设工程施工合同协议书范文

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程进度款按每月完成工程量的%支付,工程竣工验收合格后支付到合同价款的%,余款%作为保修金,待保修期满后支付。

施工组织设计由乙方负责,并按照规定向甲方报批。未经甲方批准,乙方不得将工程转包或分包给第三方。否则,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

材料设备由乙方自行采购,并按照规定向甲方报验。未经甲方同意的材料设备,不得用于本工程。否则,甲方有权要求乙方更换材料设备,并要求乙方承担违约责任。

工程竣工后,乙方应当按照国家竣工验收标准进行自检,并向甲方提交竣工报告和竣工图等相关资料。甲方应当在收到竣工报告后组织验收,并对验收合格的工程进行结算。结算方式按照合同约定的方式进行。

如一方违反本合同的约定,应当承担相应的违约责任。如因本合同引起的争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

本协议书由以下双方于____年____月____日签署:

甲方:(以下简称“业主”),号码/营业执照号码:,:

乙方:(以下简称“承包商”),号码/营业执照号码:,:

鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承包甲方位于______________()的工程建设项目(以下简称“项目”),现双方经过友好协商,达成如下解除协议:

双方一致认为,解除原合同是必要的,原因如下:

乙方在项目实施过程中存在严重违约行为,未能按照原合同约定完成工程建设任务;

甲方在项目实施过程中发现乙方不具备完成项目所需的资质和能力;

乙方在项目实施过程中存在质量问题,经甲方多次催促仍未整改;

双方同意,自本协议签署之日起,原合同正式解除。

解除方式:双方签署本协议,并按照本协议约定进行清算和交接。

双方同意,在解除原合同后,应当进行清算,包括但不限于对已完成的工作量、材料费、人工费等进行核对和结算。

双方同意,在清算结束后,应当进行交接,包括但不限于对项目现场、工程资料等进行移交和交接。

双方应当在清算和交接过程中积极配合,确保项目的顺利进行。

双方同意,在解除原合同后,任何一方不得违反本协议约定,否则应当承担违约责任。

双方同意,在违约责任承担方面,应当按照原合同约定的违约责任进行处理。如本协议未约定的,应当协商解决。

如因乙方原因导致项目无法完成或存在质量问题等,乙方应当承担相应的赔偿责任。如因甲方原因导致项目无法完成或存在质量问题等,甲方应当承担相应的赔偿责任。

双方同意,在本协议签署及履行过程中,应当对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。如因国家法律法规要求或司法程序需要,除外。

本保密条款自本协议签署之日起生效,且在任何情况下均具有约束力。

如因本协议履行过程中产生争议,双方应当友好协商解决;如协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

在争议解决期间,双方应当暂停任何可能影响项目进行的行动。待争议解决后,再继续履行各自职责。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

本协议未尽事宜,可由双方协商补充。经双方协商一致,可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。标题:建设工程施工合同解除协议书范本

鉴于甲乙双方于(日期)签订了建设工程施工合同(以下简称“原合同”),现因(原因),双方经友好协商,决定解除原合同。为明确双方的权利义务,特订立本协议。

日期:双方同意,本协议自(日期)起解除原合同。

业主应按照原合同约定支付已完成的工程款项。

承包商应按照原合同约定提交结算报告及有关资料。

双方同意按照原合同约定的结算方式和期限进行工程款的结算。

双方同意,对于已采购的材料,按以下方式处理:

对于涉及的知识产权,双方同意按照原合同的约定进行处理。

在解除合同前,承包商所完成的设计、图纸、文件等材料,其知识产权归业主所有。承包商应将其移交给业主,并保证不侵犯任何第三方的知识产权。

双方同意在本协议签订后,对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密。

未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或公开涉及的商业秘密和技术秘密。

保密期限自本协议签订之日起至本协议解除之日止,以及解除合同后的合理期限内。

如一方违反本协议的约定,应承担违约责任。具体责任如下:(详细说明违约责任)

双方同意按照原合同的约定解决争议。如双方协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

在建设工程施工过程中,由于各种原因,合同双方可能会面临合同终止的情况。为了规范合同终止的程序,保障双方合法权益,本协议书应运而生。本协议书旨在明确合同终止的条件、程序和责任分配,为合同双方提供指导和参考。

