二级建造师习题

1、项目总控的概念是什么？2、项目总控的理论基础是什么？3、项目总控的内涵和特征包含哪些方面？4、项目总控与项目管理、工程监理有哪些不同？一、单项选择题：1、继教教育是（学历教育）的延伸和发展，使受教育者不断更新知识和提高创新技能、以适应社会发展和科学技术不断进步的需要，是现代科学技术迅猛发展的产物。2、在整个建设工程项目全寿命中，实施阶段的管理是（项目管理）。3、项目总控的目的是为项目建立安全可靠的（目标控制）机制。4、项目总控的任务是宏观和总体层面上的策划与控制，它的作用是在项目（实施阶段）对业主方决策的支持。5、在建设工程项目管理中，（承包商）很关注工程的安全，工程的质量、工程的进度、施工成本和可能获得的利益等。6、工程管理的核心任务是（工程建设增值）。7、工程项目管理的内涵中“自项目开始至项目完成”指的项目的（实施期）。8、我国推行建设工程监理制度是（1988）年。9、项目总控服务的对象是（项目的决策者）。10、以下哪个不是项目总控运用的理论和方法（动态理论）。11、为提高注册建造师职业素质，提高工程管理水平，保证工程质量安全，在每一个注册有效期内，必须参加（60）学时的必修课和（60）学时的选修课的继续教育，测试达到合格标准的才能办理续期注册。12、建立信息（安全保障系统）是信息化建设的核心内容。13、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程（信息模型BIM）工具化进行设计，将相关信息形成完整的的、有层次的信息系统。14、 工程师对BIM技术，引入时间因素、资源因素，称三维技术扩展到四维、五维应用到施工生产和施工管理中，如：在施工前通过过程再现，制定施工方案，这可能颠覆工程项目施工的（一次性）特征。15、在整个建设工程项目全寿命中，实施阶段的管理是（项目管理） 。16、 项目总控的目的是为项目建立安全可靠的（目标控制）机制。17、 在建设工程项目管理中，（承包商）很关注工程的安全，工程的质量、进度、施工成本和可能获得的利益。18、 倡导每位会员必须具备包括管理能力、领导能力、协调能力、创造能力等在内的专业胜任能力之外，还要求每位会员坚守职业道德信念和行为规范。这是（rics）对全体会员的要求。19、 《工程咨询业务廉洁管理指南》是（国际咨询工程师联合会）制定的职业道德建设文件。20、 《会员专业能力与行为的准则和规范》是（英国皇家特许建造师学会）制定的职业道德建设文件。21、 大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上的承包单位联合共同承包，联合共同承包的各方，对承包合同的履行承担（连带责任）。22、 对招标工程的合同价款，由发包人和承包人（依据工程预算书）在协议书内约定。23、 对于建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（应予支持）24、 用人单位招用劳动者，（不得）要求劳动者提供担保，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。25、 对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者（人民法院）确认。26、建筑劳务企业要依法与农民工签订（劳动合同）。27、《建筑施工场界噪声限值》限制建筑夜间施工，夜间是指（晚 22点至晨6点之间的期限）28、《绿色施工导则》规定，施工现场污水排放应达到国家标准（污水综合排放标准）的要求。29、施工单位在施工过程中发现文物，应当保护现场，（立即）报告当地文物行政部门。30、《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在在隐蔽前，（施工单位）应当通知建设工程质量监督机构。31、建设工程分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如果分包单位不服从导致生产安全事故的，由（分包单位）承担主要责任。32、《施工现场临时用电安全技术规程》规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应（编制用电组织设计）。33、 （施工单位主要负责人）是建设项目施工现场的消防安全责任人。34、 分包工程的（发包单位）的未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及配备项目管理人员，视为转包工程，有关部门要依法进行查处。