2021一建《水利水电工程实务》考试考前冲刺试卷及参考答案解析六

一级建造师考试题库模拟题集含答案解析

《水利水电工程》实务

一、单选题。

1.单选题。

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为

85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的7096,该企业安全生产标准化等级为

（）。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

2.单选题。

在水力发电工程中，下列关于工程变更、合同索赔的说法错误的是（）。

A.工程变更指令由业主或业主授权监理发出

B.监理机构可以拒绝或同意合同索赔的全部或部分要求

C.设计单位可以提出要求或建议

D.索赔争议仲裁、调解过程中，合同双方应停止工程承建合同文件规定的义务和责任

3.单选题。

钢筋标注形式“n<bd@s”中，s表示钢筋（）。

A.根数

B.等级

C.直径

D.间距

4.单选题。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》，工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准

备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段。编制施工总进度时，工程施工总工期

应为（）。

A.主体工程施工期和工程完建期之和

B.工程筹建期和主体工程施工期之和

C.工程准备期、主体工程施工期和工程完建期之和

D.工程准备期和工程完建期之和

5.单选题。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017,某土石坝施工中，汛前达到拦洪

度汛高程（超过围堰顶高程），相应库容为5000万m3,坝体施工期临时度汛的洪水标准

为（）年。

A.20-10

B.50〜20

C.100-50

D.^100

6.单选题。

某大型泵站工程进行主泵房底板土方开挖，其相关资料见下表，则最终发包人应向承包人

支付的主泵房底板土方开挖的价款应为（）万元。

a

A.112

B.108

C.114

D.220

7.单选题。

竣工决算时，小型建设项目未完工程投资及预留费用应控制在（）以内。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

