电子陶瓷产品质量监督检验中心建安工程招标文件

PAGEPAGE5国家电子陶瓷产品质量监督检验中心建安工程招标文件项目编号：HNZJC20XX-GC-120项目名称：国家电子陶瓷产品质量监督检验中心建安工程招标人：娄底市质量技术监督局招标代理机构：湖南中技项目管理有限公司日期：20XX年6月

目录TOC\o"1-2"\u第一章投标须知及投标须知前附表 2一、投标须知前附表 2二、投标须知 4（一）总则 4（二）招标文件 4（三）投标文件的编制 6（四）投标文件的提交 12（五）开标 13（六）评标 14（七）合同的授予 17第二章合同条款 19第一部分合同协议书 19第二部分通用合同条款 21第三部分专用合同条款 21第四部分合同附件格式 31第三章工程建设标准 31第四章图纸（另册） 33第五章工程量清单（另册） 33第六章投标文件商务部分格式 34第一部分投标函部分 35一、法定代表人资格证明书 37二、授权委托书 38三、投标函 39四、投标函附表 40五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 41第二部分投标报价部分 45第七章投标文件技术部分格式 47第八章评标办法 49附件1建设工程廉政合同 67附件2诚信承诺书 69

第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称国家电子陶瓷产品质量监督检验中心建安工程21.1建设地点娄底市吉星路西侧、株山街南侧31.1建设规模建筑面积约17000㎡，十一层（其中地下一层），钢筋砼框架剪力墙结构，工程造价约3700万元；41.1承包方式包工包料，51.1质量要求确保达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)合格标准，争创省优质工程；62.1招标范围国家电子陶瓷产品质量监督检验中心土建、安装、给排水、电气及消防工程、室内外装饰装修、院内道路及绿化等附属工程，具体内容以招标人提供的工程量清单及施工设计图纸为准。72.2工期要求计划工期300天83.1资金来源自筹，已落实94.1投标人资质等级要求2.1具有独立法人资格；2.2具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级以上资质（含壹级），具备有效的安全生产许可证；2.3拟任项目负责人应具有建筑工程一级注册建造师资格及B类安全生产考核合格证，且证书注册单位与投标申请人一致；2.4拟任技术负责人具备相关专业高级以上职称（含高级）；2.5授权委托人必须为本项目的拟任项目负责人；2.6工程项目部关键人员(包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员等)无在建工程，省外企业须提交企业注册所在地地级以上(含地级)建设行政主管部门出具的项目负责人和安全员无在建工程的证明；2.7省外企业已取得有效的入湘施工登记证；2.8本项目不接受联合体投标人。104.3资格审查方式开标后资格审查1113.1工程计价方式投标报价：采用工程量清单计价方式1215.1投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）1316.1投标保证金及承诺不发生围标串标行为押金投标保证金为人民币60万元整，押金为人民币200万元整。提交的具体要求按投标须知16.1条方式。148.1招标文件质疑澄清按投标须知8.1条执行1517.1投标人的替代案不允许提交替代方案。1618.1投标文件份数商务标一式肆份，一份正本，三份副本；技术标一式肆份，不分正副本。1721.1投标文件提交地点及截止时间时间:20XX年7月12日9：30时（北京时间）地点:娄底市建设工程交易中心（市政务中心二楼大会议室）1826.1开标时间:20XX年7月12日9：30时（北京时间）地点:娄底市建设工程交易中心（市政务中心二楼大会议室）1928.3评标方法及标准2038.1履约保证金金额：500万元（不计利息）交纳方式：银行转帐PAGE4二、投标须知（一）总则1、工程说明1.1本招标工程项目其它说明详见本须知前附表第1项～第5项；1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。2、招标范围及工期2.1招标范围：本招标工程招标范围详见投标须知前附表第6项。2.2要求工期：接到业主开工通知后5天内进场开始准备工作，建设单位要求总工期300天(日历日)。要求投标人按工期适当提前自行确定投标工期，为确保工程按期完工，投标人应对工程的各阶段有详细的进度安排。3、资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。5、踏勘现场（招标人不组织统一进行）5.1投标人自行进行现场踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的一切费用。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3投标人可以踏勘为目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用6.1投标人自身承担其参加本次招标活动所发生的一切费用。（二）招标文件7、招标文件的组成7.1招标文件包括下列主要内容：第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章工程建设标准第四章图纸（另册）第五章工程量清单（另册）第六章投标文件商务部分格式第七章投标文件技术部分格式第八章评标办法附件1.建设工程廉政合同2.诚信承诺书7.2除7.1内容外，招标人在距提交投标文件截止时间5天前，以书面形式在网站上发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有招标文件残缺及其它需要质疑的问题应在距提交投标文件截止时间8天前在娄底市住房和城乡建设局网站招投标信息专栏里向招标人提出；逾期提出的问题，招标人不予受理和答复，并且由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规定要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。8、对招标文件的质疑8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应至少于距提交投标文件截止时间8天前以书面形式在娄底市住房和城乡建设局网站招投标信息专栏里向招标人提出质疑要求,但提出质疑时，不得留投标人单位、个人名称和联系方式等相关信息，否则该质疑相对应投标人的投标资格将被取消。9、招标文件的修改9.1招标文件发出后，在距提交投标文件截止时间5日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的文件，在娄底市住房和城乡建设局网站上公开发布，有意投标者应及时在网站上获取，否则，一切责任和后果由投标人自己承担。9.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以招标人在娄底市住房和城乡建设局网站上公开发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。9.