建筑施工合同版（汇编19篇）

建筑施工合同版（汇编19篇）

在对法律相识不断深化的今日,合同在其中的作用已不行忽视,同时也成为专业分工协作的桥梁。以下是合同屋我为大家收集整理的建筑施工合同版，欢迎阅读并下载。

建筑施工合同版第1篇

房主子(甲方)：

承建方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本房屋修建工程的详细状况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

第一条建筑项目：

私房建设工程。

其次条建设地点：

广州市番禺区新造镇小谷围街阜丰西街二巷2号

第三条承建方式及施工打算：

1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

2、乙方应根据甲方要求进行施工。

乙方自带建筑工程所需的一工发机械设备工具：雨天做好遮雨措施，避开下雨影响工程质量。

第四条建筑房工期：

1、乙方承建的该房屋从20xx年12月10日开工至20xx年1月31日前完成框架，20xx年4月25日完工，工期4.5月，如逾期还没能完成，甲方扣除乙方违约金(按每天3000元计算)。

第五条建设工程承包单价及建设内容：

1、整体建筑包工包料费，根据建筑面积楼面定价，本房屋修建的建筑面积约680平方米，包工包料费1060元/平方米(此报价已包括房屋全部不锈钢防盗网)。

第六条整体建筑建设详细内容：

1、挖2mx1.5x1m柱子基础厚0.6m，每个柱子筛铁φ18有16条，柱铁第一层4条φ18，4条φ16，二、三、四层柱铁8条φ18，间距接驳处10公分，其余20公分，钢筋φ16以上的全部用广钢。楼梯间钢筋φ12共8条，分布筋用φ8，梁筋φ20+18=5条民，箍筋φ8，间距20公分，地梁高50公分，φ18x2+16=6条，箍筋φ8，柱30x40公分，40公分柱脚接驳外楼面计算0。8米。

2、房门用豪华防火门400左右，厕所门要用加厚铝合金门70x200公分，全部窗要用铝合金广铝，一般玻璃窗用5厘厚，落地窗要用30x90广铝铝金趟门，玻璃要用8厘厚。楼梯扶手，大门约500一平方。

3、砌墙要用一级红砖，内部单砖，第一层外围18墙2-4层单砖。

4、外墙四面纸皮三色横砖型号30x30公分/张，楼梯走廊通道贴25x40瓷片达1.2米高,一至四层厕所贴暗花瓷片到顶,其余全部贴地脚线。

5、柱子水泥用石井五羊牌500#，楼面用一级混凝土C30。

6、栏杆砌砖高1米，内外项贴瓷片，全部地板板贴60x60公分优等耐磨地砖，厕所地面贴用30x30公分瓷砖，楼梯阶梯用优等抛光砖。

7、厕所下水管用联塑110管，厕所运用蹲式马桶，厕所下水道安装防臭弯型管。

8、全部厨房安装40x40公分的不锈钢洗碗盘和预留φ16排气管做灶台，并全部厕所预留30x30公分的通风口，做百叶窗。每间房间在楼底50cm下预留冷气管口。

9、化粪池排粪管装至大街主管道，化粪池暂定1.5mx4mx15。

10、楼层首层3.5米，其次、三、四层3.2米高。

11、天台楼面加筋间距8里15公分一条，分布筋15x18，外围做暗渠散水坡。

12、地台铺6公分混凝土。

第七条承建工程付款方式：

1、基础工程按合同和设计保质保量完成成后预付30000元(叁万元)。

2、主体工程按合同和设计保质保量完成，每层铺好水泥后预付30000元(叁万元/层)。

3、主体砖做好5万，外墙砖做好、铝窗做好3万，其余按工程进度预付。

第八条如城管对工程有所阻栏：

1、在施工过程中城管拿手任何工具或其它由乙方负全责。

2、在施工时城管打拆掉任何东本由乙方负责。

以合同，双方必需共同遵守。台经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力(违约金叁万)。

甲方：

乙方：

签订日期：

建筑施工合同版第2篇

建设发包发(甲方)：

承包施工方(乙方)：

经甲、乙双方共同协商，双方本着同等、诚信的原则，确保工程平安、优质、高效，经甲乙双方协商自愿签订本合同，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。

