加油站改造施工合同

加油站改造施工协议油气（）字0007发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，签订本协议。第一条工程概况工程名称：。工程地点：第二条发包方式、协议价款及承包范围2.1发包方式：全包2.2协议价款：预估价（已扣除甲方提供的设备及配件）。人民币大写：（￥元）2.3承包范围：S/F双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。（卸油密闭箱体，集液井不在本预算内）第三条双方约定的工程量确认表等文献作为本协议附件，并具有法律效力。第四条协议价款支付：双方约定，工程动工前支付协议总价款的30%，工程竣工后甲方支付协议总价款的50%，在甲方向乙方交付有关经营资料（包括油气回收检测汇报）的当日，乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。4.1付款采用银行转账或电汇。（根据甲方实际状况确定）第五条甲、乙双方责任和义务5.2.1乙方必须拥有对应的资质，有关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。5.2.2负责地方关系及施工现场周围环境的协调，如因地方关系等处理不妥导致停工、窝工、工期迟延等，所有由乙方承担责任。5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放。方可验收。5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。5.2.6在每个单位工程拆除前，乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方承认，未经甲方承认不得拆除。。5.2.7除由于法律或实际上不也许继续履行协议义务的状况外，乙方应严格按协议规定执行，到达使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的布署进行拆除工作，不得野蛮施工。5.2.8拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设及管线的隔离点，应采用专题防护隔离措施，并报甲方进行立案。否则，因乙方责任导致的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。5.2.9施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采用必要的应急措施，并及时向甲方汇报，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任导致的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第六条违约责任6.1乙方未完全履行协议，乙方应无条件返工，由此导致的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其他使协议无法履行的行为，乙方应承担违约责任。6.2除非双方协议将协议终止或因一方违约协议无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行协议。6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。6.4因乙方施工、保管不善导致的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负所有责任。6.5争议处理措施：甲乙双方履行协议步发生争议，双方应协商处理，如协商不成，任何一方均要可向法院提起诉讼。第七条协议生效、变更、中断和终止7.1本协议一经生效，协议双方均不得私自对本协议的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对协议内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的提议。该项提议应以书面形式告知对方并经双方签字确认。7.2假如乙方的违约行为在本协议其他条款中有明确规定，则按有关条款处理。7.3在协议执行过程中，若因国家计划调整或不可抗力原因而引起本协议无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中断执行协议或修改协议有关条款的提议，与之有关的事宜双方协商办理。7.4本协议经双方签字盖章后开始生效。第八条其他8.1本协议所包括的附件，是本协议不可分割的一部分，具有同等的法律效力。8.2本协议列明了双方的责任、义务、赔偿和补救条款。任何一方不承担本协议规定以外的责任、义务、赔偿和补救。8.3双方任何一方未获得另一方事先同意前，不得将本协议项下的部分或所有权利或义务转让给第三方。8.4本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，未尽事宜双方另行商议。甲方（公章）：乙方（公章）：地址：地址：法定代理人：法定代理人：委托代理人