35、 实行施工总承包的工程，（主体工程）使用的主要建筑材料或设备由分包单位购买或租赁的，有关部门应当依法严格处理。36、 在FIDIC施工合同条件下，工程缺陷责任期内的工程现场监管工作，由（业主）负责。37、 对于（工程延期），承包商可以要求延长竣工时间。38、 由承包商提供的所有设备，临时工程和材料，一经运至施工现场，再要将上述物品中或其中一部分移出施工现场，必须经（工程师）同意。39、 最早提出建筑施工通用条件的是（AIA）。40、 建设工程纠纷法律解决途径，只有（民事仲裁）是一次性终局解决方式。41、 我国施工合同文本对实际施工工期的规定如下：（自开工日期到工程通过验收检验，承包商提交竣工验收报告的日期）。42、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其（ ）施工许可的范围内承担工程43、 一个人对社会贡献的大小，主要体现在（职业实践）中。44、 道德是一种（社会意识形态）。45、下列选项中不属于职业生活中的道德规范的是（任劳任怨） 。46、 小偷偷钱包返还证件，属于（次道德）行为。47、 FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的简称。48、 全国建筑市场诚信信息平台于（2008.1.7）正式开通启用。49、 “完善行业信用记录，推进行业信用建设”是（关于社会信用体系建设的若干意见）提出的。50、 不良行为记录信息公布期限一般为（6个月-3年）。51、 诚信是一切道德的（根基）和本质。52、 诚信道德的最高形式是（内诚于心）。53、社会学家马斯洛的需求学说中，人类最基本的需求是（生理需求） 。54、社会主义核心价值观从公民层面来看，应包含（爱国敬业诚信友善） 。55、聘用单位违反规定为注册建造师提供虚假材料，经责令改正未改正的，可处（ 1－3万）罚款。56、某开发公司拟建一住宅小区，发布招标公告后， 6家符合条件的施工企业参加投标，招标开始前开发商与甲施工企业签订协议，要求其按照一定的价格投标，但中标后会重新签订合同。其后，甲企业中标，中标后甲企业将其中部分工程交给土包工头王某，工程完工后，业主乙在装修自家房屋时，发现按照合同约定此房屋是应是现浇，可事实是该房屋是预制板的，业主认为房屋质量有问题，将开发商告上法庭，结合这一案例，回答下列问题：下列说法中正确的是（串谋投票是不合法的、开发公司的行为严重违反职业道德）关于业主维权，下列说法正确的是（业主的维权行为应予支持、开发商的行为是诚信缺失行为）。C开发商和施工单位的不良行为都将记入诚信档案，会影响这两个企业的执业范围和执业能力。对57、某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元的砌砖量为 76立方，砌砖工程的产量定额为1方/天，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为（5）天。58、某工程由A、B、C三个施工过程组成，划分为四个施工段，流水节拍分别为 3d、3d、6d，组织异节奏流水施工，该项目工期为（21）天。59、 流水施工的横道计划图能够正确的表达（工作开始和完成时间）。60、 某双代号网络图中引入虚工作2-3是为了（对AB两项工作的代号加以区分）。61、 双代号网络图中，如果两项工作M和N之间的先后顺序关系是由于资源调配需要面确定的，则它们属于（组织关系）。62、 双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，网络图中以小型线表示工作的（自由时差）。63、双代号时标网络计划中，关键线路的特性是（线路上自始至终不出现波形线） 。64、 已知在双代号网络计划中，某工作有4项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第18天，第20天、第21天和第23天，如果该工作持续时间为6天，则其最迟开始时间为第（12）天。65、 某工程计划中A工作持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天，如果A工作实际进度拖延12天，则会影响工程计划工期（5）天。66、 某承包商在基础工程施工过程中，经检查发现网络计划中基坑验槽工作实际进度比计划进度拖后5天。影响总工期12天，则该工作原有总时差为（3）天。67、 建筑工程项目管理的发展，最深刻的莫过于（管理理念）的变化，可持续发展观，以人为本，新的价值观等新理念开始影响着建筑工程项目管理的发展，它们不仅充实，发展着建筑工程项目管理的理论基础…..