建设工程施工合同书电力_第1页
建设工程施工合同书电力_第2页
建设工程施工合同书电力_第3页
建设工程施工合同书电力_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同书电力1.合同的缔结1.1本合同由承包人和业主签订，双方在平等、自愿、公平和诚信原则的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，通过友好协商达成的。1.2业主为委托方，承包人为受托方。1.3本合同一式两份，业主和承包人各执一份，具有同等的法律效力。2.工程内容和工期2.1工程名称：本工程名称为XXX电力工程。2.2工程范围：本工程包括供电系统建设、电力设施安装调试和联调、建设项目安全监控等内容。2.3工期：本工程工期为XXX工作日，自双方签订合同之日起计算。2.4工程质量：本工程应符合国家相关规定的质量标准及相应的工程质量验收规范。3.合同价款3.1工程总价款为XXX万元人民币，含建设工程的所有费用。3.2在工程施工过程中，如果出现业主变更设计要求的情况，变更费用应由业主承担。3.3在施工过程中如出现由承包人原因所致的延误，承包人应按约定承担违约责任，但业主应承担因此而增加的其他费用。4.施工组织和施工管理4.1承包人应根据合同要求，编制详细施工组织设计方案及实施方案，并报业主审核、批准。4.2承包人应严格按照施工组织设计方案及实施方案施工，在施工过程中应采取安全措施，保证工程施工的安全性和质量。4.3承包人须按业主要求配备专业的安全生产管理人员，加强现场作业指导和管理。4.4施工过程中，承包人发生的工程质量问题应及时告知业主，并采取补救措施。5.工程验收和保修期5.1工程竣工验收应按国家相关标准和规范进行，验收应由业主组建专业验收组进行。5.2工程竣工验收合格后，承包人应在竣工验收书签署之日起，提供XXX个月的质量保修期。5.3在质量保修期内，如出现本承包人原因所致的质量问题，承包人应免费进行修正。如因业主原因所致，费用由业主承担。6.合同的变更和解除6.1双方协商一致，可以根据实际情况对本合同进行变更，变更协议应另行签订，并应在实际施工中执行。6.2如出现以下情况之一，业主有权解除本合同：承包人发生重大违约行为的；承包人不履行本合同约定的义务，影响工程正常进行的；承包人被有关行政主管部门依法吊销经营执照或被追究刑事责任的。6.3如出现以下情况之一，承包人可以申请解除合同：业主未按合同规定支付款项的；业主未按合同规定提供工程需要的物资、设计文件等的。7.争议解决7.1双方因合同履行发生争议，应协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。7.2承包人在向法院起诉前，应先向有关部门申请授权，并应向业主提出和解意见。8.其他8.1本合同中未尽事宜，双方按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规协商处理。8.2本合同一式两份，自签订之日起生效。8.3本合同自签订之日起，取代双方以往的一切约定和协议，具有完全的法律效力。以上为本合同的全部内容，由双方在合意的基础上签订。合同签订地点：XXX合同签订日期：XX

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论