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以在距投标文件截止日期3天前酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1投标文件由技术部分和商务部分构成。技术部分为技术标，其内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计部分；商务部分为商务标，其内容为招标文件要求投标文件提供的投标函部分和投标报价部分。11.2投标函部分主要包括下列内容：（一）法定代表人身份证明书；（二）授权委托书；（三）投标函；（四）投标函附表；（五）招标文件要求投标人提交的其他投标资料；为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，为此，所提交的投标文件中还应包括下列资料：（1）基本帐户的银行开户许可证的复印件；（2）投标人基本情况表；（3）近年财务状况表；（4）近年的类似项目情况表（以提交资格审查申请文件截止时间前36个月内竣工验收的工程为有效，附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件）；（5）正在施工的和新承接的项目情况表（附合同协议书或者中标通知书复印件）；（6）近年发生的诉讼和仲裁情况表（时间以提交资格审查申请文件截止时间前36个月为准，诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼）；（7）其他材料；1）．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件；拟任项目负责人执业资格证书、Ｂ类安全生产考核合格证书的复印件；拟任技术负责人职称证书复印件；2）．拟任项目负责人与技术负责人的简历和类似项目经历（附竣工验收文件复印件）；3）．拟投入项目管理人员情况；提供项目部施工员2名、安全员2名、质量员1名、标准员1名、机械员1名、材料员1名、资料员1名的情况及相关上岗证件的复印件；注册造价工程师注册证书复印件（姓名须与投标文件中的印鉴一致）；因标准员、机械员目前均无省级住房和城乡建设主管部门发证，只需列明投标单位从事该岗位的人员情况即可。具体要求按湘建建〖2010〗109号文、湘建建函〖2010〗373号文规定配备建设工程施工项目部关键岗位人员。4）．拟投入主要施工机械设备情况；5）．企业通过相关认证的情况（附有关证明文件复印件）；企业信用情况（附有关证明文件复印件）；6）．企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况（以提交投标文件截止时间前36个月内发布的表彰文件或证书，拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程，附有效加分的证明文件或证书复印件）；7）．企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况（其中企业以提交投标文件截止时间前发布的6个月内记录为准，附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人以提交投标文件截止时间前发布的24个月内记录为准，附有关证明文件和资料复印件）；8）．承诺书（保证其提供相关信息真实和准确，并愿意承担其就此弄虚作假所引起的一切后果）。以上复印件均需加盖投标单位原始公章，否则所提供的相关资料视为无效，提供该资料的投标人作为不合格投标人处理；以上提供的所有资料均应真实和有效，否则提供该资料的投标人作为不合格投标人处理，已被列为中标候选人的取消其中标候选人资格，已中标的按骗取中标处理。11.3投标报价部分主要包括下列内容：按《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价[2009]406号文）及配套的现行有关计价文件来编制。工程量清单计价标准格式应由下列内容组成，只需提供一份。1）封面2）投标总价3）工程项目总价表4）单项工程费汇总表5）单位工程费汇总表6）分部分项工程量清单计价表7）工程措施项目清单计价表8）其他项目清单计价表9）零星工作项目计价表10）分部分项工程量清单综合单价分析表11）分部分项工程量清单工料机分析表12）工程措施项目费计算表13）人工、主要材料、机械汇总表注：表格中如果有空白表可以不提供，10）、11）、12）只需提供电子版（光盘）。11.4技术标部分11.4.1技术标书必须具备下列内容（按此顺序）：（1）施工方案与技术措施（2）质量管理体系与措施；（3）安全管理体系与措施（4）环境保护管理体系与措施（5）工程进度计划与保证措施（6）资源配备计划；11.4.2投标文件的技术标属暗标，并遵守下列规定：（1）由娄底市建设工程交易中心统一提供技术标的专用封面、封底、装订、规定的纸张和内层密封袋等；技术标的表格外文字采用3号仿宋字体，表格内文字采用5号仿宋字体，CAD绘图按制图规范，不设图签；技术标不编页码号；（2）投标人只能在技术标封底规定处（密封线内）填写投标人名称并加盖法人公章、法定代表人签名和盖章，且必须按密封线将其封贴严实；（3）不得在技术标内出现投标人名称，不得在技术标内出现任何可能导致判断出投标人名称的内容。（4）施工平面布置编在“施工方案与技术措施”的后面。其它未尽事项，由评标委员会讨论后决定。11.5招标人在招标文件中应要求投标人按国家和省有关法律法规、规范标准和规定配备建设工程施工项目部关键岗位人员。投标人在参与投标时，应根据工程项目的规模、特点和招标文件要求，在投标文件中明确施工项目部关键岗位人员的配备情况。关键岗位人员数量不得低于省住房和城乡建设厅有关文件规定（湘建建（2010）109号、湘建建函〖2010〗373号文规定）。各关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。12、投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。13、投标报价13.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。13.2投标报价为投标人为完成本次招标项目而在投标文件中提出的各项支付金额的总和。13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。13.4投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。13.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。13.5投标人应遵守湘建价[2009]406号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》文件的有关规定，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的投标报价，但投标报价不能低于其企业成本价。13.6报价方式：按招标人提供的工程量清单，报综合单价及总价。13.7劳保基金进入投标报价。13.8人工工资单价按湘建价[2009]396号文件执行。13.9建筑工程安全防护、文明施工措施费用按湘建价[2007]403号文件执行。13.10材料价格参照《娄底工程造价》20XX年第2期执行。