…68、 绿色建筑应坚持（可持续发展）的建筑理念。69、BOT模式中契约企业特许权期限届满时，所建基础设施（无偿交给政府） 。70、 BOT项目的核心是（特许合同）。71、 （全寿命周期经理）是建设项目全寿命周期集成化管理联合班子的核心。72、 建筑工程项目管理的发展，最深刻的莫过于（管理理念）的变化，可持续发展观，以人为本，新的价值的理念开始影响着建筑工程项目管理的发展，它们不以充实,,,,73、 建筑工程的建设过程，需要认识到设计和施工之间的关系，建造师适当地介入建筑工程设计，并对设计进行审核，可以确保建筑的（可施工性）。74、建筑工程要确保有较好的经济效益和社会效益，至关重要的因素是（施工现场的管理） 。75、 对于工程施工质量管理，一个有效的方法就是（PDCA）。76、 目前，在施工现场设置临时设施方面，最有效的方式是采用标准化的建造方式，采用装配式房屋，各功能房间按模数单元设计，分割组合灵活，折装方便，结构合理，可使用（三次以上）。77、 在工程项目的成本控制中，适合于不同规模的建筑工程项目的是（横道图分析投资偏差法）。TOC\o"1-5"\h\z78、建筑工程涉及大量分包，分包的前提条件是分包要（合法） 。79、下列不属于建筑工程总承包商与各分包商的合同签订要求的是（体现人性化） 。80、 砼的高强高性能化已成为砼技术的重要发展方向，我国目前在国内工程应用成功的高强高性能砼达到的最高强度等级为（C120）。81、在高层、超高层建筑中，下列结构体系多用于钢结构的是（框架－支撑体系） 。82、 为了保证土石方开挖和地下室施工处于无水环境状态，常需要经过降低地下水位或朽以设置止水帷幕，使地下水位降到基坑以下（0.5-1.0）m。83、型钢水泥土复合搅拌桩桩体与内插型钢的垂直偏差不应大于 1/200；当搅拌桩达到设计强度而且龄期不少于（28d）.84、从《混凝土结构设计规范》中可以看出高强材料的推广应用，新规范适当提高了混凝土最低强度等级以及各类结构的适用强度等级，淘汰了 HPB235级钢筋，代之以（HPB3O0级。85、 高强钢筋可广泛用于抗震和抗震设防地区的民用与工业建筑及一般构筑物，可用作钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋和预应力混凝土构件的非预应力钢筋以及用作箍筋和构造钢筋等，相应梁板墙的混凝土强度等级不宜低于（C25）。86、 耐火钢是指其常温力学性能，焊接性能与现有普通钢一致，且要求在高温下（6000摄氏度）1-3h内，其屈服强度不低于常温的（2/3）的钢材。87、 工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（防止降水井点对井点周围建筑物、地下室管线的影响）。88、 对渗透系数为0.2msd的黏性土层，若降水深度达到10m,单级降水一般应考虑的降水方法是（喷射井点）。89、 见证取样是指在项目（监理工程师）的见证下，由施工承包方的现场试验人员对工程项目使用的材料、半成品、构配件及工序活动效果进行现场取样，并送交试验室进行试验的过程。90、 根据下列各单位在建设工程中的地位，要抓好建设工程的质量首先应对（建设单位）的行为进行规范，对其质量责任予以明确，因为它在整个建设活动中占主导地位。91、一级以上建筑工程，大型市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（ 15）个工作日。92、 二级及以下建筑工程、中型及以下市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（10个工作日）。93、 下列属于工程质量监督主体的是（工程质量监督机构）。94、 在对施工作业准备状态的质量控制中必须加强施工技术交底工作，在每个分项工程开始实施施工前均要进行技术交底，在施工项目经理部总工程师的组织下，主管技术工作的责任工程师编制技术交底书，技术交底，技术交底书需经（施工项目经理部总工程师）批准后才能执行。95、 建筑采用的，涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（建设单位技术负责人）检查认可。96、某钢结构工程全部采用国外进口材料，所有钢材均应具有（两检报告） 。97、 设计单位进行建筑物设计，应当执行节能标准，设计单位提供的设计方案和施工图设计文件应当包含建筑节能的内容，设计单位和注册建筑师等注册职业人员应当对其的设计是否符合建筑节能标准负责，对违反本条例其行为严重的，设计单位将被降低资质或吊销资质证书。注册执业人员将被吊销执业资格证书。（5年）内不予注册。