2021年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷3（含答案）

2021年监理工程师考试题库

《建设工程合同管理》真题卷（含答案）

一、单选题（总共50题）

1.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是（）。

A、建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程

或部分过程进行承包

B、在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C、在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D、部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的

单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

答案：C

解析：2020版教材P119-120总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法

合理预见的重大风险。

2.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是。。

A、在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作

出决定

B、工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C、工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D、工程师的索赔处理决定不需通知发包人

答案：A

解析：2020版教材P111本题考查的是索赔管理。选项BC,不具有强制约束力，

承包人不同意的可按争议来处理。选项D,越权时需发包人批准，授权范围内时，

也要通知发包人。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议处理，而合同争议

可以是走法院或仲裁的流程。所以不具有强制约束力。

3.下列关于不利物质条件的说法正确的是（）o

A、不利物质条件属于承包人应承担的风险

B、承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C、监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由

承包人承担

D、不利物质条件包括不利气候条件

答案：B

解析：1、不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的

不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件,

但不包括气候条件。2、承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件

的合理措施继续施工，并通知监理人。3、监理人应当及时发出指示，构成变更

的，按变更对待。4、监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费

用和工期延误，由发包人承担。

4.关于合同法律关系的说法，正确的是（）o

A、合同法律关系可以没有内容

B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

答案：C

解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系

产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）

行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭

的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。

凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致

建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判

决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法

律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志

为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客

观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战

争、罢工、禁运等。

5.投标报价偏差率的计算公式为（）。

A、（投标人报价一评标基准价）/评标基准价X100%

B、（投标人报价一标底）/标底X100%

C、（投标人报价一最高限价）/最高限价X100%

D、（投标人报价一评标基准价）/投标人报价X100%

答案：A

解析：2020版教材P57-59本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公

式为：（投标人报价-评标基准价）/评标基准价X100%。

6.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险

期限内发生地震,造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）o

A、保险公司承担全部损失

B、保险公司承担除外责任以外的全部损失

C、业主自行承担全部损失

D、业主和保险公司协商分担损失

答案：C

解析：知识点：工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人

对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用

或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期

内。2020版教材P20。

7.材料采购合同中，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的

财务收据正本一份井经审核无误后()日内，向卖方支付签约合同价的10%作为

预付款。

A、7

B、14

C、20

D、28

答案：D

解析：2020版教材P142T43合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付

款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的

10%作为预付款。

8.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价

款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/5

答案：D

解析：2020版教材P141-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部

价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

9.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是0。

A、法人资格

B、持有正规营业执照

C、联合体组织

D、持有正规的资质证书

答案：C

解析：2020版教材P76-78勘察人必须具备以下条件：（1）依据我国法律规定，作

为承包人的勘察单位必须具备法人资格；（2）建设工程勘察合同的承包方须持有

工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；（3）建设工程勘察合同的承包方必

须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。

10.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是（）。

A、《建筑法》鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作

业的人员办理意外伤害保险

C、意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害

保险费

D、意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止

答案：D

解析：2020版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。按照被保险

人人数计收保险费的，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。保险期

间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起至约定的终止日的

24时止。保险期间在保险单中列明。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面

积计收保险费的，保险期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付

保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之

日止。

11.在设计施工合同履行过程中，由（）负责提供原始资料，并承担原始资料错误

造成的全部责任。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、设计人

答案：A

解析：2020版教材P127本题考查的是承包人现场查勘。在发包人对提供的施工

场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管

线位置的资料;气象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,

以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

12.发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()o

A、发包人向承包人发出立即解除合同通知

B、发包人向承包人发出整改通知

C、发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知

D、违约导致的费用增加和(或)工期延误由承包人承担

答案：D

解析:

违约情况逵约处理

缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单

承包人的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，

不履行又拒绝按监理人指示再进行修补；

发包人可通知承包人立即解

或无力使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到

除合同.

履行合标准要求，又拒绝清除不合格工程：

同义务承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质

上已停止履行合同.

私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，Stepl：监理人应向承包人发

将合同的全部或部分义务转移给其他人；出整改通知.要求在指定期

未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施限内改正.承包人应承担其

承包人工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工违约导致的费用增加和（或）

一反合场地；工期延误.