一、承包方式

采纳包工包料的方式

二、承包价格

双方约定按建筑面积包干，每平方米元包干建成。

三、承建范围

正负零以上的建筑施工由乙方全权负责，从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶，厨房、卫生间防水均为承包范围，包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围；面积：300㎡(以设计图纸为依据)

四、甲方职责

甲方需依据乙方工程进度支付商定款项，付款不得拖欠，导致影响工程进度。

五、乙方职责

1.乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、振动器、脚手架等，且全部费用由乙方负责)，并按图纸和甲方要求施工。

2.乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行担当。

3.乙方加强对其人员的平安教化，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工文明施工。

4.乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。

5.乙方在建筑材料上把关，符合相关建筑标准。

六、工程质量要求

1.乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工。

2.甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时，甲方有权要求乙方停工或整改。

3.砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆匀称饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，杜绝空鼓，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，各项符合相关标准，或不低于同等商品房相关标准。

4.需混凝土浇灌的需一次性浇灌，乙方需合理支配时间，不得因天气、工人等缘由造成分次浇灌。混凝土运用标准不得低于同等建筑的商混标准。

5.房屋墙体整体垂直度不得超过_____cm(厘米)的误差。

6.电路按图纸和甲方要求施工，布置合理规范、平安；开关、插座布置合理，能正常运用。

7.水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

8.各项钢筋运用不得低于一下标准：

各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准，捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意(注：以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

9.工程完工后(5年内)，如房屋出现建筑安装的`质量问题，由施工方负责免费修理。

七、工程款支付方法

动工前甲方支付乙方_____人民币(大写启动资金，待地圈梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写：_____)。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。

八、平安责任

乙方必需仔细按施工操作程序施工，平安第一、质量第一、信誉第一、预防为主，倘如施工中发生平安事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

九、工期约定

工程于_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日前竣工。

十、违约责任

1.由于工程质量达不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工资由乙方负责；由乙方缘由导致合同无法履行的`，乙方担当违约责任并赔偿相应损失。

2.乙方若无事甲方的合理要求，或实行消极怠工或延误工期等做法犯难甲方，在甲方明确告知以后仍不整改，视为乙方根本违约，甲方有权解除并终止合同，所产生的款项概不支付，所产生的损失，甲方有权接着追讨。

十一、争议解决方法

1.发生合同争议时，双方应友好协商。

2.如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。

十二、其它未尽事宜

1.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.因自然灾难、政策等不行抗拒因素造成合同无法履行时，双方依据事实状况协商进行，合同可以接着履行时，乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。

3.未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4.甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应仔细履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

甲方签字(章)：

乙方签字(章)：

_____年_____月_____日

建筑施工合同版第3篇

甲方：________________________

乙方：________________________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神，双方在同等、友好、互惠互利的原则下，为确保工程顺当进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。

一、承包形式：包工不包料

二、结构形式：地下室现浇屋顶，一层底商，二层以上砖混。

三、建筑面积：按建筑物外围计算。

四、承包范围：按图纸上的要求及甲方技术交底。

五、工程工资：地下室及一楼底商________________________元/平方米，二层以上________________________元/平方米。

六、付款方式：每上一层板付总价%，每粉刷一层付元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价，按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题，保质金一次性付给乙方。

七、质量要求：乙方严格根据施工规范进行施工，符合建筑标准，节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方缘由给甲方造成原材料、破坏及奢侈，应担当责任。

八、工期要求：自开工之日起完工

九、甲、乙双方责任和义务。

1、甲方供应图纸一份及技术交底，刚好保证水电路三通，保证建筑材料按时到位为乙方做好打算(建筑材料不能噪施工现场50米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的支配。

2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具，包括铁钉、铁丝。

3、确保施工人员平安、设备小问题均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

十、其它事项：

1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天101元计算工资。

2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效力。

3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖，保证粉刷质量。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

建筑施工合同版第4篇

甲方：

乙方：

甲方将自住用房的建设施工承包给乙方。经双方协商，达成如下协议：

一、承建方式：

乙方包工不包料。乙方负责出工建设并自行解决施工所需的全部设备、模板、脚手架，自理施工人员的吃住行。建房所用的原材料由甲方备齐，甲方为乙方施工供应水电并负担水电费用。