98、发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中 称为工程师，如需更换工程师，发包人应至少提前（7天）以书面形式通知承包人。99、 工程竣工验收报告经发包人认可后（28天）内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款调整内容，进行工程竣工结算。100、 分包工程发包人应当在订立分包合同后（7天）将合同关工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。101、建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程，可化为（ 10个分项工程）102、 索赔事件发生后（28天）内，向工程师发出索赔意向通知书。103、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生重大事故后，事故发生单位负责人接到报告后应在（1小时）内向事故发生地县级以上人民政府安监部门和有关部门报告。104、 事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行，下列哪些是“四不放过”的内容（事故原因未查清不放过、职工群众未受到教育不放过、防范措施未落实不放过、事故责任者未受到处理不放过）。105、施工企业的（主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门进行安全生产考核后方可任职。106、建筑施工特种作业包括（建筑电工、架子工、起重机械司机、电焊工）107、超过一定规模危险性较大的分部分项工程（施工单位）应组织专家对专项施工方案进行论证。108、超过一定规模危险性较大的分部分项工程（搭设高度大于8m跨度大于18m的模板及支撑、开挖深度大5m的基坑工程、架体高度大于20m的悬挑脚手架、提升高度大于150m的附着式升降脚手架）109、 下列项目中，属于安全管理检查评定保证项目的是（安全生产责任制、安全技术交底、安全检查、施工组织设计及专项施工方案）。110、专职安全生产管理人员每年接受教育的时间不少于（ 40）学时。二、多选题1、 工程管理的核心任务是为了工程建设增值，它是一种增值服务，其工程建设增值表现在（确保工程建设安全、提高工程质量、有利于投资（成本）控制、有利于进度控制）。2、 建设工程管理的核心任务是（工程建设增值、工程使用增值），其首要任务是（确保工程安全、确保使用安全）。3、 BIM是利用数字模型对项目进行（设计、施工、运营）的过程。4、 BIM的特征可以理解和归纳为（BIM不限于在设计中的应用，它可应用在建设工程项目的全寿命周期中、用BIM进行数字化设计、BIM的数据库是动态变化的，在应用过程中不断在更新，丰富和充实、BIM提供了一个项目参与各方协同工作的平台）。5、 BIM是创建并利用数字模型对项目进行（设计、建造、运营）管理的过程。6、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理指导思想是， 把建设工程项目的（决策期、实施期、使用期）。7、建设工程项目实施全寿命集成化的管理系统， 必须在工程决策阶段、实施阶段和使用阶段的“三项管理”作如下统一（建立“三项管理”共同的目标系统、为“三项管理”建立统一领导下的组织系统、确立“三项管理”统一的管理思想、建立为“三项管理”服务的共同的管理语言和信息处理系统）。8、 建设工程项目全寿命管理的组织模式可采用（线性组织、矩阵组织）结构。9、 电子政务建设的“三网一库”是指（建立政府机关内部办公业务网、办公业务资源网、以互联网为依托的公众信息服务网、建筑业的电子信息资源库）。10、 信息资源是人类社会信息活动中积累起来的信息，信息资源通常分为（记录型信息资源、实物型信息资源、智力型信息资源、隐蔽信息资源）。11、信息化是指信息资源的开发和利用以及信息技术的开发和利用， 完整的信息化应该包括（一定的信息技术水平、信息基础设施、信息产业水平、社会信息基础环境，以及社会、经济、文化等方面允许信息化发展的自由度、信息活动的不断提升和丰富的过程等）。12、 BIM的特征可以理解和归纳为（BIM不限于在设计中的应用，它可应用在建设工程项目的全寿命周期中、用BIM进行设计、BIM的数据库是动态变化的，在应用过程中不断在更新丰富和充实、BIM提供了一个项目参与各方协同工作的平台）。13、 诚信的含义是诚实而有信用，诚是（真实无妄、表面如一）的品格，信是（诚实不欺，遵守诺言）的品格。