13.11结算价格由合同价格与变更签证工程量和材料及设备签证确认价的变更价格组成。13.12工程量变更及其计价由招标人和投标人按合同约定调整。（一）工程量变更及其计价由招标人和投标人按合同约定调整。（二）除合同另有约定外，其工程量的变更应按下列方法调整。1、招标人提供的工程量清单有漏项或工程量有误，当总价误差超过±3%时，超过±3%部分由招标人或中标人提出，依据《湖南省建设工程计价办法》规定的计量规则经双方确认后调整。2、由于设计变更引起的工程量清单项目或工程量的变更由招标人或中标人提出，经双方确认后调整。（三）除合同另有约定外，工程量变更后的综合单价应按下列方法确定。1、工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按照省建设厅发布的消耗量标准、经双方签字确认的市场价格、相应费用确定。2、工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定。(四)对工程建设项目变更的范围、权限、程序应严格遵守下列规定。1、因政策性调整、不可抗力因素或不可预见因素需要进行工程建设项目变更的，必须由项目业主单位提出变更方案，按规定程序报原审批部门审查批准。2、严格工程建设项目变更报批程序和审批权限。增加工程投资总额超过原合同价10%的，项目建设单位填报《政府投资工程建设项目变更审批表》，说明变更原因、内容及预算金额，并附送相关文件资料。由所在地县级以上发改、财政、审计等相关部门现场核实关提出核准意见后，同时抄报同级监察部门。其中投资规模变更额在500万元以下的，由同级监察部门会同各职能部门审定；500万元以上的，由同级人民政府集体会审作出决定。3、投资规模变更额超过100万元，且可以独立实施的工程，必须通过招标再行确定中标单位。4、由于人为因素造成工程量变更和工程造价增加的，应当事先报相关职能部门审核，同级监察部门审查并提出处理意见，报政府主要领导批准。13.13材料价格调差按照湘建价[2008]2号文执行，但人工价格不调差，主材价格以发包人签证为准。13.14投标人须协调施工现场周边关系及承担相应费用。14、投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15、投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保是否退还的规定仍然适用。16、投标担保16.1投标保证金和押金为投标文件的必须要件。本项目投标保证金为人民币60万元整，投标人承诺不发生围标、串标行为押金为人民币200万元整，两项资金合计为260万元整。投标申请人须在20XX年7月11日17：:00时前采取银行转账的方式，从投标申请人的基本账户提交到娄底市建设工程招标投标管理办公室投标保证金管理专户，开户名：娄底市建设工程招标投标管理办公室；开户银行：中国银行娄星支行；帐号：882018344508095001。投标人必须在银行进帐单(或汇款单)备注栏（或附言栏、或摘要栏、或汇款用途栏）中注明本项目投标保证金、押金编号20XX33(只需要注明编号，不需要注明本项目名称)，且中国银行娄星支行入帐回单上必须体现有本项目投标保证金、押金编号。以上各项均以中国银行娄星支行入帐回单为准。未按上述要求提交投标保证金和押金的投标人，其投标文件将被拒绝接收。16.2未中标的投标人的投标保证金和押金将在中标通知书发出后5天内无息退还。16.3中标人的投标保证金和押金，待施工合同签订后退还。16.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金和押金将不予退还：16.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件16.416.4.3中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议16.4.417、投标人的替代方案(不适用)18、投标文件的份数和签署18.1投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。18.2投标人按本须知第11条的规定，将商务部分及投标函部分与技术标分别装订，其中商务标文件一式肆份，一份“正本”和三份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；技术标（暗标）一式肆份，不分正副本。18.3投标文件商务部分、投标函部分正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，加盖法人单位公章，并由投标人法定代表人（或授权委托代理人）亲自签署和盖章。投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字和盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。18.4全套投标文件应无涂改和行间插字，如有修改，修改处须由投标文件签署人签字和盖章，否则，按无效投标文件处置。18.5投标文件的技术标属暗标，投标人只能在技术标书封三规定之处（密封线内）填写招标项目名称和投标单位名称并加盖公章、法定代表人签字和盖章。（四）投标文件的提交19、投标文件的密封19.1投标人应将投标文件商务标与技术标（暗标）分开制作、装订、分别密封包装。19.2商务部分壹份“正本”和叁份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件的正本的签署应完好无缺，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。商务标部分的正本和副本可装入一个密封袋中，密封后封口处应有投标签署人的印鉴及投标人的公章。封皮上应注明招标编号、招标项目名称、投标人名称。19.3技术标一式肆份，不分“正本”和“副本”技术标为暗标。19.3.1技术标封三的密封要求：用娄底市建设工程交易中心提供的封盖硬纸裁剪至密封圈大小后将其密封，上面再用统一提供的技术标封底密封条密封。19.3.2技术标密封袋的密封要求：按技术标书四本/袋，装入娄底市建设工程交易中心统一提供的一个专用密封袋内，专用密封袋两头用封口密封条进行密封。技术标专用密封袋、密封条上不得有任何标记。19.4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款、第19.3款的规定装订和加写标记及密封，将被招标人拒绝接收。20、投标文件的标识20.1投标文件商务标封皮上应注明招标编号、招标项目名称、投标人名称。招标人将拒绝接收未按要求标识的投标文件。21、投标文件的提交21.1投标人应按本须知前附表第17项所规定的时间及地点，于截止时间前提交投标文件。未按规定的时间和地点提交投标文件,投标文件将被拒绝接收。21.2提交投标文件的同时，投标人相关证照原件及证明材料应由企业法定代表人或本项目拟任项目负责人携带到现场提交，其他人员不得代替。22、投标文件提交的截止时间22.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。22.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。22.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。