二、工程内容及质量要求

1.工程内容

（1）加盖其次层：主体为砖混结构平房，24墙、层高米。墙上加梁、外居室中间板面加一条梁，前外墙顶上加盖头。顶板四边砌90cm高的女儿墙。外墙体三面塑粉、正面贴面沿砖。内墙、顶板粉平、挂仿瓷。墙内及室顶的暗线管道预留及照明电线的安装，上下水管道安装处理。门窗安装。

（2）一层外墙：三面塑粉、正面贴面沿砖；

（3）楼梯间：外墙塑粉、正面贴面沿砖，内墙、顶板粉平、挂仿瓷。

2.质量要求

房顶须平整无漏水、渗水现象，内外墙面平整无爆裂。房屋建成后符合正常运用要求。

施工过程中，甲方可以就与施工质量相关细微环节进行现场查看。但非因工程质量问题，不得阻碍施工。

如房屋年内出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合双约定的方质量要求或一般为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮运用的材料)全部由乙方自行担当

三、计价及付款方式

1.价款计算：以实际施工面积每平方米276元计算工程价款，楼梯间以每平方米552元计算，完工后由双方核算总价款。

2.价款支付：开工当日甲方预付5000元，二层板面浇筑完后付10100元，余下价款待全部工程完工之日付清。

四、工期

除自然条件导致不等施工或甲方材料供应不足外，乙方不得无故停止施工。施工须保证质量按正常进度跟进，但应在10月分之前顶并拆模。

五、施工平安

乙方在施工过程中，应留意施工平安，全程对施工平安负完全责任,施工中出现的一切事故均由乙方担当。

六、本合同未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议为本合同的组成部分。

若补充协议内容与本合同不一样的，以补充协议内容为准。

七、本合同一式两份，经双方签字、捺印后生效。

甲方：

乙方：

年月日

建筑施工合同版第5篇

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协定和诚恳信用原则，就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

一、承包方式：

甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以每平方米壹佰贰拾元整（120元/㎡）计价。

二、工程内容：

工程施工内容为基础、主体、屋面和内外装饰。二层和三层层高净空3米。楼梯施工至顶。内墙为水泥砂浆打底，地坪为一般清光，外墙前面贴砖、背面和两侧清光。

三、在每层梁、板布筋均由甲方组织有关人员进行质量监督和验收。

如因乙方缘由造成返工，材料由乙方负责。

四、乙方负责施工期间的平安生产责任

从工程开工到工程竣工验收合格为止，所发生的一切平安事故均由乙方全部负责，与甲方无关。

五、付款方式：

工程完工后一个月内验收，验收合格后10天内结算付清余款。

六、保修范围和期限：

屋面防渗和装修保修两年，其他保修按国家相关保修条例执行。

七、工程结束

乙方负责把周边及室内全部建筑垃圾清运干净。

八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。此合同自签字之日起生效，保修期满后实效。

甲方：

乙方：

签订日期：

建筑施工合同版第6篇

甲方：(发包方)______________________________

乙方：(承包方)______________________________

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：__________________________________

(二)工程地点：__________________________________

(三)工程范围：_________________________________________________。

(四)工程总造价：经双方确定本工程实行双包(包工包料)，含框架及内外粉，门窗和水电安装，综合单价为500元每平方米，工程量为按实际收方结算，全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写__________。

其次条工程期限

依据双方协商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必需在双方约定期限完成施工，超过期限则由乙方担当一切后果。因恶劣天气或自然灾难引起误工则工期顺延。

第三条工程质量

乙方依据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

第四条工程价款结算

(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

(二)工程价款结算与拨付方法；其次层完工付其次层工程量的80%，第三层完工后付第三层工程量的101%，全部工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调，以保证施工材料、设备等能顺当进出场。

2、甲方应供应乙方施工所需的水、电接口。

3、工程竣工后，甲方应组织特地人员在______日内进行验收。

(二)乙方责任

1、乙方依据甲方的要求施工编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应根据双方约定的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，如发生事故应由乙方自行负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的`一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)。