8.单选题。

用以消除过闸水流的剩余能量，引导出闸水流均匀扩散，调整流速分布和减缓流速的水闸

组成部分是（）。

A.闸门

B.上游连接段

C.闸室

D.下游连接段

9.单选题。

《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017规定，水利水电工程根据其工程规模、

效益以及在国民经济中的重要性，划分为（）等。

A.三

B.四

C.五

D.六

10.单选题。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承

包人按合同规定共同验收，在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，

并将检验结果提交监理人，其所需费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.设备供应商

11.单选题。

根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水利[2014]3号），下列情形中，可申报

“文明工地”的是（）。

A.工程发生过一般质量安全事故的

B.项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的

C.项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的

D.违反诚信原则，弄虚作假情节严重的

12.单选题。

堤防工程竣工验收前，工程质量检测的项目和数量由（）确认。

A.项目法人B.监理单位C.项目主管部门D.质量监督机构

13.单选题。

提出水利工程重大质量事故书面报告的时限为（）内。

A.4hB.12h

C.24hD.48h

14.单选题。

填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时，应优先考虑在（）加水。

A.运离料场前

B.铺料前

C.整平前

D.压实前

15.单选题。

（2012年）如下图所示，混凝土重力坝分缝分块属于（）分块。

A.通仓

B.竖缝

C.平缝

D.错缝

16.单选题。

单位工程完工验收应具备的条件是（）。

A.单位工程已按批准设计文件规定的内容全部完成

B.已移交运行管理单位

C.单位工程所有分部工程已经完建并验收合格

D.少量尾工已妥善安排

17.单选题。

投标人若对招标文件内容有疑问，应在投标截止时间（）天前以书面形式要求招标人对招

标文件予以澄清。

A.15

B.17

C.7

D.5

18.单选题。

（2018年考题）根据《水利建设项目稽查办法》（水安监[2017]341号），稽查组应在现

场结束后5个工作日内提交由（）签署的稽查报告。

A、稽查专家

B、稽查人员

C、稽查特派员

D、特派员助理

19.单选题。

（2015年）根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总（2004）

5n号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给予补偿的，招

标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内予以补偿。

A.14

B.10

C.7

D.5

20.单选题。

一般钢木混合模板的周转率为（）次。

A.5-10

B.10-15

C.20〜30

D.30〜50

二、多选题。

21.多选题。

水利水电工程施工中，下列情况中，应编制冬期施工作业计划的是（）。

A.昼夜平均气温低于5℃

B.最低气温低于-3C

C.昼夜平均气温低于6c

D.最低气温低于T℃

E.昼夜温差超过10℃

22.多选题。

水利基本建设项目根据建设规模和投资额分为（）项目。

A.大型

B.大中型

C.中型

D.中小型

E.小型

23.多选题。

水利工程建设项目审计按建设过程分为（）审计。

A.前期工作B.开工

C.建设期间D.竣工决算

E.竣工后

24.多选题。

水闸混凝土工程的施工应遵循的原则包括（）。

A.先浅后深

B.先重后轻

C.先高后矮

D.先主后次

E.先上游后下游

25.多选题。

碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有（）。

A.卸料落差不应大于2.0m

B.堆料高不大于1.5m

C.入仓混凝土及时摊铺和碾压

D.两种混凝土结合部位重新碾压，同时常态混凝土应掺速凝剂

E.避免层间间歇时间太长

26.多选题。

关于土石坝填筑作业的说法，正确的有（）。

A.铺料宜垂直于坝轴线进行，超径块料应打碎

B.按碾压测试确定的厚度铺料.整平

C.黏性土含水量较低，主要应在料场加水

D.石渣料压实前应充分加水

E.采用气胎碾压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合

27.多选题。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,下列关于分部工程优良标准

的说法，正确的是（）。

A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级

B.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量优良，且未发生过质量事故

C.中间产品质量全部合格，其中混凝土试件质量达到优良等级

D.原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格

E.机电产品质量合格

28.多选题。

以下关于帷幕灌浆和固结灌浆质量检查的说法中，正确的是（）。

A.两种灌浆方式均采用压水试验进行检查

B.两种灌浆方式检查孔的数量均不宜少于灌浆孔总数的5%

C.帷幕灌浆坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合格率应达到98%以上

D.两种灌浆方式不合格孔段的透水率均不应超过设计规定值的150%,且不集中

E.固结灌浆中单元工程内检查孔各段的合格率应达到90%以上

29.多选题。

下列不得申请水利安全生产标准化评审的单位有（）。

A.水利水电施工企业在评审期内发生较大及以上生产安全事故

B.水利水电施工企业在评审期内存在非法违法生产经营建设行为

C.水利工程项目法人所管辖的建设项目重大事故隐患未治理达到安全生产要求

D.水利工程管理单位在评审期内发生直接经济损失50万元的生产安全事故

E.水利工程管理单位在评审期内发生造成重伤2人的生产安全事故

30.多选题。

下列关于分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.分部工程验收时所有单元工程已经完建且质量全部合格

B.分部工程验收由验收工作组负责，分部工程验收工作组由项目法人或监理主持

C.分部工程验收的有关资料必须按照竣工验收标准制备

D.分部工程验收应有设计、施工、运行管理单位的右关技术人员参加

E.分部工程验收的成果是“分部工程验收鉴定书”