14、 可视为违法分包进行处理的行为有（专业承包企业直接雇佣农民工不签劳动合同的、总承包专业直接雇佣农民工，签订劳动合同不办理社会保险的、总承包企业拖欠农民工资的、专业承包企业拖欠农民工工资的）15、劳动者社会保险包括（基本养老保险、生育保险、基本医疗保险、工伤保险）。16、劳动争议仲裁时效期间，从（当事人知道其权益被侵害、当事人应当知道其权益被侵害 ）之日起计算。17、依照法律规定，可以被认定为工伤的情形包括（在上下班途中受到非本人主要责任交通事故伤害的、工作时间和工作场所内因工作原因受事故伤害的、因工外出期间由于工作原因受伤害的）。18、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工，但（抢修作业、因生产工艺上要求连续作业、特殊需要必须连续作业、抢险作业）。19、建设工程竣工验收应当具备的条件（完成建设工程设计和合同约定的各项内容、有完整的技术档案和施工管理资料、有工程使用主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场实验报告、圾勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件、有施工单位签署的质量保证书 ）。20、我国建设工程竣工验收，涉及需要出具认可文件或准许使用文件的有关政府部门是（城乡规划部门、公安消防部门、环境保护部门）。21、各类建设项目竣工总结算（由总承包单位编制、发包人自己审查、具有相应资质的工程造价咨询单位审查）。22、建设工程质量保修中，应当明确以下事项（保修范围、保修期限、保修责任）。23、下列行为中，属于职业道德缺失的是（围标串标、挂靠、偷工养料）。24、职业道德的特征是（职业性、继承性、多样性、纪律性）。25、职业道德的作用是（规范职业行为、展现人格魅力、成就事业辉煌）。26、道德产生的条件包括（社会关系、自我意识）。27、“徒善不足以为政，徒法不足以自行”，这句话说明了（道德与法律相辅相成、遵守道德是遵纪守法的坚强后盾）。28、《公民道德建设实施纲要》提出的基本道德规范包括（爱国守法明礼诚信、团结友善勤俭自强、敬业奉献）。29、建筑师的知识和技能必须具有全面性，应成为（懂管理、懂技术、懂经济、懂法规），其有较高综合素质的复合型人才。30、近年来建筑工程项目管理理念最显著的变化为（可持续发展观、以人为本、新的价值观）这几个方面。31、把生态、经济和社会结合起来实现可持续的发展，意味着（要减少对不可再生材料和能源的大量利用、要创造新材料发明新技术以便更有效地使用可再生和不可再生资源、要存储和保护不可再生资源和生态承载能力以满足后代以及日益增长的人口需求、生产活动要关注社会公众健康和公平为人们提供更可持续的产品、要更多地利用利用可再生资源来满足社会的资源和能源需求）。32、建造师在管理施工图设计时应把握下列原则中的（施工图设计是否符合有关部门对方案设计的要求、施工图设计是否满足使用功能和施工工艺要求、施工图设计是否确保安全的可靠性合理性、设计深度和内容是否符合施工图设计阶段要求）。33、工程项目经理部的成本管理应包括（成本计划、成本控制、成本计核算、成本分析、成本考核）。34、在施工现场设标志和路障，可以提高施工场地运行的效率，增加施工场地整体的安全度，提升建筑业的企业形象，标志和路障在施工企业公司范围内应统一内容和形式，主要包括的内容有（建筑工程项目标志、入口标志、方向标志、安全信息标志、路障）。35、在施工现场布局规划中，建造师要重点考虑（材料装卸、劳动生产率、设备限制、现场限制）。36、施工现场临时设施无论形式如何，但必须适合施工现场生产，生活和的需要，并考虑以下因素中（成本、现场空间、可得性）。37、在市场专业化程度越来越高的情况下，承包商没有必要自己独立完成全部工程，可以根据自身和工程的实际情况将部分工程分包出去，承包商在做分包决定时通常要考虑以下因素中的（技术实力、相关设备、风险控制能力、经济上的目的、各种专业人力资源）。38、合法的分包是帮承包人将建设工程的专业工程，或者劳务作业交由具备相关资质的建筑企业完成的行为，它要符合的条件是（总承包合同必须是有效合同、承包人分包时必须分包给具备相应资质的分包单位、分包必须基于合同的约定或取得发包人的许可、是施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成、分包只能进行一次，不得层层分包）39、分包和劳务分包是有区别的，主要体现在以下上（标的种类、完成方式、签订条件、合作管理方式、价款结算）。