1、提交_______________仲裁委员会。

2、依法向人民法院起诉。

第七条附则

(一)本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

第八条附加条款

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第7篇

甲方：

乙方：

为了顺当完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，依据有关法律法规，结合本工程的实际状况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：

一、工程名称及地点：

工程地点：陕西省榆林市马扎梁榆横电厂

工程名称：#2主厂房

二、工程劳务承包内容及范围：

承包内容：清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。

三、承包方式及工程结算：包工包料

结算价格：乙方包工包料(不包面漆)，内墙涂料27元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架。

四、工期要求：

乙方必需严格根据甲方合理的工程进度要求组织施工。

五、工程质量：

1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必需通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应马上主动无条件返工、处理。

2、施工工序要求：

(1)基层腻子必需最少不得少于二遍，腻子层必需平整、坚实、坚固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。

(2)墙面在涂刷面漆前必需涂刷一遍底漆。

(3)涂料面层必需按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必需匀称、粘结坚固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必需匀称一样。涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工其次道面漆。

(4)施工主要工序应满意以下程序。

基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——其次遍罩面涂料。按打下的样板施工，按样板交工。

六、工程价款支付：

甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款。

七、双方义务：

(一)甲方负责：

1、施工所需的水电引入施工现场。

2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，考试合格后持证上岗。

(二)乙方负责：

1、新进场人员必需按受三级平安教化，考试合格后持证上岗。

2、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。

3、按甲方的平安要求，文明施工。因乙方缘由发生人为的质量、平安事故所发生的费用由乙方担当，甲方概不负责。

4、听从甲方领导和指挥，遵守甲方的有关规定制度。

八、违约责任：

1、若不按项目部施工进度安排时间完成，每延期一天按合同总价款的3‰进行罚款。

2、乙方若地场地内打架、偷盗、赌博，以上依据情节轻重，有其一者罚款50-200元。

3、未经甲方同意，乙方将工程转包他人，甲方有权终止合同，并追究其民事责任。若因甲方缘由造成的责任由甲方负责。

4、甲方已施工完毕的成品或半成品的爱护，若因乙方人为缘由造成的损坏，将视情节赐予肯定的罚款(101-10100元)。

5、若甲方无故损坏乙方的材料或成品，照价赔偿。

6、本工程完工后交验达不到合格标准，乙方必需无条件返工并担当返工损失。

九、平安责任：

1、乙方在施工期间做好现场防火、防盗以及人身平安工作。乙方必需在进场前将施工队人员名单供应给项目部备案，施工期间，乙方应遵守操作规程，做好平安爱护，操作层外架必需铺脚手板，施工人员在施工期间必需佩带平安带，平安带的正确运用符合相关规定。进入工地，必需带好平安帽，不得穿拖鞋进入施工现场，不得酒后施工，施工用水用电必需遵守工地规章制度，严格遵守土建方工地的各项规定、规范。不按上述要求遵守的，由此导致的一切事故责任由乙方自行担当。

2、乙方随时接受甲方及厂内平安检查人员的监督检查，听从甲方领导支配，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。

3、乙方必需在现场设专职平安员负责现场的施工平安，不得发生任何平安事故，如因乙方违反平安操作规程或自己麻痹、疏忽而造成的平安事故，由乙方自己负责。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。竣工验收清算后，本合同失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第8篇

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

2、工程地址：儋州市中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求全部内容达到竣工验收，交房运用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程；地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容；

4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门；

6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不行预见费用；

7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预料：2426万(含税金)；

8、强弱电工程；设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工；公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料；入户门价格必需达到每樘1010元；品牌由甲方确定。

二、施工打算

1、甲方

(1)负责做好水通、电通和道路通；

(2)组织有关人员进行施工技术交底；

(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应当担当的有关部门事宜。

2、乙方

(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路；

(2)现有板房运用，按原价折给乙方全部，从合同生效起先办理交接手续；

(3)组织施工人员和材料、机械进场；

(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料，确保达到交工验收标准；

(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关部门事宜。

三、工程期限

本工程经甲乙双方协商一样，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方缘由及不行抗力缘由，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。