三、解析题。

31.解析题。（本题20分）

背景资料

某一水闸工程，主要建筑物为1级建筑物，次要建筑物为3级建筑物，临时建筑物为4级

建筑物。闸室共10孔，为钢筋混凝土框架式结构，采用水泥土搅拌桩进行地基处理。上、

下游翼墙均采用钢筋混凝土扶壁式结构。闸室下游设钢筋混凝土挖深式消力池，消力池后

布置混凝土护底和海漫，后接抛石防冲槽。闸上设交通桥、启闭机房和桥头堡，闸门为平

面钢闸门，配卷扬式启闭机，工程平面布置如下图所示。该闸上游翼墙及铺盖施工时.，为

加快施工进度，承包人安排两个班组，按照上游翼墙n-10-9-8-7-6和上游翼墙

I-If2f3f4f5的顺序同步施工。

0

问题

1.依据《水利水电工程施工质量评定规程》SL176-2007,对该水闸工程进行项目划分。

2.如何对该水闸工程施工现场进行总布置分区，其规划布置原则有哪些

3.简述《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）中对水闸地基处理的质量控制要求和

对钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求。

4.指出承包人在上游翼墙及铺盖施工方案中的不妥之处，并说明理由。

32.解析题。（本题30分）

某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了

施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万m3,单价为

10元/m3；砌石10万m3（不考虑砌石定额系数，所需开采石方10万m3）,单价为40元/

m3。

（1）合同中的有关情况为：

①合同开工日期为9月20日。

②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。

③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m3/天的需

要。

④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再砌石施工。

⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。

(2)在合同执行工程中:

①在土方施工中，由于以下原因引起停工：

事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移

交时间延误到10月8日晚;

事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工；

事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。

承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。

②土方填筑实际完成300万m3,经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价

增加了3元/m3；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。

③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m3后，该采石场再无石材可

采。监理人指示承包人自行寻找采石场。

承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距

每增加1km,运费增加1元/m3。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只

能运输400m3,监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工

作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元/天补偿承包人的损失。

④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。

问题：

(D试分析确定承包人应获准的工程延期天数。

(2)试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。

33.解析题。(本题20分)

某水利工程项目分解后，根据工作间的逻辑关系绘制的双代号网络计划如图1F420140-5

所示。工程实施到第12天末进行检查时各工作进展如下：A、B、C三项工作已经完成，D

与G工作分别已完成5天的工作量，E工作完成了4天的工作量。

0

问题：

(1)该网络计划的计划工期为多少天？

(2)哪些工作是关键工作？

(3)按计划的最早进度，D、E、G三项工作是否已推迟？推迟的时间是否影响计划工期？

四、问答题。

34.问答题。(本题24分)

牛江闸为14孔开敞式水闸，设计流量为2400m3/s。每个闸墩划分为一个单元工程，其中

第6号闸墩高10.5m,厚1.5m,顺水流方向长24.0m,其混凝土量为365.8m3,模板面积

为509.6m2,钢筋为30.5t„

闸墩混凝土采用钢模施工。承包人进行闸墩模板及支架设计时，考虑的基本荷载有模板及

支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量以及振捣混凝土时产生的荷载。监理单位发现承包

人考虑的基本荷载有漏项并及时进行了纠正。施工过程中，承包人和监理单位对第6号闸

墩的混凝土模板进行了检查验收，填写的《混凝土模板工序质量评定表》见下表。

水利水电工程混凝土模板工序质量评定表

0

0

1.指出承包人在闸墩模板及支架设计时，漏列了哪些基本荷载。

2.根据水利水电工程施工质量评定有关规定，指出《混凝土模板工序质量评定表》中“质

量标准”以及“实测值”栏内有哪些基本资料未填写或未标注，”单元工程量”栏内缺少

哪一项工程量。

3.统计《混凝土模板工序质量评定表》中各“项次”实测值、合格点数，计算各“项次”