同规定未能按合同进度计划及时完成合同约定的工Step2：监理人发出整改通知

作，已造成或预期造成工期延误；28天后,承包人仍不纠正违

约行为,发包人可向承包人

承包人不按合同约定履行义务的其他情况.

发出解除合同通知。

13.（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C、发包人对承包人履行合同支付的结算价

D、承包人完成工程的实际成本

答案：A

解析：P104T07通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的

不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用

14.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。

根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括。。

A、工期

B、费用

C、利润

D、以上均可以

答案：B

15.(2013年真题)关于定标的说法，正确的是()o

A、确定中标人的权利归评标委员会

B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D、中标通知书发出后，投标人有权拒绝订立合同

答案：B

16.(2020年真题)根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是

()O

A、提供履约担保证书

B、及时提供设计图纸

C、给予承包商现场进入权

D、接收并处理索赔报告

答案：D

解析：P153T57根据FIDIC施工合同条件，工程师可以处理索赔事项。

17.根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后

()内，应向卖方支付进度款。

A、7天

B、14天

C、28天

D、30天

答案：c

解析：知识点:材料采购支付进度款的时间。买方在收到卖方提交的下列单据并

经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。2020版教材P143。

18.设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A、以投标报价低的优先

B、以设计方案得分高的优先

C、以综合评分高的优先

D、按照评标办法前附表的规定确定

答案：C

解析：4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项

综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在1—3

人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序

推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报

价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计

方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

19.（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行

规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）.

A、结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”

B、“专用合同条款''对"通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”

相抵触

C、对“通用合同条款〃和“专用合同条款”应不加修改地引用

D、对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

答案：B

解析：P89各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款〃可结合施工项目

的具体特点，对标准的〃通用合同条款”进行补充、细化。除〃通用合同条款〃明确

〃专用合同条款〃可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与''通用合同条款”

的规定相抵触，否则抵触内容无效。

20.根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A、承包人提交竣工验收申请报告之日

B、监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C、发包人组织进行验收之日

D、工程接收证书颁发日

答案：A

解析：本题考查的是竣工验收管理。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实

际竣工日期，并在工程接收证书中写明。不是实际验收日。

21.某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人

递交的备选投标方案说法正确的是（）o

A、评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B、评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方

案

C、只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D、只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

答案：C

解析：（三）备选投标方案的规定1、投标人提供两个或两个以上投标报价，或

者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，

视为提供备选方案。2、如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则

其投标将被否决。3、如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予

以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的

投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

22.对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A、发包人

B、承包人

C、发包人或承包人

D、监理人

答案：C

解析：本题考查的是竣工验收及缺陷责任期合同管理。竣工后试验按专用条款的

约定由发包人或承包人进行。

23.甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际

将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）O

A、乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置

B、甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权

C、甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑

D、乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权

答案：D

解析：2、行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权

人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债

权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定

或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。

24.关于工程设计招标的说法，错误的是（）。

A、工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C、招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式

答案：B

解析：2020版教材P25-26在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注

重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项

目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物

有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。

25.设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为

合同文件的组成部分。

A、投标函

B、价格清单

C、承包人建议书

D、进度款支付分解表

答案：C

解析：知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承

包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。2020

版教材P123。

26.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。

A、建设用地使用权

B、土地承包经营权

C、正在建造的建筑物

D、机械、车辆

答案：D

解析：2020版教材P13-16当事人以建筑物和其他土地附着物,建设用地使用权，

以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正

在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生

产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器

抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

27.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施

工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度

计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()o

A、如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B、如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C、如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D、如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