23、迟交的投标文件23.1投标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被招标人拒绝接收。24、投标文件的补充、修改与撤回24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。24.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19、20、21条有关规定密封、标识和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。24.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。24.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被不予退还。25、投标文件确定的项目部组成人员（包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员等）原则上不能更换，因不可抗拒力原因需要换的，则须经招标人确认，并报建设行政监督部门备案。（五）开标26、开标26.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。26.2.1投标单位的法定代表人必须持企业法定代表人资格证明书（此证明书即为招标文件中所要求的企业法定代表人资格证明书）和本人身份证原件亲临投标地点和开标现场，并当面签署诚信承诺书，否则，其投标文件将被拒绝接收。26.2.2投标人在递交投标文件的同时，还须提交以下证件和资料的原件：①企业营业执照副本和资质证书副本；②企业安全生产许可证副本；③投标人基本账户开户许可证；④拟任项目负责人的注册建造师证及其Ｂ类安全生产考核合格证；⑤企业法定代表人Ａ类安全生产考核合格证；⑥两名专职安全员的岗位证及其Ｃ类安全生产考核合格证；⑦拟任技术负责人的职称证（须是政府人事部门核发的）；⑧县级以上（含县级）人民检察机关出具的关于投标人、企业法定代表人及拟任项目负责人自2010年6月15日以来行贿犯罪档案查询结果告知函；⑨省外企业其注册所在地地级以上（含地级）建设行政主管部门出具的项目负责人和专职安全员无在建工程的证明；⑩省外建筑业企业有效的入湘施工登记证。安全生产考核合格证（包括A、26.2.3投标人须派法定代表人（法定代表人须持企业法定代表人资格证明书原件）和委托代理人（委托代理人须是拟任项目负责人，须持授权委托书）及本人身份证原件参加开标仪式。26.3开标程序：26.3.1开标由招标代理机构主持；26.3.2查验相关证件和资料，确认证件和资料合格的投标人；26.3.3投标人的法定代表人当面签署诚信承诺书；26.3.4由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；26.3.5唱标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。26.3.6招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。27、有下列情形之一的投标人，其投标文件将被拒绝接收：27.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；27.2不满足本须知第19、20条要求的；27.3不满足本须知第26.2.1、26.2.2、26.2.3条要求的；27.4投标保证金和投标人承诺不发生围标、串标行为押金，未按招标文件的要求提交的。（六）评标28、评标委员会与评标28.1评标委员会由招标人依据湘建建[2010]318号文和娄建发［20XX］11号文的相关规定组建，评标委员会由五人组成，所有评委均从政府评标专家库里随机抽取产生，且应当满足招标项目的评标要求。28.2评标采用保密方式进行。28.3评标办法：本次招标按照湘建建[2010]318号文件中规定的。评审程序：分为评标准备与初步评审、详细评审及推荐中标候选人两部分。29、评标过程的保密29.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。29.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。29.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人无权向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。30、投标文件的初步评审30.1资格审查纳入评标活动，在对投标人实施资格审查时，投标人提交的相关证件和资料原件应携带到评审现场，接受评标委员会审查。30.2初步评审的程序：（1）根据招标文件逐项审查投标文件，进行形式评审、资格评审、响应性评审等，判断投标是否为废标（或不合格投标人）；（2）检查投标报价是否存在算术错误，对投标报价中存在的算术错误进行修正，书面要求其投标人书面确认修正结果；（3）对拟任项目负责人、专职安全员等项目部关键岗位人员是否有在建工程进行审查；（4）检查投标人最终投标价的组成情况；（5）书面要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者补正，书面要求投标文件中存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；（6）确定不合格投标人和进入详细评审比较阶段的投标人名单。30.3形式评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件规定，对投标文件的形式进行检查和评价。有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（1）投标文件无企业法人公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；（2）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（3）其他不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。30.4资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件和资格审查文件等规定，对投标文件的证明文件、资格文件、投标担保等进行检查和评价。已完成开标前资格审查资料内容，可以不再另行审查。有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（1）评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；（2）投标人拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；（3）没有按照招标文件的规定提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；（4）投标人、企业法定代表人及拟任项目负责人自2010年6月15日以来有行贿犯罪记录的；（5）拟任项目负责人、专职安全员等项目部关键岗位人员有在建工程的（即在湖南省建筑管理信息系统上已押证的）；（6）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件和资格审查文件要求的；其它不符合法律法规资格规定的。