不可抗力因素:因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商终止合同。

合同约定:合同双方在合同中约定了终止条件,当满足该条件时,可按照约定终止合同。

违约行为:一方出现严重违约行为,另一方有权终止合同。

其他合法理由:其他符合法律法规规定的合法理由。

通知:任何一方欲终止合同,应提前向对方发出书面通知,说明终止理由及时间。

协商:收到通知的一方应在规定时间内回应,与发出通知的一方进行协商解决。

谈判不成:如双方无法就终止事宜达成一致,可按照合同中约定的争议解决方式处理。

法律途径:如合同中未约定争议解决方式,或争议解决方式无效,双方可寻求法律途径解决。

若因不可抗力因素导致合同终止,双方均不承担责任。

若因一方违约导致合同终止,该方应承担违约责任。

若因其他原因导致合同终止,双方应根据实际情况协商分配责任。

本协议书未尽事宜,可由合同双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议书具有同等法律效力。

本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。本协议书自双方签字盖章之日起生效。

本协议书内容应真实、准确,未尽事宜按照国家法律法规和相关规定执行。标题:终止建设工程施工合同协议书范本

鉴于甲乙双方于(日期)签订了建设工程施工合同(以下简称“原合同”),现因(原因),双方经友好协商,决定终止原合同。

终止原因:双方同意,原合同终止的原因是(详细说明)。

处理方式:双方同意,原合同自本协议生效之日起终止。乙方应立即停止所有与原合同相关的施工活动,并撤离施工现场。甲方将根据原合同的条款和条件,与乙方协商处理工程款的支付和违约金等问题。

工程款项:双方同意,甲方应按照原合同的规定,向乙方支付工程款项(具体金额)。

支付方式:双方同意,工程款项将按照原合同的条款和条件进行支付。甲方将在(具体日期)前将款项支付给乙方。

违约责任:双方同意,因终止原合同所产生的违约责任,应根据原合同的规定进行处理。

赔偿:双方同意,因终止原合同所产生的赔偿问题,应根据原合同的规定进行处理。如一方因终止原合同遭受损失,应向对方提出书面赔偿要求。双方将根据实际情况进行协商并达成一致意见。

双方同意,因终止原合同所产生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,双方同意将争议提交给(仲裁机构名称),按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决,对双方均具有法律约束力。

仲裁费用:双方同意,仲裁费用应由败诉方承担。

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

本协议未尽事宜,可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

承包范围:包工包料,按图施工。包括但不限于以下内容:

(1)施工图纸中所示的建筑工程施工全部内容;

(4)施工图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等引起的增减工程量;

开工日期:X年月日;竣工日期:X年月日。总工期为日历天(含法定节假日)。具体开工日期以开工令为准。实际竣工日期以乙方提交的竣工报告经监理单位、甲方审核同意并报质监站验收通过之日为准。

工程质量标准:合格。符合国家现行《建筑安装工程施工质量验收规范》及相关规范要求。若工程质量达不到合同约定要求,乙方应无条件返工,直至达到合同约定质量标准。因乙方原因达不到约定质量标准的,其返工费用由乙方承担。返工后仍不能达到约定质量标准的,乙方应承担违约责任。因甲方原因达不到约定质量标准的,由甲方承担返工费用及违约责任。双方对工程质量有争议时,按建设行政主管部门对纠纷的裁决执行。

本合同价款采用可调价格方式确定。根据补充协议或最终确认的工程量清单单价和承包范围内全部工作内容计算价款。补充协议和工程量清单单价为固定综合单价,不因市场价格波动而调整。实际工程量以甲乙双方共同确认的为准。最终工程价款以实际完成的工程量乘以综合单价计算总价款。双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:每月日支付上月完成工程量的80%进度款,竣工验收合格并完成结算审核后付至95%,余5%作为质量保修金,保修期满两年且无质量问题后无息退还。支付时乙方需提供合规的正式发票。前述工程价款包括但不限于以下内容:

(1)各种材料设备的采购、运输、保管等费用;