实测值合格率，写出评定表中“检测结果”栏内相应数据。

35.问答题。（本题20分）

【背景资料】

（一）

【背景资料】

某平原地区水库除险加固工程由大坝、泄洪闸、灌溉涵洞、溢洪道等建筑物组成，大坝为

均质土坝长1100m,最大坝高18m。其除险加固主要内容：①培厚背水坡土方及加高坝

顶；②拆除重建坝顶道路③新建坝顶混凝土防浪墙；④加固泄洪闸；⑤拆除重建灌溉涵

洞；⑥拆除背水坡砌石护坡，重建混凝土框格草皮护坡；⑦拆除迎水面砌石护坡，重建混

凝土预制块护坡；⑧新建安全监测设施等。

工程所在地区6、7、8三个月为汛期，非汛期施工导流标准为5年一遇，泄洪闸及灌溉

涵洞均可满足非汛期导流要求。本工程于2009年10月开工，2011年4月底结束。灌

溉涵洞由6节洞身组成，断面尺寸均为12mx4mX3m（长X宽X高），洞内四角设有

0.5mX0.5m的贴角，洞身编号从迎水侧至背水侧依次为a〜f。

工程施工中发生了如下事件：

事件一：施工单位根据总体进度目标编制了本工程施工进度计划横道图，如图5所示。

□

事件二：为确保工期，施工单位在灌溉涵洞洞身施工时配备了3套模板，并制定了混凝土

施工措施计划。

事件三：为保证混凝土的质量，施工组织设计方案对混凝土质量控制提出了具体要求，列

出了混凝土拌合物可能出现不合格料的情况。

事件四：当洞身混凝土强度达到设计要求后，监理单位组织进行了涵洞两侧基坑的隐蔽单

元工程验收，施工单位即开始进行土方回填。

事件五：灌溉涵洞项目划分为一个单位工程，涵洞洞身为其中一个分部工程。该分部工程

共有24个单元工程，质量全部合格，18个单元工程质量等级为优良；主要单元、重要隐

蔽单元工程共12个单元工程质量等级达到优良的为10个；该分部工程共取混凝土试件

26组，试件质量合格；机电产品质量合格，中间产品质量全部合格，原材料、金属结构及

启闭机制造质量合格；该分部工程施工中未发生过质量事故。

【问题】

1.根据事件一，指出横道图中施工进度计划的不妥之处（不考虑工作持续时间），并简要

说明理由。

2.根据事件二，为确保工期，指出6节涵洞洞身适宜的施工顺序（用编号表示）；说明

浇筑止水部位混凝土的注意事项。

3.根据《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）,分析本工程混凝土拌合物可能出

现不合格料的情况有哪几种？

4.根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001）,指出事件四种涵洞两侧回填±

的施工技术要求。

5.根据事件五，评定该分部工程质量等级，并简要说明理？

【参考答案】

一、单选题。

1.B

解析：【知识点】水利工程文明建设工地的要求。水利安全生产标准化等级分为一级、二

级和三级。二级：评审80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%。

2.D

解析：2021教材P348/2020教材P333/2019教材P332

水力发电工程监理合同商务管理的内容。在合同索赔事项发生后合同索赔处理过程中，或

在索赔争议调解、仲裁过程中，合同双方仍应履行工程承建合同文件规定的义务与责任，

不得因此而影响工程施工的照常进行。

3.D

解析：本题考查的是钢筋性能和规格表示。注：圆圈内填写钢筋编号；n为钢筋的根数；

中为钢筋直径及种类的代号；d为钢筋直径的数值；@为钢筋间距的代号；s为钢筋间距的

数值.

