高级中学东扩装饰装修施工招标文件

江苏省海安高级中学东扩三期工程装饰装修施工项目编号：A3206210336000039标段编号：A32062103360000390050011江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工编制人(组长签字)：陈晓娟招标人（建设单位）(盖章)法定代表人(签字)招标人（总承包单位）(盖章)法定代表人(签字)建设中心(盖章)法定代表人(签字或盖章)招标代理机构(盖章)法定代表人(签字)海安市行政审批局(备案)江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 2.项目概况与招标范围空调系统(整栋楼)、内庭院景观；艺术中心报告厅综3.1本次招标要求投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包壹级及），（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业①同变更备案之日已满6个月或因非承包方原因致使江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被骗取中标、转包、违法分包等六种违法行为受到建设等有关部门行政行政主管部门通报批评的。投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中未列入海建管【2020】74号《关于建筑施工安全生产专项整（4）企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等注：公共建筑是指：包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等商业建筑（如商委托代理人、项目负责人的有效劳动合同、因新冠肺炎疫情影响，各地社保缴纳政策已发生变化，投标时不需提供社保缴纳查询情况，只须提供授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。项目负责人及授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与投标人签订的有效劳务协议。依法应当进行招标的工程，招标投标时，除项目江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工经理外，其他现场人员不再要求明确；施工合同备案时，项目经理随招投标系统自动导入施工合同备案系 (9)企业信用评价档案。投标人须持有南通市城乡建设局颁发的 投标项目所在地暂停或停止使用状态。投标人拟派的项目负责人为注册建造师的，须将项目负责人的身份 通市区招标平台使用，请市各建筑业企业及时登录南通市建筑市场监管平台，按照《办法》要求到市建设局驻行政审批窗口申领新证，并申请信用核查。 4.招标文件的获取4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台本次招标采用合理低价法，主要内容如下，评标标准高价和一个最低价后取算术平均值为A1江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工评标基准价C=A2×K1×Q1+B×K2×Q2，Q2Q1、K1值在开标前由招标人代表随机评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得评标基准价=(A×50%+B×30%+C×A=招标控制价×(100%—下浮率△)；范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价,与在A值的89%以下至规定范围上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含规费、税金)后参与计算和抽取；本项目专业工电话0513-81819572电话0513-81819572江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工）；8.4本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到南通市公共资参加开标会议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传和提供壹套投标文件的清单大师等造价软件支持的全套电子文件，用普通光盘或U盘刻录送至招标代理单9.发布公告的媒介本次招标公告发布同时在江苏省建设工程招标网、南通市公共资源交易平台上发布。南通市公共资源交易平台是本工程招标文件、图纸、招标控制价、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发招标代理机构：南通海陵工程项目代建单位：海安市政府投资项目工程管理有限公司招标代理机构：南通海陵工程项目代建单位：海安市政府投资项目工程管理有限公司建设中心地址：海安市公共资源交易中心地址：海安市中坝南路12号南通市紫石古典园林建筑工程有限公司（总承包单位）地址：江苏省南通市海安市新华路1号海安市晓星大道113号海安市高新区镇南路399号二楼邮编：226600联系人：韦长林、邱继兵联系人：韦长林、邱继兵江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工第二章投标人须知非自筹资金：0%含：图文信息中心综合实验楼一至四层局部装修（含装修艺术中心报告厅综合楼一至二层局部装修（含装修范围内江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工范》及其9本计算规范的贯彻意见、苏建价｛2016｝154号（省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建技术资料等、现行的有关文件规定、本工程扬尘污染防治江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权）；肺炎疫情影响，各地社保缴纳政策已发生变化，投标时不需提供社保缴纳查询情况，只须提供授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。项目负责人及授权委托人达到国家法提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与投☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工肺炎疫情影响，各地社保缴纳政策已发生变化，投标时不需提供社保缴纳查询情况，只须提供授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。项目负责人及授权委托人达到国家法提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与投/是否允许递交备选投标方案施工组织设计暗标编制要求施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、投标人中标后在中标结果公示结束后一个工作日内复制正本壹份、副本肆份，同时提供电子投标文件和提供壹套投标文件的清单大师等造价软件支持的全套电子文江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工投标文件上传系统和递交电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“南本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到南通市公共资源交易网上招投标系统,开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条是否授权评标委员会确定资工程履约保证金收取、退还有关事项的通知》要求，履约保证金由市公共资源交易中心负责收取、退还。中标单位的投标保证金可以直接转为履约保证金，不足部分由中标人缴齐。不能按合同履约的，按合同扣减保证金；违反《海安县政府投资重大工程建设项目廉政预警履约保证金退还：退还履约保证金时，必须同时提供：①竣工验收报告；②相关工程变更责任追究执行到位证对开标过程的异议，在开标过程中提出；对评标结果的江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，投标人被查出被法院列入失信被执行人名录且该投标人未能提供合法有效的法院执行撤销、和解、完毕或其他形式的终结执行裁定证明的，则招标人有权拒绝该开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。本工程采用远程不见面交易模式（具体方法详见投标须知构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监资料须将完整的材料原件扫描上传至网上，投标人要对提供的原件扫描件真实性2.投标人应密切注意发布在南通市公共资源交易网上招投标系江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、合同省、市、县的造价信息或低于同期的市场价函中所报设备、材料其标准、等级、规格不得低于清单的要求。中标人应根据项）项目或某一种（或几种）材料价格低于市场价则应在投标报价中综合考虑关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投难条件（包括与其他施工单位交叉施工、协调配合等）进行周密的勘察和研究，作出江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工交通情况、交通运输条件、地质条件、当地风俗习惯、高低压电线等对工大型机械进出场）的影响，独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况，若发生机械台班检，达到消防验收要求。