(3)人工费、管理费、税金等一切其他费用。除合同约定的付款方式外,甲方无须向乙方支付其他任何费用。

组成合同的文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

标准、规范及有关技术文件;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应同时遵守国家法律、法规及行业规范的规定。当文件内容不一致时,以上位文件优先解释。当文件内容不一致时,由双方协商解决。当协商不成时,按照主合同通用条款3款执行。本合同签订后,承包人应按规定向发包人提交履约担保。履约保证金金额为人民币元整(¥元),履约保证金在主体结构封顶验收合格后无息退还50%,在工程竣工验收合格后退还剩余的50%。履约保证金不能抵作工程款或质保金、违约金。若承包人违约,则发包人有权在履约保证金中扣除相应的违约金及罚款。标题:年建设工程施工合同协议书范本

本协议书由以下双方于____年____月____日签署:

(1)________(以下简称“甲方”),中华人民共和国________市________区________路________号,法定代表人:________,:________。

(2)________(以下简称“乙方”),中华人民共和国________市________区________路________号,法定代表人:________,:________。

鉴于甲方拟将位于________市________区________路________号的办公楼建筑工程发包给乙方,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方经友好协商,达成如下协议。

1工程名称:________办公楼建筑工程。

2工程地点:________市________区________路________号。

3工程范围:本协议明确规定了工程的具体范围和计划,包括工程的设计、施工、材料采购、设备安装、调试和验收等。

1本工程计划于____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。

2如因不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方同意延长工期。

1乙方应按照国家有关工程施工的标准和规范进行施工,确保工程质量和安全。

2工程应达到合格标准,并通过相关部门的验收。

1本工程总价款为人民币(以下简称“元”)____万元整。

2甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付预付款元____万元整。

3工程进度款应根据实际施工进度分期支付,每期支付金额为____万元整。

54工程验收合格后,甲方应在五个工作日内向乙方支付尾款元____万元整。

1如因甲方原因导致工程无法按期完成,甲方应承担违约责任,并按照合同约定支付违约金。

2如因乙方原因导致工程无法按期完成,乙方应承担违约责任,并按照合同约定支付违约金。

3如因不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方可协商延长工期或解除合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在工程承包中的权利义务,经双方友好协商,达成以下协议:

工程名称:____________________

工程地点:____________________

工程范围:____________________

工程承包方式:____________________

工程期限:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工。

(1)按照合同约定的工期和质量标准完成工程。

工程款支付方式:甲方按照合同约定的期限和金额支付工程款。

结算方式:工程竣工验收合格后,乙方提交结算报告,甲方在收到结算报告后______日内完成审核并支付剩余工程款。

双方应严格遵守本合同的约定,如一方违反本合同的约定,应当承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

若甲方未按照约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并向甲方追讨工程款。若乙方未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同。

若因不可抗力因素导致无法继续施工,双方应当协商解决。若协商不成,可以解除本合同。

在本合同履行过程中,如发生争议,双方应当友好协商解决;如协商不成,应当向当地人民法院提起诉讼解决。建设工程施工简单版合同协议书范文

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律、法规的规定,结合本工程实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,达成以下协议:

工程范围:包括但不限于土建、安装、装饰等全部内容。

如因甲方原因导致工程不能按时开工,应书面通知乙方并协商确定开工日期;如因乙方原因导致工程不能按时竣工,应书面通知甲方并协商确定竣工日期。

乙方应按照国家施工规范和设计要求进行施工,并接受甲方的监督和检查。

如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复;如因甲方原因导致工程质量问题,甲方应承担修复费用。

合同价款:双方商定本工程合同价款为人民币(大写)__________元整,小写:__________元。

支付方式:按工程进度分期支付工程款。具体支付方式如下:

(1)开工预付款:合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%作为开工预付款;

(2)材料进场验收合格后支付合同价款的30%作为进度款;

(3)竣工验收合格后支付合同价款的30%作为竣工款;

(4)余款10%作为质量保证金,自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

甲方支付工程款时,乙方应提供合法有效的发票。如因乙方提供无效发票导致甲方受到损失,乙方应承担相应的法律责任。

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

如一方违反本合同的约定,应承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。如因乙方原因导致工期延误或工程质量问题等,乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程不能按时开工或竣工等,甲方应承担相应的违约责任。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。如有未尽事宜,双方应协商解决;如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

本合同协议书由以下双方于____年____月____日签署:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方发包的工程建设事宜,达成以下协议:

工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。

(1)甲方应提供完整的施工图纸

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论