40、型钢水泥土复合搅拌墙的计算与验算应包括（内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、坑底抗隆起稳定性验算、抗渗流稳定性验算）。41、目前对高强高性能砼的理解是（高强度、高体积稳定性、高抗渗性）。42、通常由建筑装饰材料来的空气污染物质主要有（甲醛、挥发性有机物、氡气、石棉）29、分包和劳务分包在价格结算上的区别体现在工程分包人向工程承包人结算的是工程价款，劳务分包人向工程承包人结算的是人工费，是按劳动力单价和工时数量进行结算的。对30、分包和劳务分在合作管理方式上是不同的，工程分包要对分包工程进行施工中的统一协调管理。承包人收取分包人的管理费；工程劳务分包人提供的劳动力，是属于工程承包人的内部劳动的一部分，承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。对31、为了满足人类对工程结构安全和防灾的要求，结构抗震减灾控制技术应运而生，在设计和建造过程中使用了该技术的建筑可称为减震控制建筑。对32、在深基坑施工期间要利用高程监测的方法来了解监控建筑物的沉降，从而了解其是否发生不均沉降，以便及时采取相应的措施。对33、三、判断题：1、建设工程项目总控理论是一门新兴的企业控制理论，侧重于宏观的、整体的、方向性的策划、协调和控制，在发达国家的大型建设工程管理中得到广泛应用。对2、建设工程项目总控工作的基础是工程进展过程的动态信息，是传统的项目管理在现代信息技术发展到一定阶段的提升。对3、项目总控在项目实施过程中执行信息处理任务，并对项目进展进行总体和微观、具体的系统分析及科学论证。错4、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程信息模型BIM的工具化进行设计，将相关信息形成完整的有层次的信息系统。对5、建筑信息模型BIM技术是创建并利用数字模型对项目进行设计、建造及运行管理的过程。BIM模型的采用，引发了工程建设行业的变革，给建筑企业带来新增价值。对6、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程信息模型BIM的工具化进行设计，将相关信息形成完整的、有层次的信息系统。对7、社会和公众要求建设工程领域，在实现商业价值的同时，承担更广泛意义上的社会和道德责任。对8、工程项目管理的含义可表述为，自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标，进度目标和质量目标得以实现。对9、建设工程项目总控工作的基础是工程进展过程的动态信息，是传统的项目管理在现代信息技术发展到一定阶段的提升。对10、项目总控在项目实施过程中执行信息处理任务，并对项目进展进行总体和微观、具体的系统分析及科学论证。错11、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理的指导思想是，把建设工程项目的决策期、实施期和使用期视作为一个系统，从项目的整体利益出发进行管理。对12、项目前期的开发管理、项目实施期的项目管理、项目使用期的设施管理。这三项管理，虽由三个不同的组织分别实施，但都服务于同一个工程，很容易确立统一的思想，建立共同的信息系统。错13、建立“三项管理”共同遵守的规则应包括：指令关系、管理任务分工、管理职能分工、信息流程、管理工作流程及有关的管理制度等。对14、建设工程全寿命管理系统的核心工作任务是进行项目建设过程和使用过程的管理，以及项目建设和使用过程的界面管理。对15、界面往往指的是几个不同的人员群、几个不同的组织或子系统之间的任务或工作的联系或交界。对16、建设工程项目全寿命管理的组织模式必须采用矩阵组织结构，因为它的工作效率最好。错17、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程信息模型MIB的工具化进行设计，将相关信息形成完整的、有层次的信息系统。对18、应用信息技术提高建筑业生产效率，以及应用信息技术提升建筑业管理和建设工程管理水平和能力，是当前建筑业发展的重要课题。对19、建立信息安全保障系统是信息化建设的核心内容。错20、记录型信息资源是信息资源存在的基本形式，也是信息资源的主体，包括传统介质和各种现代介质记录和储存的知识信息。对21、广义的信息技术是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。指有关信息的收集、识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索、检测、分析和利用等技术。