工程施工合同

融水县***工程施工合同（正本）年月日

融水县***工程施工合同（副本）年月日

目录协议协议书协议通用条款技术规范协议专用条款廉政协议安全生产协议工程量清单协议协议书发包人：承包人：根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，签订本协议。一、工程概况工程名称：***工程工程地点：***工程内容：建设规模为****。（详细以施工图纸及工程量清单为准）群体工程应附承包人承揽工程项目一览表：（附件1）工程立项同意文号：资金来源：中央预算及地方投资资金二、工程承包范围承包范围：***（详细以工程量清单、图纸为准）。三、协议工期：协议工期总日历天数天。四、质量原则工程质量原则：符合现行国家有关工程施工验收规范和原则的规定合格原则。五、协议价款金额（大写）：***（￥***元）六、构成协议的文献１、本协议协议书２、中标告知书３、投标书及其附件４、本协议专用条款５、本协议通用条款６、原则、规范及有关技术文献７、标价的工程量清单（招标人与中标人双方对总价不变，调整后的清单）８、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文献视为本协议的构成部分。七、承包人向发包人承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付的款项。九、协议生效协议签订时间：

年

月

日协议签订地点：

本协议双方签订后生效。十、本协议一式*份（其中正本*份、副本*份），发包人和承包人各执*本*份、副本*份，监督机关执正本二份，……。（签章页）发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人法定代表人：或委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同通用条款[见《公路工程国内招标文献范本》（）上册]技术规范[见《公路工程国内招标文献范本》（）下册]协议专用条款1、词语定义见通用条款。２、协议文献及解释次序协议文献构成及解释次序：⑴本协议协议书；⑵中标告知书；⑶投标文献及其附件；⑷本协议专用条款；⑸本协议通用条款；⑹原则、规范及有关技术文献；⑺工程量清单；⑻图纸；⑼其他协议文献。协议履行中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文献视为本协议的构成部分。３、语言文字和适使用方法律、原则及规范3.1本协议使用汉言文字。3.2适使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律和行政法规以及自治区有关法规和规章。3.3合用原则、规范合用原则、规范的名称：现行的国标、施工验收规范、评验原则等。４、图纸4.1本协议签订后，发包人向承包人提供图纸壹套。发包人对图纸的保密规定：未经发包人书面同意承包人不得向第三者提供任何图纸。５、主管单位、工程师5.1本工程的主管单位为融水苗族自治县发展和改革局，详细业务负责：农经股。5.2本工程实行聘任监理进行现场管理，由监理单位委派的工程师（本协议简称“工程师”）。主管单位委托的职权按本工程监理协议中的有关条款。6、项目经理承包单位委派项目经理负责施工管理，姓名：职务：。7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和规定完毕如下工作：（1）配合协调施工所需的水、电接及施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，所需费用由承包人承担。（2）双方约定发包人应做的其他工作：在协议签订前由发包人已完毕的临时设施、场地土方、施工场围墙等前期工作，列入本项目工程范围内由承包商承担所有费用。7.2发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。8、承包人工作8.1承包人应按约定期间和规定，完毕如下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完毕时间：每月25日前向监理单位、发包人提供当月工程进度报表及下月进度计划各一式二份。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：承包人应采用一切合理的防止措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。（3）向发包人提供必要的办公和生活房屋及设施。（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按需要办理交通尤其通行证时、施工现场需要排放有害物质时及施工噪音超过工程所在地主管部门的规定期，由承包人办理有关手续和负责费用。（5）已竣工程成品保护的特殊规定及费用承担：在竣工验收移交所有工程前，由承包人负责采用保护措施，并承担有关费用。（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护规定及费用承担：施工时如损坏地下管线、临近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。（7）施工场清洁卫生的规定：由于施工导致的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。（8）双方约定承包人应做的其他工作：1）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，有关费用由承包人承担。2）承包人生活设施及施工场地应自费配置消防设备，防止火灾的发生。3）承包人的临时用地（含项目部驻地等）的租用费（含拆迁赔偿）、临时用地的环境保护、恢复、临时用地的青苗赔偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。4）取土场及弃土场由承包人自行处理，但不得违反有关管理规定，费用均由承包人负责。5）通过都市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运送等部门的有关管理规定执行。由于施工车辆导致的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。6）承包人负责协议实行期间其施工场地内临时交通道路（含场地内连接公共交通道路）和交通设施的修建、维护和交通管理工作，并承担一切费用。9、动工承包人的准备工作就绪后，由工程师进行核验，具有动工条件时，由工程师发出动工令，承包人收到动工令后7天内动工（业主另有规定的按业主的规定执行）。10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：于动工前7日内。工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后五个工作日内。11、工期延误11.1对因不可抗力的原因导致工期延误，承包人提出书面阐明，经工程师确认，发包人同意，工期对应顺延。11.2非上述原因，承包人不能按协议约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为协议价的万分之三），误期时间从规定竣工日期起直到所有工程或对应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人同意顺延的工期），其极限为协议价的10%。（假如采用“16、工程款〈进度款〉支付”方案一）发包人可从应向承包人支付的履约保证金中扣除此项赔款费，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完毕工程的责任或协议规定的其他责任。（假如采用“16、工程款〈进度款〉支付”方案二）发包人可在进度工程款中扣除。11.3因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期对应变化，质量规定不变。11.4承包人必须按照协议工期或发包人同意顺延的工期竣工。12.工程质量12.1发包人对工程质量的规定：合格。12.2双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。