答案：B

解析：2020版教材P99承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日

起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定

是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应

获得奖励需视专用条款中是否有约定。未能按合同进度计划完成工作时，承包人

应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期

延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

28.材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以()为准。

A、投标报价

B、分项报价的合价

C、评标委员会的意见

D、应否决投标

答案：B

解析：知识点:材料采购的评标。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与

分项报价的合价不一致，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。2020版

教材P69。

29.下列项目中可以由招标人直接确定评标专家的有（）o

A、技术复杂.专业性强的项目

B、专业性强的项目

C、国家有特殊要求的项目

D、国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的项目

答案：D

解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标

文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文

件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善

保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标

人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中

标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托

的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成,

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的

确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评

标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性

强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的

项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相

关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投

标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁

地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或

者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与

投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及

其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

30.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补

偿的有（）。

A、不利的物质条件

B、发包人提供的材料和工程设备提前交货

C、异常恶劣的气候条件

D、基准资料的错误

答案：D

解析：知识点：索赔管理。用排除法。2020版教材P111。

不能补偿工期的。不能补偿费用的。不能补偿利润的项目•

■文物、化石」

■不利的物质条件，

■发包人提供的材料和工程设备

■发包人提供的材料和

提前交货（提前）J

工程设备提前交货,

■物价浮动引起的价格调整（只

■异常恶劣的气候条件,

影响价格不影响工期的）1

■异常恶劣的气候条件，■物价浮动引起的价格

■法规变化引起的价格调整（只

■不可抗力不能按期陵工（可顺调整，

影响价格不影响工期的）J

延工期，但不补费用）。■法规变化引起的价格

■发包人原因试运行失败，承包

调整，

人修复（已竣工）J

■不可抗力停工期间的

■不可抗力停工期间的照管和后

照管和后续清理1

续清理（不影响工期的）。

■不可抗力不能按期竣

二

31.（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,

在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A、承包人向监理人提出一一监理人与发包人协商一一监理人向承包人发出变更