对22、零次信息源是指各种渠道中由人们口头传播的信息，是对记录型的一次信息、二次信息、三次信息的提出的新概念。对23、建设工程管理信息是指在整个建设工程项目生命周期内产生的，反映和控制工程项目管理活动的所有组织、管理经济、技术信息，其形式为各种数字、文字、声音、图像等。对24、建设工程管理信息化指的是建设工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在建设工程管理中的开发和利用。对25、建筑信息模型技术的核心是通过建立虚拟建筑工程三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库，为建筑工程项目相关方提供信息交换和共享的平台。对26、BIM是创建并利用数字模型对项目进行设计、施工和运营管理过程。对27、职业首先要求员工在本职工作中既讲团结协作，又争个人贡献，既讲经济效益、又讲社会效益。对28、市场经济的自发性、自由性、注重经济效益的特征，对建造师职业道德建设有一定消极的作用。对29、作为经济意义上的信用，狭义而言，是指以协议和契约为保障的不同时间间隔下的经济交易行为。错30、诚信作为一种道德规范，通过社会公认的价值理念、传统文化、风俗习惯、公众舆论、法律制度未发生作用的。错31、建筑市场责任主体行为诚信评价，重点评价在建筑市场内从事建筑活动的企业和执业资格人员的诚信行为。对32、无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同是无效合同，由于合同无效，应当退还财产，恢复到合同订立前的状态。错33、总承包可以分为工程总承包和施工总承包，我国对工程总承包企业不设专门资质，对施工总承包企业设立不同的资质等级。对34、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。对35、集体合同中劳动报酬标准不得低于当地人民政府规定的标准，用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬的标准不得低于集体合同规定的标准。对36、劳动者拒绝用人单位管理人员强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。对37、总承包单位对劳务分包单位在分包工程发生中的劳务纠纷承担连带责任。对38、施工总承包企业直接雇佣农民工，不签订劳动合同，可视为违法分包进行处理。对。39、发生劳动争议，用人单位和劳动者可以选择仲裁或选择诉讼来解决争议。错40、《建筑施工场地噪声限值》规定，打桩施工阶段，噪声限制是昼间 85分贝，夜间65分贝。错41、《建筑施工场地噪声限值》规定，结构施工阶段，噪声限制是昼间 70分贝，夜间50分贝。错42、《绿色施工导则》规定，土方施工阶段，采取洒水、浸湿等措施，达到作业区目测扬尘高度小于0.5m，不扩散至场区外。错43、《绿色施工导则》规定，结构施工，安装装饰材料阶段，作业区目测扬尘高度小于 0.5m对44、 建设单位采用与总承包单位、分包单位签订三方协议的方式，是变相指定分包单位的违法行为。对45、 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。对46、 在FIDIC施工合同条件下，工程价款的支付额是单价与实际工程量的乘积之和。错47、 在FIDIC施工合同条件下，暂定金额是供不可预料事件之费用的一项金额，承包商有权全部或部分使用。错48、 在FIDIC施工合同条件下，由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称为工程延期，由于承包商自身原因造成施工期的延长，作为工期延误。对49、 墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。对50、 未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗等不得在建筑上使用或都安装，施工单位不得进行下一道工序。对51、 国家鼓励企业制定严于国家标准或者行为标准的企业标准，并在同类企业中推广适用。错52、 工程建设地方标准不得与国际标准和行业标准相抵触，对直接涉及人民生命财产安全，人体健康、环境保护和公共利益的条文，地方人民政府可以确定为强制性标准。错53、 施工单位对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，必须实行进场二次检验。对54、 职业，也叫工作，是人们用自己的劳动谋生的手段。错55、 道德是具有阶级性的。