13、隐蔽工程和中间验收13.1双方约定中间验收部位：基础、构造。13.2隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范规定的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时书面告知监理工程师和业主，并按照施工质量验收规范规定的程序向监理工程师进行书面报验，由监理工程师告知并会同业主项目负责人或业主代表一道进行验收，经监理工程师和业主项目负责人确认验收合格后，才能施工下道工序。如发既有不合格工程，承包人必须无条件、立即返工，并由此延误的工期不予顺延。如经监理工程师或项目负责人三次书面告知整改仍不改，且强行施工下道工序的，发包方有权解除本协议并规定承包方无条件立即退场，承包方应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。14、协议价款及调整14.1本协议价款采用固定综合单价协议方式确定，所有投标人所报综合单价不能超过评审部门审定的上限综合单价。采用固定综合单价协议，协议价款中包括的风险范围：除项目变更、政策性调整及如下（1）、（2）条款所波及的内容除外，材料价格变动均不得调整。（1）施工协议期短（**个月），材料价格均不得调整，风险均由承包人承担，发包人不承担风险。（2）风险范围以外协议价款调整措施：设计变更引起工程项目、工程量变化的，有相似细目的按中标人投标时的投标子目进行结算，有类似细目的参照类似投标子目结算；新增项目的单价有定额的套定额计算并乘以投标下浮系数结算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包方、承包方、监理方根据市场价格协商确定。14.2风险范围以外协议价款调整措施：1）由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的，变更部分工程量价款按如下方式确定：①原中标工程量清单中有相似细目的按承包人投标时的中标综合单价进行结算。②如无相似细目，但中标工程量清单中有类似细目的参照类似细目中标单价结算。③无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以中标下浮系数进行结算（中标下浮系数=中标价/招标控制价），定额套用及计算措施按照融水苗族自治县信息价对应时时段材料价并结合市场询价（含材料价格、杂运费、采购与保管费）计取，柳州市也无信息价的，由发包人、承包人、监督人、监理单位四方根据市场价格协商确定后，报融水苗族自治县财政投资评审中心审定。④新增项目无定额可套的，由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商确定后，报融水苗族自治县财政投资评审中心审定。2）由于国家或自治区有关政策性调整有关费用原则的，按有关文献规定执行。15、工程量确认15.1承包人向工程师提交已竣工程量汇报的时间：每月25日前。15.2计量措施工程的计量均以国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050－）和《建设工程工程量计算规范（GB50854～GB50862－）广西壮族自治区实行细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量措施为准。15.3计量单位除了协议另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。16、工程款（进度款）支付方案一：工程款（进度款）支付：承包人的施工进度（以工程量清单为准）及质量控制获得监理人及主管单位的同意，按进度拨款。施工队伍、施工机械进场正式动工后，支付协议总额的35%。完毕量到达协议工程量50%后来按照进度支付工程款，每次支付工程款不超过当期完毕工程量的80%。待工程所有竣工验收合格后，提交工程终期计量资料，支付整个工程计量结算价90%，暂扣款10%，其中审计待定5%（出具审计汇报后支付）、质量保证金5％（待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息）。方案二：工程款（进度款）支付：承包人的施工进度（以工程量清单为准）及质量控制获得监理人及主管单位的同意，按进度拨款。完毕量到达协议工程量20%后来按照进度支付工程款，每次支付工程款不超过当期完毕工程量的80%。待工程所有竣工验收合格后，提交工程终期计量资料，支付整个工程计量结算价90%，暂扣款10%，其中审计待定5%（出具审计汇报后支付）、质量保证金5％（待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息）。17、工程设计变更17.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更告知。变更超过原设计原则或同意的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查同意，并由原设计单位提供变更的对应图纸和阐明。承包人按照工程师发出的变更告知及有关规定，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减协议中约定的工程量；（3）变化有关工程的施工时间和次序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致协议价款的增减及导致的承包人损失，由发包人承担，延误的工期对应顺延。17.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人私自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。17.3承包人在施工中提出的合理化提议波及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意，并报发包人和主管单位确认。未经同意私自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化提议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。17.4其他变更协议履行中发包人规定变更工程质量原则及发生其他实质性变更，由双方协商处理。18、竣工验收与结算18.1竣工验收：承包人在项目全面竣工后应及时书面向发包人提出验收申请，发包人在5个工作日内汇报主管单位，主管单位在接到发包人汇报10个工作日内组织初步验收，到达验收原则的，由主管单位于初步验收通过之日（工程师出具的初步验收汇报日期）起30日内组织验收。18.2竣工结算18.2.1竣工结算以施工图纸、设计变更及工程签证为根据，按实际完毕的工程量及承包人中标单价进行结算。变更部分工程价款以变更签证为准。18.2.2发包人从接到竣工结算汇报和完整的竣工结算资料之日起10天内提交给主管单位，主管单位在接到资料后30日内完毕结算审查，并组织送审计结算。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不准时对账耽误时间时，审查时间应对应顺延。18.3本工程最终止算价以审计汇报为准（投资50万元以上〈含〉项目）。本工程最终止算价以主管单位结算审查为准（投资50万元如下项目）。19、保修责任19.1工程质量保修范围：永久性构造物（档土墙、水泥混凝土路面、桥涵、混凝土水池、水沟、水管等）。19.2工程质量保修期限：通过验收合格之日起12个月。19.3工程质量保修责任：质量保修书是竣工验收申请汇报的构成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和协议所附的格式出具质量保修书，质量保修书的重要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交竣工验收汇报的同步，将质量保修书一并报送监理单位。20、违约20.1发包人违约：不准时支付工程预付款；不按协议约定支付工程款，导致施工无法进行；无合法理由不支付工程竣工结算价款；不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他状况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人导致的经济损失，顺延延误的工期。