4.C

解析：工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期

四个施工时段。编制施工总进度时,工程施工总工期应为后三项工期之和。

5.C

解析：2021/2020/2019教材P17

当水库大坝施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程时，坝体施工期临时度汛的洪水标

准。本题为课本改版后根据新规增加的内容，必须重视。根据水库大坝施工期洪水标准表

［重现期（年）］表1F411021-8。大坝级别为3级，土石坝，

6.B

解析：2021教材P214/2020教材P201/2019教材P204

己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量，结算工程量是承包人实际完后的，

并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。因此，10X10.8=108万元。

7.C

解析：2021教材P174/2020教材P168/2019教材P170

建设项目编制竣工财务决算宜具备以下条件之一：建设项目未完工程投资及预留费用可预

计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。

8.D

解析：2021教材P129/2020教材P124/2019教材P126

下游连接段用以消除过闸水流的剩余能量，引导出闸水流均匀扩散，调整流速分布和减缓

流速，防止水流出闸后对下游的冲刷。一般包括消力池、护坦、海漫、下游防冲槽以及下

游翼墙和两岸的护坡等。

9.C

解析：2021/2020/2019教材P14

水利水电工程等别的划分。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017的规

定，水利水电工程的等别根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性，划分为I、

II、III、IV、V五等。

10.A

解析：2021教材P227/2020教材P214/2019教材P217

在工程建设中，材料和设备无论是项目法人（建设单位）还是施工单位采购，根据《水利

工程质量管理规定》（水利部令第7号），建筑材料和工程设备的质量由采购单位承担相

应责任。因此由发包人负责采购的工程设备，其所需费用由发包人承担。

11.A

解析：本题考查的是水利工程文明建设工地的要求。选项A为发生较大及以上质量事故或

生产安全事故的不可申报文明工地。

12.D

解析：根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)规定，堤防工程

竣工验收前，工程质量检测项目和数量由质量监督部门确定。

13.D

解析：发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。项目主管

部门接事故报告后，按照管理权限向上级水行政主管部门报告。发生(发现)较大质量事

故、重大质量事故、特大质量事故，事故单位要在48小时内向有关单位提出书面报告。

14.A

解析：黏性土料含水量偏低，主要应在运离料场前加水，.若需在坝面加水，应力求“少、

勤、匀”，以保证压实效果。对非黏性土料，为防止运输过程脱水过量，加水工作主要在

珊面进行。石渣料和砂砾料压在实前应充分加水，确保压实质量。

15.D

解析：纵缝形式主要有竖缝、斜缝及错缝等，图中所示的形式为错缝。

16.C

解析：单位工程验收应具备以下条件：

(1)所有分部工程已完建并验收合格。

(2)分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质

量评定并有处理意见。

(3)合同约定的其他条件。

（4）单位工程投入使用验收除应满足以上条件外，还应满足以下条件:

①工程投入使用后，不影响其他工程正常施工，且其他工程施工不影响该单位工程安全运

行。

②已经初步具备运行管理条件，需移交运行管理单位的，项目法人与运行管理单位已签订

提前使用协议书。

17.B

解析：投标人若对招标文件内容有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式要求招标人

对招标文件予以澄清。

18.C

解析：本题考查的是水利工程建设稽察、决算与审计的内容。稽察组应于现场稽察结束5

个工作日内，提交由稽察特派员签署的稽察报告。

19.D

解析：根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总（2004）511

号），招标文件中规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后5个工作日内予以给

付。

20.D

解析：2021教材P108/2020教材P103/2019教材P106

（4）一般标准木模板的重复利用次数即周转率为5~10次，而钢木混合模板的周转率为

30~50次。

二、多选题。

21.AB

解析：昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，应编制冬期施工作业计划，并应制

订防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全措施。

故本题应选AB»

22.BE

解析：水利基本建设项目根据建设规模和投资额分为大中型、小型项目。

23.BCD

解析：水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为开工审计、建设期间审计和竣工决

算审计。

24.BCD

解析：教材P126

水闸混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心，按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先