四、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工；

2、乙方在施工中必需遵守下列规定；

(1)凡用于本工程的材料必需保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工；

(2)隐藏工程必需经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工；

(3)乙方在施工中发生质量问题应刚好报告甲方代表，经整改并报甲方同意，方可进入下一道工序施工；

(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

五、平安生产与文明施工

1、施工现场平安管理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责，必需按《海南省建设工程施工平安管理条例》和海南省建设工程平安施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订平安管理责任协议。

2、如因违反平安操作规程和相关的平安管理条例而造成平安事故，一切责任由乙方负责。

3、乙方应按规定实行严格的平安措施、做到平安生产、文明施工，施工中发生的平安事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

4、乙方在施工过程中，必需听从甲方工地负责人指挥，协作施工，遇到问题，随时商议解决。

六、工程价款支付及结算

本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元；承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426x25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付；承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(2426x25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付；工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426x25%=606万)工程款给承包人

且在次月5日前支付；工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人；剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。

八、其它约定

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第9篇

甲方：

乙方：

秉着互惠互利、同等自愿、公允合理的原则，经双方协商同意，达成如下协议，共同遵守：甲方托付乙方修建位于私人民房一栋，包工不包料，房屋框混结构，一层框架结构七个门面，大厅式，二层砖混结构住房两套。

一、甲方职责：

1、负责选购 建房所需全部材料，满意乙方建房进度须要；

2、负责施工现场三通一平；

3、进度款落实到位。

二、乙方职责

1、负责修建房屋所需全部劳动工日（包括基础、主体、内墙抹灰、地面平整、外墙一面瓷砖三面水泥抹面，水电安装、化粪池等全部工日）

2、保证质量，符合质量要求。

3、保证工期。

三、付款方式：

_____年7月17日开工付5000元（大写：伍仟元整）；一层盖板付10100（大写：壹万元整）；二层盖板付10100（大写：壹万元）元；瓦屋面做完付款70%；整个工程竣工、经甲方验收质量合格后付清剩余款项（余伍千元整作为质量保证金，一个月后无任何质量问题再付清剩余伍千元）。

四、双方责任

甲方负责水电供应及原材料刚好进场。乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

五、质量要求

乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

六、平安生产

此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所须要的全部设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电由甲方负责，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应留意施工平安，全程对施工平安负完全责任，因施工设备的缘由和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，甲方不负任何责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

七、工期要求

工程工期为2个月，从签订合同之日起计算，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间（自然缘由和两违办拦工、工期时间顺延）。乙方所需材料，应两天前向甲方提出安排，以便快速筹备。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字(章)：

乙方签字(章)：

签订日期：

建筑施工合同版第10篇

甲方：

乙方“

签订时期年月日

甲方法定代表人

企业地址

施工地址

工商注册机关

乙方居民身份证号

诞生日期年月日

家庭住址

邮政编码

户口所在地省(市)区(县)乡镇村

依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于年月日终止。其中试用期至年月日止。

2、以完成肯定工作为期限的合同。本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

3、无固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。

二、工作内容和工作时间

其次条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担当岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为.

第三条甲方支配乙方执行下列第种工作时间制度。

1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超小时)。

3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务状况下，乙方自行支配工作和休息时间)。

第四条实行计时工资制的，甲方支配乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方支配乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资酬劳。甲方支配乙方在休息日工作，又不能支配补休的，应支付不低于工资200%的工资酬劳。甲方支配乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资酬劳。三、劳动爱护和劳动条件

第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教化，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特别工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

第六条甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。

甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到平安、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(jgjl46—20x)。

第七条甲方将依据国家有关法律法规，建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。

四、工资保险待遇

第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期满后月(日)工资为元。

2、按工程量计付工资

(1)按工程量单价计取工资;

(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定：

第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同;

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严峻失职，假公济私，对甲方利益造成重大损害的;

(三)严峻违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定及施工质量管理规定的;

(四)被依法追究刑事责任的。

第十二条乙方解除本合同，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当担当赔偿责任。

第十四条甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，根据有关规定执行。

第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第11篇

甲方：_____________

乙方：_____________

现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下：

一、工程位于大庆市大同区新华电厂。

二、总工程量为___________平方米。

三、工程承包形式为总承包。

四、工程每平方米造价为___________元，工程总造价依据施工结束实测面积确定。

五、工程追加20xx元的设备调遣费。

六、工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。

七、付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款；乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。