对串通投标行为的认定和处理，按国家和省有关规定执行。30.5响应性审查是评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应.有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；（2）投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；投标人没有接受招标人的合理价及其组成内容的；（3）投标报价措施项目清单中的安全文明施工措施费低于规定标准，规费和税金没有按照国家和省有关规定计价的；（4）投标报价中最终体现的人工工资单价低于省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价的；（5）投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的；（6）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的；投标文件载明的检验标准和方法不符合招标文件规定的；投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的；（7）施工项目部关键岗位人员没有按规定配备的；（8）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。31、投标文件的澄清、说明、补正31.1在初步评审和详细评审中，评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。技术标实行暗标的，对技术标不予澄清、说明或者补正。32、投标报价的修正32.1投标文件实质响应招标文件提出的实质性要求和条件，但投标报价存在算术错误，评标委员会应当按照下述原则修正：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。32.2评标委员会对算术错误的修正应当向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应当书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应当重新复核修正结果。再次按上述程序分别进行确认、复核。投标人2次对修正结果有不同意见或未作书面确认，但评标委员会认为确认修正无误，应当对该投标文件作不合格处理并认定该投标人为不合格投标人。33、投标文件的详细评审33.1按照第八章规定的办法执行，本次招标采用湘建建[2010]318号综合评估法（II）。34、推荐中标候选人与定标：34.1评标委员会应当根据详细评审的结果对投标人进行排序，2个及以上投标人综合得分相同时，按照其投标报价由低至高的顺序进行排序。由评标委员会推荐中标候选人的，评标委员会应当按照投标人排序推荐3个中标候选人。评标委员会提交书面评标报告。34.2评标委员会应当在开标后五日内提出书面评标报告和推荐中标候选人。招标人应当自收到评标报告和推荐候选人名单之日起，在指定的媒介上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为五天。招标人应当在公示期满之日起十日内确定中标人。评标和定标应当在开标后三十日内完成，不能按期完成的，招标人应当通知所有投标人延长期限。投标人拒绝延长的，有权收回投标保证金。34.3中标原则：评标委员会按照招标文件的规定评标，推荐出有排序的中标候选人，经公示投标人在整个招投标过程无违法、违纪行为后，招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的、由于投标方的原因而不能按招标文件的规定签订合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人应当确定排名第三的中标候选人为中标人，如三名中标候选人均放弃中标，招标人重新组织招标。（七）合同的授予35、合同授予标准35.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第34.3款所确定的中标人。36、招标人拒绝投标的权力36.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。37、中标通知书37.1中标人确定后，招标代理机构将向行政监督部门提交招标情况的书面报告，备案后发出中标通知书。38、履约担保38.1中标人应在合同签订之日起七天以内按约定向招标人提交履约保证金。履约保证金汇至：开户名称：娄底市质量技术监督局开户行：建行娄底市新星支行帐号：4300151006905000084438.2如果中标单位不按本须知规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，其投标保证金也不予退还。39、合同协议书的签订39.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如在规定的期限内，中标人未主动办理有关签订合同手续，视为放弃中标，招标人按本须知第34.3款另确定中标人。39.2中标人如不按本投标须知第39.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。39.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。40、招标代理服务费40.1招标代理服务费由中标人按照国家计委计价格2002[1980]号文件标准承担本工程项目的招标代理服务费,向招标代理机构缴纳。41、其他41.1本招标文件的其他未尽事宜，如有法律、法规明文规定的，以法律、法规为准，法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。PAGE22第二章合同条款(合同条款是招标文件的重要组成部分，是具有法律约束力的文件。一旦确定中标人后，招标人和投标人就要据以签订施工合同，明确双方在合同履行过程中的权利和义务；)（正式合同条款包括但不限于以下条款）第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），发包人已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商达成如下协议。1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附工程项目一览表（格式见：湖南省建设工程施工合同范本HNJS-2008附件一）工程立项批准文号：资金来源：2、工程承发包范围承发包范围：3、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。4、工程质量标准工程质量标准：5、合同价款（大写）：元；（小写）：元。其中（1）规费：（大写）：元；（小写）：元。规费中养老保险金:（大写）：元；（小写）：元。（2）安全防护、文明施工措施费：（大写）：元；（小写）：元。（3）其它约定：合同价款包括的内容和综合单价详见：6、合同文件组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同专用条款的规定一致。