主后次”的原则进行。

25.ABCE

解析：2021教材P120/2020教材P115/2019教材P117

2.卸料、平仓.、碾压中的质量控制卸料、平仓、碾压，主要应保证层间结合良好。卸料、

铺料厚度要均匀，减少骨料分离，使层内混凝土料均匀，以利充分压实。卸料、平仓、碾

压的质量要求与控制措施是：（1）要避免层间间歇时间太长，防止冷缝发生。（2）防止

骨料分离和拌合料过干。（3）为了减少混凝土分离，卸料落差不应大于2m,堆料高不大

于1.5m。（4）入仓混凝土及时摊铺和碾压。

26.BCDE

解析：选项A,铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀，超径不合格的料块应打碎，杂物

应剔除。

27.ACDE

解析：2021教材P269/2020教材P255/2019教材P258

详见分部工程施工质量优良标准：1、所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良

等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达90%以

上，且未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等

级（当试件组数小于30时;试件质量合格），原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合

格，机电产品质量合格。

28.AD

解析：B：帷幕灌浆单排孔帷幕时，检查孔数可为灌浆孔总数的10%左右，多排孔帷幕时,

可按主排孔数10%左右；C：帷幕灌浆坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合格率应达到

100%；E：固结灌浆中单元工程内检查孔各段的合格率应达到85%以上。

29.ABC

解析：2021教材P255/2020教材P241/2019教材P244

申请水利安全生产标准化评审的单位应具备以下条件：1、设立有安全生产行政许可的，应

依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；2、水利工程项目法人所管辖的建设项目、水

利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前1年）内，未发生较大及以上生产安全事

故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；3、水利

工程管理单位在评审期内，未发生造成人员伤亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100

万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到

安全生产要求。

30.ABCE

解析：2021教材P283/2020教材P269/2019教材P272

分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持，验收工作组应由项目法人、勘测、

设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成，运行管理单位可根据具

体情况决定是否参加；分部工程验收应具备以下条件：1、所有单元工程已完成；2、已完

单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意

见；3、合同约定的其他条件。分部工程验收的成果性文件是分部工程验收鉴定书。

三、解析题。

31.

1.【参考答案】

该水闸工程的项目划分为：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接段、交通桥、间门

及启闭机、工作桥及启闭机房。

【考点解析】

这是一道水闸施工应用的题目，考察考生对水闸工程项目划分的掌握。

按《水利水电工程施工质量检验与评定标准》SL176—2007中对项目划分的要求，本题水

闸项目划分宜按水闸工程进行项目划分，即：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接

段、交通桥、闸门及启闭机、工作桥及启闭机房。

2.【参考答案】

施工现场进行布置分区为：

①主体工程施工区。

②施工工厂设施区。

③当地建材开采和加工区。

④仓库、站、场、厂、码头等储运系统。

⑤机电、金属结构和大型施工机械设备安装场地。

⑥工程存、弃料堆放区.