指示

B、承包人向监理人提出一一监理人向发包人报告一一发包人与承包人协商合同

变更

c、承包人向发包人提出一一发包人与监理人协商一一监理人向承包人发出变更

指示

D、承包人向发包人提出一一发包人通知监理人一一监理人向承包人发出变更指

示

答案：A

解析：承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理

人与发包人协商是否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人

向承包人发出变更指示。

32.合同法律关系的客体是指()。

A、合同的当事人

B、合同双方的权利

C、合同双方的义务

D、合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象

答案：D

解析：2020版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的客

体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。

33.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点有()。

A、出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的

B、买卖合同是双务、有偿合同

C、买卖合同以实物的交付为合同成立的条件

D、出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价

答案：B

解析：2020版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。出卖

人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须

以买受人支付价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。买卖

合同是双务、有偿合同。

34.下列关于履约保证的描述中错误的是（）。？

A、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书

B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票

C、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%

D、履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%

答案：C

解析：2020版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证的

形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。履约担

保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；

履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书

是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，

担保额度是合同价格的30%o

35.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是。。

A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C、承包人文件中最主要的是设计文件

D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续

施工

答案：D

解析：2020版教材P123T26本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实

施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以

继续进行后续工作。

36.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是0。

A、自然人

B、项目经理部

C、设计事务所

D、监理事务所

答案：B

解析：2020版教材P6-9法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享

有民事权利和承担民事义务的组织(CD属于法人，B不属于法人)。合同法律关

系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非

法人组织，为合同当事人。

37.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，

一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由()o

A、业主自行承担全部损失

B、业主和保险公司协商分担损失

C、保险公司承担一半损失

D、保险公司承担全部损失

答案：A

解析：2020版教材P19-22保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:档案、

文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时

发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶

和飞机的损失

38.设备采购合同，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的

财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的()作为

预付款。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：B

解析：2020版教材P145合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金

额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%

作为预付款

39.某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万

美元，商务偏差调整为2%,技术偏差调整为3%。开标当日中国人民银行公布

的汇率中间价为：1美元兑人民币6.4元。则投标价格调整额为。万美元。

A、8

B、10.5

C、12.5

D、15.5

答案：D

解析：2020版教材P68-70供货范围偏差调整额3万美元；商务偏差调整额=250

义2%=5（万美元）；技术偏差调整额=250X3%=7.5（万美元）；价格调整额=3+5

+7.5=15.5（万美元）。

40.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定

数量，则（）o

A、选其中前3名通过资格审查

B、8家均通过资格审查

C、需重新进行资格审查

D、对8家重新进行打分排序

答案：B

解析：通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，均通过资格预

审，不再进行评分。通过资格预审的申请人不得存在下列任何一种情形：（新修

改）（1）不按审查委员会要求提供澄清或说明（新增）（2）为项目前期准备提

供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）（3）为招标人不具备独立法人资格

的附属机构或为本项目提供招标代理（4）为本项目的监理人、代建人等情形；

（5）以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题（6）在资格预

审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。

41.CIP价（指定目的地价）中卖方承担（）。

A、货物运至目的地的运费，不包括保险费

B、货物运至目的地的运费和保险费

C、货物运输至进口港之前的一切费用

D、货物在装船港装上船之前的一切费用

答案：B

解析：知识点:材料设备采购招投标报价方式。选项A,包含运费和保险费。选

项C为到岸价，选项D,为离岸价。2020版教材P64。

报价。内涵。

■CIF价（指定目的港价，到岸价），

CIF价e

■到岸价=禽岸价FQB+海运费+国际运愉保险费。

CIP价1■CIP价（指定目的地价）1

（包邮送货上门■卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和

价）。保险费。

42.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A、主要办事机构所在地

B、董事长的户口所在地

C、主要合同履行地

D、主要经营场所所在地

答案：A

解析：2020版教材P7本题考查的是合同法律关系的主体。法人以它的主要办事

机构所在地为住所。

43.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令

改正，处（）的罚款。

A、30万元以上50万元以下

B、50万元以上100万元以下

C、50万元以上200万元以下

D、100万元以上200万元以下

答案：B

解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应

当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质

证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越

本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设

计费1倍以上2倍以下的罚款；③有违法所得的，予以没收；④可以责令停业整

顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设

工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，

责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

44.某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万

美元，商务偏差调整为2%,技术偏差调整为3%。开标当日中国人民银行公布

的汇率中间价为：1美元兑人民币6.4元。则投标价格调整额为（）万美元。

A、8

B、10.5

C、12.5

D、15.5

答案：D

解析：2020版教材P68-70供货范围偏差调整额3万美元；商务偏差调整额=250

X2%=5（万美元）；技术偏差调整额=250X3%=7.5（万美元）；价格调整额=3+5

+7.5=15.5（万美元）。

45.《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）o

A、履约担保

B、预付款担保

C、合同协议书

D、投标保证金

答案：D

解析：2020版教材P89-90本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给

出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担

保和预付款担保三个文件。

46.在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收

证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是（）。

A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

答案：D

解析：2020版教材P126如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有

效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；

由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

47.取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程()o

A、勘察、监理和技术服务

B、勘察、设计咨询和施工

C、设计、监理和施工

D、勘察、设计咨询和技术服务

答案：D

解析：2020版教材P76-78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，

专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得

建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘

察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工

程勘察、设计咨询和技术服务。

48.根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是()。

A、建筑物

B、汽车

C、汇票

D、仓单

答案：A

解析：2020版教材P13T6本题考查的是担保方式。质押是指债务人或者第三人

将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。选项A属于不动产。

49.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一

直有效。

A、竣工验收前

B、颁发工程接收证书前

C、工程移交前

D、竣工后试验通过前

答案：B

解析：2020版教材P126本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发

包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人

应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

50.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。

A、图纸净值

B、双方签证确定的净值

C、实际完成的净值

D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值

答案：C

解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久

工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。

多选题（总共30题）

1.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是。。

A、申请函的签字盖章

B、资质条件

C、财务状况

D、项目经理资格

E、企业信誉

答案:BCDE

解析：

（-）审查程序

初步审查详细审查

评定申请人的资质条件、能力和信

目的提供资料形式上的有效性、完整性

誉是否满足资格预审文件的要求

初步审查因素般包括：申请人的名详细审查因素主要包括：申请人的

称；申请函的签字盖章；申请文件的格营业执照、安全生产许可证、资质、

审查标准

式；联合体申请人；资格预审申请文件财务状况、类似项目业绩、信誉、项

的证明材料以及其他审因素等.目经理资格等。

（1）初步审查时，只要有一项因素不符合审查标准，就不能通过资格预审.

程序关联（2）对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查时，有一项因素不

符合审查标准，不能通过资格预审.