八、工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必需符合规范要求，其中工程所用水泥必需为国家免检的一般硅酸盐水泥。

九、乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱惜公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。

十、乙方进入施工现场，要留意平安施工，实行好平安施工条例，解除担心全的隐患。乙方如在施工中出现平安事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十一、本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。

此合同一式三份，自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

________年______月______日

建筑施工合同版第12篇

甲方：

乙方：

为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程名称：黄村停车场

一、工程地点：桥下镇黄村村头

三、工作内容：工程的定位限制测量，水准测量与平面放样。停车场车道和车位的建设工程。劳动力及技术装备的组织，施工现场的建筑垃圾清理以及周边建筑物、居民的平安防护设施，工程资料的编制，现场的平安文明施工措施，同周边居民为保证工程质量进度而作的协调等工作。

四、工程范围：

按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，对停车场的车道和停车位进行施工建设。

五、合同工期：

开工日期：20x年9月1日;竣工日期：20x年2月1日。合同工期总日历天数150天。

六、合同价款：

本合同采纳单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所须要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、建筑垃圾清理费以及工程周边社会关系协调等个部费用组成，其单价为：45万。

七、工程结算：

按分段结算方式对工程款进行结算，施工单位进场，甲方预付25%工程款，以后按施工进度支付。不在图纸设计范围内的项目以计量结算。

八、工程质量及技术要求：

1、为确保本工程的质量等级达到合格标准，对于砼浇灌的部位要派专人进行浇水养护，其他须要防晒、保温的基础上要实行适当的'覆盖措施。

2、严格把好材料质量，禁止不合格材料流入到施工现场，特殊重视限制砼及现场砂浆的拌制质量。

3、进场施工前，必需提前7天向甲方分别提交：停车场车道和车位的建设施工方案、平安文明施工方案及质量进度保证措施。

九、平安施工：

乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

十、违约责任：

本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场，并担当该工程总工作量20%的违约金。

十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

建筑施工合同版第13篇

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国经济合同法原则》，经双方协商一样达成如下协议。

一、本工程包工不包料，一切用料由甲方负责，施工工具、机械等由乙方负责。

二、承包范围：

基础为大板基础，一层为框架，二层三层四层半层每层一室一厅一厨一卫砖混结构，层高照图纸施工，前后贴墙砖(左右不粉刷，假如粉刷另按20m2计算)。一层水磨石，墙面贴1.5m墙裙砖;二、三、四层半地板砖，一层至四层半贴水脚砖，厨房、卫生间满贴瓷砖(厨房，卫生间每层一个)，楼梯为楼梯砖，楼梯的墙面为1.5m的墙裙砖，化粪池600元/个，主体工程从地梁。室外工程、屋面工程、女儿墙压顶、避雷项目施工。安装工程：给排水安装、电器照明设施、交线布置项目施工。施工期间水电由甲方负责供应，每层浇砼时生活由甲方供应。回填土由甲方负责。若有增加项目，另外计价。工地由甲方负责看管，包含乙方的工具、模板，如有丢失由甲方负责赔偿。

三、付款方式：

每浇完一层付￥10100元(壹万元整)，其余款项完工后一个月以内一次性付清。

四、单位及计算方法：

单价256元/㎡，按浇灌面积计算(从室内地平以上计算)。

五、辅材：钉子、扎丝、铁线、焊条、水电费经由甲方负责，土方由甲方负责回填，乙方只负责模板、机械。

六、平安责任：

乙方严格根据平安施工操作规范进行组织施工，如在施工过程中出现的平安责任事故由乙方自己担当，因甲方缘由造成的平安事故由甲方负责。

七、工程质量：

乙方严格根据图纸及甲方要求进行组织施工，如乙方不按工序操作标准进行组织施工，出现的'返工，由乙方担当返工造成的工料损失费用。如甲方要求变更图纸，因图纸变更导致的质量问题造成返工，工时费由甲方自负。

