建筑装饰工程施工合同(示范文本)_第1页
建筑装饰工程施工合同(示范文本)_第2页
建筑装饰工程施工合同(示范文本)_第3页
建筑装饰工程施工合同(示范文本)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑装饰工程施工合同(示范文本)建筑装饰工程施工合同(示范文本)1.合同的签订方本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工单位”）共同签订。2.工程概况（1）工程名称：建筑装饰工程施工（2）工程地质：[具体地质]（3）工程内容：本工程包含但不限于室内外装饰装修、水电安装、墙面处理等工程项目。3.施工单位的责任和义务（1）施工单位负责按照业主提供的设计方案和施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及国家标准。（2）施工单位负责组织施工人员、配备相应的工程设备和材料，保证施工进度和工程安全。（3）施工单位需负责提供相关工程的施工安全措施，确保施工过程中不发生人员伤亡和财产损失。（4）施工单位应保证工期的合理安排，并在业主要求的工期内完成工程交付。4.业主的责任和义务（1）业主应提供合法、完整的土地使用权证明和相应的建筑设计文件，并保证施工单位可以依法施工。（2）业主应按合同约定支付工程款项，并按时提供工程所需的资金、材料和施工条件。（3）业主有责任提供相关的项目进度和需求变更，确保施工单位能够及时调整施工计划。（4）业主需保证施工单位在施工期间的工作秩序，不得干扰施工单位的正常施工。5.合同价款及付款方式（1）本工程合同总价为[合同总价]，包含了全部装饰工程所需的人工、材料和设备费用。（2）业主应按照以下方式支付工程款项：-预付款：业主应在施工发起前支付总工程款的40%作为预付款。-进度款：业主应按施工进度支付工程款项的60%，每个工程节点支付的款项应在施工单位提出支付申请后的10个工作日内支付。（3）合同价款不包含设计变更造成的费用增减和其他未列明的费用，相关的费用变更应按照实际发生的情况支付。6.违约责任（1）业主或施工单位如未按合同约定支付或提供相关资料、材料，应按合同总价的2‰/天支付违约金。（2）业主如未按合同约定提供施工单位所需的施工条件，施工单位有权暂停工程，并要求支付相应的拖期赔偿费用。（3）当任一方违反本合同条款而导致对方损失时，违约方应承担相应的赔偿责任。7.合同解除及争议解决（1）当发生不可抗力等无法控制的情况，致使工程无法继续进行时，双方可协商解除本合同，解除时应按已完成工程的合理造价进行结算。（2）本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国相关法律法规。双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。8.其他事项（1）本合同一式两份，业主和施工单位各持一份，自合同签署之日起生效。（2）合同中未

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论