合同专用条款没有约定的,则与合同通用条款的规定一致。7、发包人承诺（1）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。（2）发包人委托的监理人：监理人委派的总监理工程师：（或发包人指派的现场代表）8、承包人承诺（1）承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务，缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的保修。履行本合同的全部义务。（2）承包人派驻本工程的项目负责人：、项目负责人资质等级，项目负责人到职时间：。9、合同订立本合同订立时间：本合同订立地点：本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本份，发包人份，承包人份，监理人份，合同备案机关份，其他份。合同正本和副本具有同等效力。本合同自生效。发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：通讯地址及收件人：通讯地址及收件人：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日

第二部分通用合同条款本工程通用合同条款使用湖南省建设工程施工合同（示范文本）HNJS—2008。第三部分专用合同条款1、一般约定1.2语言文字除专用术语外，合同使用语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序1）合同协议书及补充合同协议书；2）中标通知书；3）开标后发包人和承包人之间澄清问题的来往文件；4）投标书及其附录；5）补充通知（如果有的话）；6）本合同专用条款；7）本合同通用条款；8）标准、规范及有关技术文件；9）图纸；10）投标报价书；11）组成合同的其它文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的日期：发包人向承包人提供图纸日期为开工前7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人免费提供图纸套数为八份。发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方。1.6.2承包人提供的文件承包人报送监理人文件的种类：承包人报送监理人文件的日期：承包人报送监理人文件的数量：监理人批复承包人报送文件的时间：1.6.3图纸的修改补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：2、发包人义务2.3提供施工场地：发包人提供施工场地的约定：（1）永久占地的范围和面积：（2）临时占地的范围和面积：（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：发包人负责使施工场地具备施工条件，完成的日期是：开工日期3天前。（4）施工所需的水、电、汽、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人负责提供施工场地地下管网线路资料，保证数据真实准确。完成的日期是：开工日期前5天。（7）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：（8）其他：发包人负责在施工现场将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验记录。发包人负责组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。完成的日期是：开工日期前3天。2.8其他义务发包人应承担的其他义务：双方约定发包人应做的其他工作：另行协商。发包人委托承包人办理的其他工作：另行协商。3、监理人3.3监理人员3.3.1监理人员的姓名及授权范围：监理单位委派的总监理工程师单位：姓名：职务：发包人委托的职权：进行工程建设合同管理、工期控制和质量管理控制，以及施工现场的监督管理并协调有关各方的工作关系。3.3.4总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：需要取得发包人批准后才能行使的职权：（1）工程分包；（2）工程项目的增减；（3）非工程变更通知单所必须发生的费用增加；（4）因施工质量问题停工整顿3天及以上，或因其它问题停工1天及以上；（5）因工程变更延迟工期5天及以上，或因其它原因延迟工期1天及以上；（6）主要材料的确认及验收。3.7施工现场管理方式现场管理方式的约定：委托监理或发包人自行管理；发包人派驻施工现场的工程师姓名：职务：本合同工程发包人派驻施工现场代表的职权：行使本合同条款中所指发包人的权利与义务。4、承包人4.1承包人的一般义务4.1.10承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人负责办理从施工场地外部至施工现场施工通道，并满足施工运输需要。完成的日期是：开工日期前5天。(2)承包人必须负责处理好施工现场周边关系和道路通行、卸土场地等方面的关系，不得以任何理由或借口要求发包人增加费用。（3）施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人负责办理的有关证件、批件，如渣土运输、卸土场地及相关费用等。完成的日期是：开工日期前5天。(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。(5)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的工作：无。(6)承包人负责在每月25日前向工程师提供下月工程进度计划及当月相应进度统计报表，份数：4份。(7)承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、工程师或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。（8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并在合同要求范围的施工、竣工、和保修均应不使下述各方面遭受不必要的干扰：1）公众的便利，或2）对公用道路，便道的使用和他人财产的占用。承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。(9)承包人负责对已完工程成品进行保护并承担一切费用。(10)施工期施工场地内发生的所有水费、电费及排水费用承包人自行承担，发包人不再另行签证。(11)施工场地周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，并承担费用。(12)承包人负责施工场地清洁，交工前工地场内外应清除所有建筑废品及垃圾。(13)承包人应做的其他工作：1）承包人应将项目经理及技术负责人名单及职责在收到开工通知后3天内以书面形式提交给发包人。承包人项目部管理人员在本工程或其分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须按所报人员配置；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报发包人并经同意后方可执行，否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金1万元（并按照发包人指令要求变更过来）。