⑦施工管理及生活营区。

施工分区规划布置原则：

①以混凝土建筑物为主的枢纽工程，施工区布置宜以砂、石料的开采、加工和混凝土的拌

合、浇筑系统为主；以当地材料坝为主的枢纽工程，施工区布置宜以土石料采挖和加工、

堆料场和上坝运输线路为主。

②机电设备、金属结构安装场地宜靠近主要安装地点。

③施工管理及生活营区的布置考虑风向、日照、噪声、绿化、水源水质等因素，与生产设

施应有明显界限。

④主要物资仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。

⑤施工分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响，避免噪声、粉尘等污染对敏感区(如

学校、住宅区等)的危害。

【考点解析】

这是一道水闸施工应用的题目，考察考生对水闸施工现场总布置分区及原则的掌握。

水利工程施工现场分区总体原则是相对独立、便于施工；分区规划时对不同功能则不同考

虑。

3.【参考答案】

(1)地基处理的质量控制要求

对已确定的地基处理方法应做现场试验，并编制专项施工措施设计。在处理过程中，如遏

地质情况与设计不符时，应及时修改施工措施设计。

(2)钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求

钢筋混凝土铺盖应按分块间隔浇筑。在荷载相差过大的邻近部位，应等沉降基本稳定后，

再浇筑交接处的分块或预留的二次浇筑带。

在混凝土铺盖上行驶重型机械或堆放重物，必须经过验算。

【考点解析】

这是一道水闸地基处理及铺盖施工技术的题目，考察考生对水闸施工中地基处理和铺盖施

工强制性标准的掌握。

《强制性条文》(水利工程部分)的“单项工程”中有关水闸、小型水电站与泵站的条文共

9条；《水闸施工规范》SL27—91中有3条。

(D地基处理的质量控制要求

SL27—91第5.1.2条规定：对已确定的地基处理方法应做现场试验，并编制专项施工措

施设计。在处理过程中，如遇地质情况与设计不符时，应及时修改施工措施设计。

(2)钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求

SL27-91第9.3.1条规定：钢筋混凝土铺盖应按分块间隔浇筑。在荷载相差过大的邻近

部位，应等沉降基本稳定后，再浇筑交接处的分块或预留的二次浇筑带。

在混凝土铺盖上行驶重型机械或堆放重物，必须经过验算。

水闸工程中边块防渗铺盖与翼墙间荷载一般悬殊较大。施工处理方法是：先浇筑翼墙施工

至相当荷载阶段，沉降较稳定后，再行浇筑边块铺盖的全部或其邻近翼墙的条形带。

为减少施工缝，通常采用边块全部后浇。如水闸设计中消力池或前段有防渗要求，因其两

侧一般多设斜坡和平台，施工较复杂，宜采用预留二次混凝土浇筑带施工。

水闸施工时，多有利用防渗铺盖作为预制混凝土场地、堆放或吊装闸门、行走重型机械等

情况，如不注意常使铺盖裂缝或损伤，因此，规定应经验算。

4.【参考答案】

上游翼墙及铺盖的浇筑次序不满足规范要求。合理的施工安排包括：铺盖应分块间隔浇

筑；与翼墙毗邻部位的1号和10号铺盖应等翼墙沉降基本稳定后再浇筑。

【考点解析】

这是一道水闸工程施工常识的题目，考察考生对水闸工程混凝土施工方法的掌握情况。

《水闸施工规范》SL27-91规定，水闸混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心，按

照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。

(D先深后浅。相邻两部位建基面深浅不一时，若先施工浅部位的混凝土，则在浇筑深的部

位时，可能会扰动已浇部位的基土，导致混凝土沉降、走动或断裂。

(2)先重后轻。是为了给重的部位有预沉时间，使地基达到相对稳定，以减轻对邻接部位混

凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的消力池、铺盖等部位，应尽量推迟到挡土墙施

工并回填到一定高度后再开始浇筑，以减轻边荷载影响而造成的消力池、铺盖混凝土边缘

部位开裂。

(3)先高后矮。主要是为了平衡施工力量，加速施工进度。处于闸室中心的闸底板及其上部

的闸墩、胸墙和桥梁，高度较大、层次较多、工作量较集中，需要的施工时间也较长，在

混凝土浇完后，接着还要进行闸门、启闭机安装等工序，因而必须集中力量优先进行。其

他如铺盖、消力池、翼墙等部位的施工，则可穿插其中进行，以利施工力量的均衡。

(4)先主后次。指先主体部位，后次要部位，既是基于施工安全考虑，亦从节省投资、缩短

工期着眼。但如遇到流砂、渗水特别严重的地基时，为避免地基破坏，节省地基处理费

用，可以打破常规，抓住主要矛盾，先集中力量突击下部工程，以后再进行上部墩、墙和

桥梁的施工。

32.

(D承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。

本例中包括：

①移交场地延误；

②不可抗力停工；

③石料场变化后运输能力降低。

本例中，批准工程延期为37天，其中：

①因天气原因、移交场地延误等原因(属于发包人应承担的停工原因)造成从10月4

日至10月15日暂停，工期延误12天。

②由于石料场变化，运输能力不足，影响填筑工效，延长工期：

可

(2)由于变更引起的费用增加包括:

①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加;

②由于石料运输距离增加的费用增加；

③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿；

④承包人另寻采石场发生的合理费用；

⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失。

首先分析计算应由发包人负责的停工时间，然后乘以停工期间的设备、人工损失费。

在10月4日至10月15日的12天停工期间，10月4日至10月8日由于发包人移交场地

原因，属于应补偿费用的停工；10月9日至10月15日，由于异常自然条件引起停工，属

于不予费用补偿的停工；10月6日至10月8日属于“共同性延误”，以先发生因素“发

包人移交场地延误”确定延误责任，因此，应予费用补偿。

工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿。

本例中：

①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加：

[300-(1+20%)X200]X(10+3)=780万元

②由于石料运输距离增加的费用增加：

(10-5)X(30-10)X1=100万元

③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿：

[(10-5)/400]X2000=25万元

④承包人另寻采石场发生合理费用0