版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页2023年工程纠纷仲裁(三篇)工程纠纷仲裁篇一一、工程概况1、工程名称:湖塘街道农贸市场钢棚2、工程地点:湖塘街道3、工程内容:搭钢棚300平方,每平方160元,计48000元。二、工程承包范围:本工程为施工图范围内包工包料,一次包定。三、工程工期:从年____月____日起到年____月____日止。四,工程质量及技术要求:本工程严格按照施工图纸标准施工,质量必须到达合格及以上。五、工程款的结算及支付本工程为合同价(大写):肆万捌仟元,人民币:48000.00元,工程完工并经历收合格后一次性付清。六、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效,希双方共同信守。甲方(盖章):代表(签字):乙方(盖章):签订日期:年____月____日工程纠纷仲裁篇二发包方:_____________〔以下简称甲方)承包方:______________(以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:第一条
工程概况工程名称:______________工程地点:______________工程内容:______________1、22、23、24、25楼室外电力上下压施工,包工包料;教授新村1250a箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250a箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250a箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购置。承包形式:总承包,
包工包料,交钥匙工程(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备根底槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条
工程总价合同总价为(b):100万元整
含税(大写
壹佰万
元整),
以最终决算价格结算。第三条
付款方式1、
双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%
40,0000
元整,(大写
肆拾万元整);2、
设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)
50,0000
元整(大写
伍拾万
元整)3、
工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)
10,0000元整(大写
壹拾万元整)4、
双方盖章后合同开场生效。第四条
合同范围1、
合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)2、
合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更工程得依原价或市场价办理加减账;3、
本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条
甲方职责1、
在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、
保证配合乙方及寿光xx公司施工所需的款项的如期支付;3、
供给乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、
向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、
向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备根底槽钢安装、外线工程等)。第六条
乙方职责1、
向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、
变电站上下压系统依设计图纸施工及送电;3、
协助甲方向供电公司申请10外线施工的手续;4、
自柜体到厂日起履行保固条款;5、
开具本合同价上的工程发票。第七条
技术标准按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收根据。第八条
工程日期1、
本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内开工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承当。2、
甲方假设不能如期付款,那么乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;假设甲方不能如期支付定金的,那么通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条
解约1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成局部,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;第十条合同编号:2、
乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告____日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;
乙方必须保证产品的平安性能,假设由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;假设因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承当相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________法定代表人(签章):______________法定代表人(签章):______________委托代理人(签章):______________委托代理人(签章):______________单位地址:______________单位地址:______________账号:______________账号:______________合同签订时间:______________合同签订时间:______________费用计算表______________建立单位:______________其他工程费用______________措施工程费用______________工程纠纷仲裁篇三申请人:_________________省__________县__________经贸公司地址:_________________省__________县__________路__________号法定代表人:_________________a职务:_________________经理仲裁代理人:_________________b__________律师事务所律师被申请人:_________________省__________县__________地址:_________________县__________路__________号法定代表人:_________________c职务:_________________经理案由:_________________货物买卖纠纷恳求事项:1.终止合同。2.赔偿因被申请人所交货物的低质给申请人造成的损失__________万元人民币。事实和理由:(应详述,此略。)基于上述事实,为维护申请人合法权益,根据合同中约定的仲裁条款,特申请__________仲裁委员会予以仲裁。证据和证据来,证人姓名和地址:__________年__________月__________日申请人与被申请人签订的货物买卖合同;__________年__________月__________日__________食品研究所的质检
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 多媒体课件制作教案
- 第六章氧族元素环境保护教案(人教版)
- 研发质量管理办法
- 生态养殖山坡地租赁合同
- 六年级计算机上册教案
- 农业设施地面施工合同
- 农业发展资金扶持办法
- 绿色建筑房产交易合同样本
- 拆除消防班组施工合同
- 工业区护栏施工合同模板
- 面试信息登记表
- 一级直线倒立摆系统模糊控制器设计---实验指导书
- 梁纵筋水平最小锚固长度不足与固接条件的处理的设计优化
- 大坝基础面处理施工方案
- 动画运动规律自然现象
- 腹膜后间隙解剖及CT诊断
- 液压设计常用资料密封沟槽尺寸
- 自动化控制仪表安装工程采用材料及机械价格表(2014版江苏省)
- 八卦象数疗法
- 鲁人版九年级道德与法治上册 2.3一年一度的人民代表大会
- 上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询收费办法
评论
0/150
提交评论