20.2承包人违约：20.2.1因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。20.2.2因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量原则。20.2.3私自将工程分包。20.2.4承包人不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他状况。承包人承担违约责任，出现11.2情形其条款执行；其他情形视违约严重程度支付违约金（协议价0.5%-10%）的同步，必须整改。20.3本协议未明确的双方其他违约责任由双方协商处理。21、争议21.1双方约定，在履行协议过程中产生争议时：(1)双方协商处理；(2)请主管单位协调处理、请项目管辖建设行政主管部门调解；(3)双方协商无法处理的，向项目所在地人民法院提起诉讼。22、工程分包本工程不容许分包。23、不可抗力23.1双方有关不可抗力的约定：包括但不仅限于如下条款范围：1）、通用条款约定事项；2）、不由人类所能控制的风、雨、雷等自然灾害属不可抗力；3）、六级及以上的地震；4）、十级及以上持续24小时的大风；5）、暴风雨及以上持续24小时的大雨；6）、50年及以上未发生过持续48小时0。C及如下的寒冷天气；7）、50年及以上未发生过的持续48小时40。C及以上的高温天气；8）、因其他原因政府部门规定必须停工。对上述几种形式，应以当地政府气象部门预报资料及实际导致损害和影响施工为准。24、保险24.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：由发包人自行负责。（2）承包人投保内容：按照工程量清单报价执行（承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费）。25、担保25.1.（假如采用“16、工程款〈进度款〉支付”方案一）承包人在协议签订前按协议价的10%和承包人交纳履约保证金合计**元（￥：**元）存入发包人指定账户，交纳履约保证金视为协议签订的必要条件。工程竣工验收合格后，发包人将没有使用或剩余的金额退还给承包人。（假如采用“16、工程款〈进度款〉支付”方案二，则删掉此条）25.2承包人在中标后7个工作日内，按当地政府有关文献规定将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户，交纳农民工工资保障金视为协议签订的必要条件。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。25.3承包人在施工过程应聘任工程受益的当地民工（贫困农户劳动力优先）参与务工，并按规定支付酬劳（支付酬劳必须建立有名册和签领记录）。支付的劳务酬劳为协议价的10%以上。支付当地民工酬劳花名册原件作为必备的项目资料同工程竣工结算资料一并提交给发包人。廉政协议根据交通部《有关在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人*****（如下简称“甲方”）与施工单位******（如下简称“乙方”），特签订如下协议。1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2）严格执行*******工程的协议文献，自觉按协议办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和协议文献另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设置廉政通告牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、提议予以处理并规定告知处理成果的权利。2.甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和宝贵物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参与乙方安排的超原则宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得规定或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供以便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得规定乙方购置协议规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准运用职权从事多种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、宝贵礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参与超原则宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，根据有关规定予以党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位导致经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，根据有关规定予以党纪、政纪或组织处理；给甲方单位导致经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方提议交通工程建设主管部门予以乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的惩罚。5.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本协议执行状况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。6.本协议有效期为甲乙双方签订之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本协议作为*****工程施工协议的附件，与工程施工协议具有同等的法律效力，经协议双方签订立即生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人法定代表人或或授权的代理人：（签字）授权的代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：安全生产协议为在*****工程施工协议的实行过程中发明安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主融******（如下简称“甲方”）与承包人********（如下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包协议中的有关安全规定。2.按照“安全第一、防止为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同步计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同步”的原则，即同步设计、审批，同步施工，同步验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处剪发现的多种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包协议中的有关安全规定。2.坚持“安全第一、防止为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同步计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实行的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一负责人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配置安全员，