十、补充：

工期不得超过四个月。

十一、违约责任：违约造成的损失由违约方负责担当。

十二、未尽事宜双方协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，均具有同等法律效力，双方共同遵守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第14篇

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

2、工程地址：儋州市中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求全部内容达到竣工验收，交房运用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;

6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不行预见费用;

7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预料：2426万(含税金);

8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必需达到每樘1010元;品牌由甲方确定。

二、施工打算

1、甲方

(1)负责做好水通、电通和道路通;

(2)组织有关人员进行施工技术交底;

(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应当担当的有关部门事宜。

2、乙方

(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

(2)现有板房运用，按原价折给乙方全部，从合同生效起先办理交接手续;

(3)组织施工人员和材料、机械进场;

(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关部门事宜。

三、工程期限

本工程经甲乙双方协商一样，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方缘由及不行抗力缘由，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。

四、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

2、乙方在施工中必需遵守下列规定;

(1)凡用于本工程的材料必需保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

(2)隐藏工程必需经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;

(3)乙方在施工中发生质量问题应刚好报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

五、平安生产与文明施工

1、施工现场平安管理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必需按《海南省建设工程施工平安管理条例》和海南省建设工程平安施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订平安管理责任协议。

2、如因违反平安操作规程和相关的平安管理条例而造成平安事故，一切责任由乙方负责。

3、乙方应按规定实行严格的平安措施、做到平安生产、文明施工，施工中发生的平安事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

4、乙方在施工过程中，必需听从甲方工地负责人指挥，协作施工，遇到问题，随时商议解决。

六、工程价款支付及结算

本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。

八、其它约定

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的.时间每次退还25%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同版第15篇

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程施工项目协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：____________________________________

工程地点：____________________________________

工程内容：____________________________________

二、工程承包范围

承包范围：_____________________面积为准

三、合同工期

开工日期：_________年_________月________日

坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）

竣工日期：______年______月______号

合同工期总日历天数：_________年_________月________日

四、工期延误

因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

1.设计变更和工程量增加；

2.一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

3.不行抗力自然条件；

五、工程竣工

乙方必需根据协议书约定的竣工日期竣工。因乙方缘由不能根据协议书约定的竣工日期竣工的，乙方担当违约责任。

六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

七、合同价款

金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米

工程预支款：￥____________万元

竣工日付款：余下总金额的____________%

工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

八、组成合同的文件

1.本合同协议书

2.标准、规范及有关技术文件

3.图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需刚好供应全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的奢侈则根据市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需根据甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。

甲方（签章）：_________________________乙方（签章）：_________________

日期：___________年________月________日___________年________月________日

建筑施工合同版第16篇

房主子(甲方)：

承建方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本房屋修建工程的详细状况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

第一条建筑项目：

私房建设工程。

其次条建设地点：

广州市番禺区新造镇小谷围街阜丰西街二巷2号

第三条承建方式及施工打算：

1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

2、乙方应根据甲方要求进行施工。

乙方自带建筑工程所需的一工发机械设备工具：雨天做好遮雨措施，避开下雨影响工程质量。

第四条建筑房工期：

乙方承建的该房屋从_____年12月10日开工至_____年1月31日前完成框架，_____年4月25日完工，工期4.5月，如逾期还没能完成，甲方扣除乙方违约金(按每天3000元计算)。

第五条建设工程承包单价及建设内容：

整体建筑包工包料费，根据建筑面积楼面定价，本房屋修建的建筑面积约680平方米，包工包料费1060元/平方米(此报价已包括房屋全部不锈钢防盗网)。

第六条整体建筑建设详细内容：

1、挖2mx1.5x1m柱子基础厚0.6m，每个柱子筛铁φ18有16条，柱铁第一层4条φ18，4条φ16，二、三、四层柱铁8条φ18，间距接驳处10公分，其余20公分，钢筋φ16以上的全部用广钢。楼梯间钢筋φ12共8条，分布筋用φ8，梁筋φ20+18=5条民，箍筋φ8，间距20公分，地梁高50公分，φ18x2+16=6条，箍筋φ8，柱30x40公分，40公分柱脚接驳外楼面计算0.8米。