承包人以下人员，经监理提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金1000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的任何人员，否则每拖延1天承包人支付违约金300元。a.发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作或不积极执行发包人指令者；b.不能积极配合监理及发包人正常工作（包括销售）者；c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；e.与本合同规定名册不符者；f.与本工程施工无关的人员；g.高空抛倒建筑垃圾者；h.随地大小便者；i.三次书面签字而工作未落实者。承包人项目经理（副经理）、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金300元/人.次。项目经理或技术负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金500元/次，若发生超过三次，承包人向发包人支付违约金2000元/次。承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被发包人驱逐，承包人一次支付发包人违约金人民币5000元，项目经理被发包人驱逐达3次，发包人有权与承包人解除合同，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付发包人合同预算总价2%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，承包人每一人次支付发包人人民币500元违约金。2）承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量，其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。水、电费用按表计量，费用按当地公用事业单位收费标准向发包人缴纳，水电损耗按总数的4％计。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内的施工通道的修建，费用由承包人承担。3）本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得工程师的书面同意。4）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。5）承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。6）承包人应对本工程的资金设立专门帐户，并做到专款专用。7）承包人应按招标文件规定向发包人提供履约保证金，履约保证金归还按施工进度与工程款同比例。8）负责办理开工证前（含开工证）、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资料。（14）地形测量须统一使用V8型GPS进行实地测量。4.2分包4.2.2下列工程或工作，经发包人同意，可由承包人分包给第三人但必须在分包合同签订后天内，将分包合同副本报送发包人监理人备案。4.4承包人项目负责人（按投标文件中所报的项目负责人）姓名：职务：4.10不利物质条件4.10.1不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括气候条件、地下水和水文条件。4.10.2承包人应充分勘查现场，施工过程中遇到不利物质条件时，应及时通知监理人和发包人，并按监理人和发包人确定的指示，采取相应措施。承包人承担因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误的责任。5、材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人采购材料设备的约定：⑴除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的材料设备的采购、验收、运输和保管；并保证提供材料、设备的数量、质量和按时进场。⑵承包人采购的材料设备应符合设计和规范要求及发包人确认的品牌、价格和提出的质量要求，未经发包人、监理人签字认可品牌、规格、等级、价格、质量要求的设备和材料不能用于本工程；⑶随时按工程师的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行检查；只有通过检测和报验手续的设备材料才能开始使用于本工程。⑷在用于工程之前，承包人应按发包人选择的要求，提交有关的材料样品，以供检验；⑸在材料用于工程之前，必须向工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的；并经有资格试验室检验合格后方可使用。⑹承包人应将他与合格的材料供应部门签订的材料供应协议副本提交工程师。5.1.2承包人应报送监理人、发包人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。（格式见：湖南省建设工程施工合同范本HNJS—2008附件二）5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人、发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人、发包人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人、发包人并签字认可，所需费用由承包人承担。5.2发包人提供的材料和工程设备本合同工程发包人不供应主材和设备。5.4禁止使用不合格的材料和工程设备5.4.4清除不合格的工程材料或永久设备工程师有权随时发出下述指示：⑴在指示中规定的时间内，将不符合规定质量标准和要求的材料从现场搬走；⑵用合格适用的材料取代原来的材料；⑶尽管先前已进行了检验，但工程师认为下述方面仍不符合合同规定的工程均要拆除和重新施工：1）材料或工艺；2）承包人所做的或由他负责的设计。5.4.5承包人不执行上述指示，应承担的违约责任为：采取补救措施，并承担由此增加的费用和工期延误责任。6、施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供施工设备：不提供发包人提供的临时设施：不提供7、交通运输7.1道路通行权和场外设施办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，修建权和承担有关费用的约定：由承包人负责并承担有关费用7.2场内施工道路7.2.1场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：由承包人负责并承担有关费用7.2.2发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：承包人无偿提供7.4超大件和超重件的运输超大件和超重件场外运输的申请和所需道路和桥梁临时加固改造费用和其他费的约定：无8、测量放线8.1施工控制网8.1.1监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：由承包人负责并承担有关费用承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：9、施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人应履行的安全职责：⑴施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付2000元/天的违约金。