2.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人

为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。

A、只减少1名招标人代表

B、减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

C、招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

D、招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

E、招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

答案:BDE

解析：知识点:评标、决标阶段的工作。评标委员会由招标人代表和技术、经济

方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中招标人以外的专家不得少于

成员总数的三分之二。选项A,总人数为4不对；选项C,总数为6人偶数不对。

2020版教材P35。

3.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点

体现在（）o

A、买卖合同是实践合同

B、买卖合同是双务、有偿合同

C、买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款

D、出卖人转移财产所有权。必须以买受人支付价款为对价

E、出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

答案:BCDE

解析：2020版教材P140建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合

同的一般特点：（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的。

（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产

所有权，必须以买受人支付价款为对价。（3）买卖合同是双务、有偿合同。（4）

买卖合同是诺成合同。

4.（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有

（）

A、投标人撤回已提交的投标文件

B、投标人撤销已提交的投标文件

C、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

D、中标人拒绝订立合同

E、投标人拒绝提交履约保证金

答案：BCD

解析：【投标保证金】《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件

要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2除

最多不超过10万元人民币。

5.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A、投标报价

B、资格评审

C、响应性评审

D、施工组织设计评审

E、项目管理机构评审

答案:ADE

解析：

2、综合评估法

初步评审详细评审

第一，详评审查

1、形式评审1,施工组织设计

评审垂点：内容完整性和编制水平；施工方案与技术措施的合理

性；质量管理体系的可电性和针对性：环境保护管理体系与措施的

资格评审

2,完整性和有效性；工程进度计划与措施的科学性和合理性；资源配

备计划的合理性.

2、项目管理机构

、响应性砰审

3评审揖点：项目经理、主要技术负货人的任职资格及以往的工程施工

管理业绩表明能胜任本项目的工作：其他主要人员的配备是否合理，

审查内容和评审本项目施工涉及的专业能全覆盖.

重点与经评审的3、投标报价

最低投标价法相主要计算报价与评标基准价的偏差率.计算公式为：

同.

偏差率=出库人报物-评标基准知X100%

评标基战价

4、其他因素

报价的算术错误认定以低于成本报价竞标

第二，打分评估

评标委员会按规定的量化因素和分值进行打分，每个投标书4个方

面的累十得分为最后评估分.

审查内容比较

施工招标勘察设计招标

评标评标

资格预审资格预审

量低评标价法综合评估法缥合评估法

1、形式评审1、形式评审1、形式评审

1、提供资料形式1、提供资料形

2、资格评审2、资格评审2、资格评审

初上的有效性式上的有效性

3、响应性评审3、响应性评审3、响应性评审

步

4、施工组织设计

审

2、提供资料形式和项目管理机构2、提供资料形

5

上的完整性评审式上的完整性

*报价算术错误*报价算术错误

1、施工组织设

详1、资质条件1、单价遗漏1、资质条件1、资信业绩

计

细2、项目管理机

2、财务状况2、付款条件2、财务状况

申构2、勘察纲要或

3、类似项目业设计方案

a3、类似项目业绩3,投标报价

绩

4、信誉4、其他因素4、信誉

3、投标报价

*认定以低于成*认定以低于成

5、项目经理资格

本报价竞标本报价竞标4、其他因素

6.下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是()0

A、合同责任单一

B、固定工期、固定费用

C、减少设计变更

D、建设周期长

E、增加承包人的索赔

答案：ABC

解析：2020版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总

承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期;

减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶

段发包人对承包人的监督和检查。

7.（2015年真题）根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员

有（）。

A、招标人代表

B、招标工程项目主管部门代表

C、行政监督部门代表

D、投标人参股公司的代表

E、总监理工程师

答案：BCD

解析：本题考查的是工程施工招标程序。评标委员会成员有下列情形之一的，应

当回避：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者

行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评

审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行

政处罚或刑事处罚的。

8.下列选项中属于合同法律关系主体的有。。

A、自然人

B、非法人组织

C、营利法人

D、非营利法人

E、企业法定代表人

答案：ABCD

解析：2020版教材P6-9合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、

承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。《民法总则》将法

人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

9.关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A、公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B、因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C、法定代表人代表法人从事民事活动

D、法定代表人为特别法人

E、法人应当有法定代表人

答案：CE

解析：知识点:合同法律关系。依照法律或者法人章程的规定代表法人从事民事

活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，

其法律后果由法人承受，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,

不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事

责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法

定代表人追偿。2020版教材P7。

10.下列情形应按否决投标处理的有（）。

A、招标文件未允许而提交两个方案的

B、投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C、投标文件未按招标文件要求密封

D、投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议

答案:ADE

解析：本题考查的是招标基本程序。选项BC的投标将被拒收，不得参加投标，

就无所谓否决投标了。

11.在施工安全管理中，安全事故处理程序包括（）。

A、通知

B、及时采取减损措施

C、停工

D、报告

E、复工

答案:ABD

解析：2020版教材P107T08本题考查的是施工安全管理。安全事故处理程序:

1.通知；2.及时采取减损措施；3.报告。停工和复工属于暂停施工的程序。

12.《标准设计施工总承包招标文件》中的发包人要求附件清单，包括（）。

A、性能保证表

B、工作界区图

C、工程项目管理规定

D、竣工后试验规定

E、竣工图纸编制

答案:ABCD

解析：知识点:标准设计施工总承包招标文件中，发包人要求附件清单的组成。

没有竣工图编制这一项。2020版教材P61。

13.工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A、招标人不同

B、投标保函的类别不同

C、对投标书的编制要求不同

D、开标形式不同

E、评标原则不同

答案：CDE

解析：知识点:工程设计招标概述。工程设计招标与其他招标的不同主要表现在

以下几个方法：招标文件内容不同；对投标书编制要求不同；开标形式不同；评

标原则不同。2020版教材P26〜27。

14.勘察设计招标中关于评标规则的说法，正确的是()。

A、应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人

B、分为初步评审和详细评审两个阶段

C、如综合评分相等时，以投标报价低的优先

D、如综合评分相等时，以勘察纲要或设计方案得分高的优先

E、投标报价也相等的，提交标书在先的为优

答案:ABC

解析：本题考查的是评标的相关规定。选项DE,如综合评分相等时，以投标报

价低的优先。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。

15.施工合同中，属于发包人义务的是()

A、提出开工申请

B、编制施工实施计划

C、编制施工环保措施计划

D、提供现场外的道路通行权

E、提供地下管线和地下设施的相关资料

答案:DE

解析：2020版教材P96-97发包人义务：1.提供施工场地：（施工现场、地下管

线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权）；2.组织设计交底；3.约定开

工时间。

16.标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包

括（）

A、项目经理的人选

B、工期

C、缺陷责任期

D、承包的工程部位

E、公式法调价的基数和系数

答案:ABCE

解析：2020版教材P92-93投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包

括项目经理的人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和

系数等的具体说明。因此，本题的正确答案为ABCE。

17.下列选项中，属于保险决策主要表现的有。。

A、责任范围

B、除外责任

C、是否投保

D、选择保险人

E、保险期限

答案：CD

解析：2020版教材P22-24本题考查的是保险合同管理。保险决策主要表现在两

个方面，是否投保和选择保险人。

18.下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）o

A、高速公路

B、跨海大桥

C、体育场馆

D、军用机场

E、海运港口

答案：ABCE

解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道

路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中(保险期限)因自然灾害或意外事故(责

任范围)而引起的一切损失的险种。

19.标准总承包合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括()o

A、专用合同条款

B、通用合同条款

C、技术标准和要求

D、招标文件

E、承包人建议书

答案:ABE

解析：

勘察/设计合同文件施工合同文件设计施工总承包合同文件

(D合同协议书(D合同协议书(1)合同协议书

(2)中标通知书(2)中标通知书(2)空标通知书

(3)投标函及投标函附录(3)投标函及投标函附录(3)投标函及投标函附录

(4)专用合同条款(4)专用合同条款(4)专用合同条款

(5)通用合同条款(5)通用合同条款(5)通用合同条款

(6)发包人要求(6)技术标准和要求(6)方包人要求

(7)勘察/设计费用清单,,(7)图纸，,(7)承包人建议书

(8)勘察纲要/设计方案(8)已标价的工程量清单⑻价格适单

(9)其他合同文件(9)其他合同文件(9)其他合同文件

20.下列各险种中专门针对工程的是（）o

A、机器损坏险

B、建筑工程一切险

C、货物运输险

D、安装工程一切险

E、人身意外伤害险

答案:BD

解析：1、工程建设涉及的险种主要包括：建筑工程一切险（及第三者责任险）、

安装工程一切险（及第三者责任险）、机器损坏险、机动车辆险、人身意外伤害

险、货物运输险等。2、狭义的工程险则是针对工程的保险，只有建筑工程一切

险（及第三者责任险）和安装工程一切险（及第三者责任险）是专门针对工程的

保险

21.设计单位超越本单位资质等级承包工程，但情节轻微，则对设计单位的处罚

方式不包括（）o

A、罚款

B、没收违法所得

C、责令停业整顿

D、吊销资质证书

E、吊销营业执照

答案：DE

解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应

当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质

证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越

本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设

计费1倍