2、房门用豪华防火门400左右，厕所门要用加厚铝合金门70x200公分，全部窗要用铝合金广铝，一般玻璃窗用5厘厚，落地窗要用30x90广铝铝金趟门，玻璃要用8厘厚。楼梯扶手，大门约500一平方。

3、砌墙要用一级红砖，内部单砖，第一层外围18墙2-4层单砖。

4、外墙四面纸皮三色横砖型号30x30公分/张，楼梯走廊通道贴25x40瓷片达1.2米高，一至四层厕所贴暗花瓷片到顶，其余全部贴地脚线。

5、柱子水泥用石井五羊牌500#，楼面用一级混凝土C30。

6、栏杆砌砖高1米，内外项贴瓷片，全部地板板贴60x60公分优等耐磨地砖，厕所地面贴用30x30公分瓷砖，楼梯阶梯用优等抛光砖。

7、厕所下水管用联塑110管，厕所运用蹲式马桶，厕所下水道安装防臭弯型管。

8、全部厨房安装40x40公分的不锈钢洗碗盘和预留φ16排气管做灶台，并全部厕所预留30x30公分的通风口，做百叶窗。每间房间在楼底50cm下预留冷气管口。

9、化粪池排粪管装至大街主管道，化粪池暂定1.5mx4mx15。

10、楼层首层3.5米，其次、三、四层3.2米高。

11、天台楼面加筋间距8里15公分一条，分布筋15x18，外围做暗渠散水坡。

12、地台铺6公分混凝土。

第七条承建工程付款方式：

1、基础工程按合同和设计保质保量完成成后预付30000元(叁万元)。

2、主体工程按合同和设计保质保量完成，每层铺好水泥后预付30000元(叁万元/层)。

3、主体砖做好5万，外墙砖做好、铝窗做好3万，其余按工程进度预付。

第八条如城管对工程有所阻栏：

1、在施工过程中城管拿手任何工具或其它由乙方负全责。

2、在施工时城管打拆掉任何东本由乙方负责。

以合同，双方必需共同遵守。台经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力(违约金叁万)。

甲方：

乙方：

签订日期：

建筑施工合同版第17篇

发包方（以下简称甲方）：_______________________________装饰工程有限公司

托付代理人（姓名）：_______________________________

联系电话：_______________________________

承包方（以下简称乙方）：_______________________________

托付代理人：_______________________________

联系电话：_______________________________

甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条：甲方工作

1、甲方负责洽谈承揽装修业务；

2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服；

3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡察督导，验收等方面；

4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；

5、参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

其次条：乙方工作

1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必需在明显位置悬挂甲方公司标记；

2、施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责；

3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须刚好向甲方反映，监理刚好协调；乙方负责施工现场平安；

5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；

6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接；

7、爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

8、乙方负责甲方的全部施工材料搬运到施工现场；

9、保证施工现场的整齐，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；

10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责；

11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发觉全部扣除乙方向甲方交纳的保证金；

第三条：工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第四条；材料供应

1、按合同约定由甲方供应的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

2、按合同约定由乙方供应的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收；

第五条：工期延误

1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

(a)工程量改变或设计变更；

(b)不行抗力；

(c)甲方同意工期顺延的其他状况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的'工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延；

3、因乙方责任不能按期完工，工期不能延误；因乙方缘由造成质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。

第六条：质量标准

1、双方约定本工程施工质量按《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》质量验收规范执行；

2、乙方应仔细根据技术标准和设计要求施工，随时接受甲方检查，如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。

第七条：工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

a、材料进场后的材料验收；

b、水、电、暖改造完后的隐藏验收；

c、防水工程验收；

d、中期（木做收口）验收；

e、工程完工后的整体竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；

3、本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续；

4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后，填写工程保修单。

第八条：工程款支付方式

1、签订本合同时，甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金，乙方承揽每个工程时，甲方从每个工程中扣出本工程最终结算总额的5%作为工程保修金，每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方，质量保证押金待双方合作结束（合作结束时间为乙方最终接的工程竣工日）后满两年。甲方一次性支付给乙方。

2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%；中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%，待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%，其余5%作为工程保修金（参照1条）

3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款；

4、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第九条：违约责任

1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

4、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

第十