⑵施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），承包人应支付3000元/次的违约金。⑶发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。⑷施工期间未受安全方面的任何处罚，并且积极配合发包人的一切工作，进度、质量、安全、现场文明达到合同要求，待承包人人、机、物退场后发包人将给予一次性奖励5000-10000元。⑸必须由承包人组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向发包人和监理汇报。⑹针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按发包人、监理的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。⑺施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：发布开工通知书后７天内。9.3治安保卫9.3.4全面关照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。9.4环境保护9.4.7非承包人责任产生的不可避免的污染，噪声需要处理时，承包人提出方案，发包人承担所发生的费用。9.6文明施工管理办法⑴进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。各级管理人员佩带证明其身份的证卡。工作服：施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装。安全帽：施工管理人员戴红色安全帽，生产班组人员戴黄色安全帽，机械操作人员戴兰色安全帽，机械吊车指挥戴白色安全帽。发包人或监理检查，每发现一人没有戴安全帽，发包人从工程款扣除违约金50元。⑵施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。⑶施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额×1.5倍从工程款中扣除。⑷严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元／次，而无须任何确认手续即可生效。⑸发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金300元。累计3次后，每次支付违约金1000元。10、进度计划10.1合同进度计划10.1.1承包人提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：发布开工通知书后７天内。工程师确认的时间：工程师应于收到承包人提交的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后7天内批复。10.1.2工程中有关进度计划的要求：在任何的时候，如果在工程师看来工程的实际进展与第10.1.1款中规定的已经同意的施工进度计划不符时，根据工程师的要求，承包人应编制一份修改的施工进度计划，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改。11、开工和竣工11.1开工承包人在收到工程师的开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施工。工程师的开工通知将在投标函附录中规定的时间内发出。如发生延期开工：工程师将向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的3天内开工并采取有效措施赶上进度。承包人还应在向工程师报送修订的进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送工程师审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。11.2竣工竣工时间：整个工程应按投标函中规定的全部工程从开工日算起的时间内完成，或者在第10条允许的延长的工期内完成。在承包人无权延长工期的情况下，如工程师认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知承包人采取工程师同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。承包人对采取这些措施无权另收费用。如承包人为履行本条款规定的责任所采取的措施，使发包人增加监督费，这些费用应由发包人向承包人收回，也可由发包人从承包人应得到的金额中扣除。工程师应通知承包人，同时提交一份副本给发包人。本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。11.3发包人的工期延误因发包人原因推迟工期，由发包人给予相应的顺延时间，其它事项不变。11.5承包人的工期延误由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：工期延误时，除合同中工期节点相关扣款不再归还外，且每延期1天，承包人支付工程合同总价1‰的违约金（此款在工程竣工结算时扣除）。11.6工期提前本发包人鼓励承包人比合同约定的工期提前竣工，但发包人不支付其他费用。12、暂停施工13、工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收标准的约定：合格工程13.2承包人的质量管理13.2.1承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：13.4监理人的质量检查监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：⑴未经工程师批准，工程的任何部分都不能覆盖。当任何部门的隐蔽工程或达到中间验收部位已经具备的条件时，承包人应在隐蔽工程或中间验收前48小时以内以书面形式通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延。但工程师在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。⑵关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付违约金1000元，并且暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止；承包人应按工程师随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责使这部分工程恢复原样，若