在保修期内的消防维保由承包人承担，由有相关资质的维保江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工场计划和检测计划并报监理审批，凡图纸及规范中总未作要求的检测项目应报建设单须对招标人的封样材料进行实际查看，样品放在海安市公共资源交易中心，投标人所江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工项目（包括模板、脚手架、成品保护、垂直运输费等）综合考虑后自行析，对本工程涉及的危大工程（如深基坑工程、起重吊装及安装、拆卸工程、专家论证费、安全管理措施费、监测费等）由投标人在投标报价中自行考虑，费、调试费、质保期内的维保费、资料费、水电费、设工程交易中心的服务费、印花税、政策性文件规定、合同包含的所有江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工所有的机械设备基础、硬化场地等产生的垃圾、竣工前保洁产生的垃圾：由投标时分类，就地资源化利用或运送至具备建筑垃圾资质处理企业处置，且不得掺工程施工结束后需进行全面保洁，费用包含在投标报价中，本工程按《关于在全县工程建设领域实施农民工实名制管理的通知》（海建并与农民工签订劳动合同。建设单位在支付工程款时按文件要求向发包人企业工资专时发放。中标单位每月需及时将农民工用工情况和工资发放需求报送给发包人。发包江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工人须在“江苏省建筑工人实名制信息管理服务平台”中按要求及时做好农民工用工和工资代发信息的登记和更新，并提供实时更新记录。如中标单位未按要求及时报送到发包人导致发包人未能在实名制管理平台中实时更新的，暂不支付工程款。投标人在中标单位应在合同签订前提供企业工资专户详设置劳资专管员，并在“江苏省建筑工人信息管理服务平台”的实名制系统中完成农民工基本信息上传。在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录、工作情况记录和劳资专管员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”予以公示。中标单位在施况（包括施工班组、工人姓名、身份证号码、用工时间、应付工资，实付工资、工人农民工用工情况及工资发放情况公示。未按要求公示的暂不支付工设方已充分考虑施工进度款支付频次，施工单位不得以建设单位未按月进行工人费用施工单位开工前应办理工伤保险及农民工工资保证金，并提交工程开工的相关资投标人作为专业分包单位，必须服从施工总承包单位的现场管理和安江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工总承包单位必须做好建设单位与总承包单位共同另行发包的各专业分包人收取总承包服务费。总承包管理的义务及需提供的配合内容包含但不限于以下内时设施；免费提供专业分包承包人的施工水电接驳点、洞口修补、门窗的嵌缝填料粉刷；做好专业分包单位安全报监和质量报监的资料审核和盖章工作；做好农民工现场核实纳税人缴清税款后方可付款。承包人纳税情况将作为工程项目结算审计于进一步加强政府投资工程建设项目工程变更备案管理的通知》进行管理。根据海公管办【2014】40号关于印发《海安县政府投承包方）向税务机关缴纳。因此，建设工程计价中不再计列环境保护税。施工单位因江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工本工程工期要求较高，投标人应编制合理的施工组织计划、制订可行的进18.投标人中标后应根据国家、省、市19.工程施工期间涉及环保、消防、城20.本工程按照《县政府办公室关于印发海安县政府投资工程建设项江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标/找到“网上开标”模块，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法见解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工/bszn/020005/20170908/da595035-a程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出座机：0513-江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或“投标人”进行理解。2.1招标文件的组成关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投附表规定的时间，通过“南通市公共资源交易平台”2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“南通市公共资源交易平台”未及时通过“南通市公共资源交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后2.3招标文件的修改未及时通过“南通市公共资源交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价源交易平台”同步发布。招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将通过“南通市的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。工程量的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。竣工结算的工程量按合同系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完工程价款调整（工程价款调整部分可列入合同条款不在招标文③因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方④发包人更改经审定批准的施工组织设计(修改错误除外)造成费用投标人在投标截止时间前修改投标函中的投关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自（1）本招标文件、招标文件(包括工程量清单)的家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招工程量清单中标价的单价或金额，应包括所部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的（3）如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备入综合单价及工程总造价中，并计取相应的措施项目费及相关规费、税金等。投标人在投标时，甲供材料应按招标文件提供的名称、规格、价格计入分部分项工程综合单价中，并列入报价中，不得更改或变动，同时在投标报价中应明确甲供材料的数量。具体按《关于明确建和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费案制度》的通知，招标控制价中建设工程现场安全文明施工措施费基本费应当足额计（2）暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管②专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和①劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、②材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险（4）总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服本工程甲供材为艺术报告厅综合楼门厅、门厅挑高区、休息厅、楼梯间造型灯，按规费及税金为不可竞争性费用，必须按规定的标准计取并在工程江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工2工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平4投标报价中应考虑招标文件中要求投标程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求3.4.1本工程实行投标保证金集中管理。（1）接受投标保证金的指定账户信息：开户名：海安市公共资源交易中心；开户行：建行（3）投标人从企业法人基本存款帐户往完整的保证金账户汇款。投标人须自行核对使用的江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工基本存款账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。如因不一致导致投（4）保证金汇款成功之后，投标人须将银行回执单保人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执作日内中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。如采用银保函、保险电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质（1）交易系统技术人员联系电话2）电子保函服务支撑管理平台技术人员联系电话：4资格条件满足投标资格要求，具备承担本标段施工除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业3.7.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标3.7.6补充内容：投标文件编制的其它要求投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件4.1投标备份文件的密封和标记4.2投标文件的递交4.3投标文件的修改与撤回最终投标文件以投标截止时间前完成送达至南通市公共资源交易网招投标系统最后一4.3.2投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文5.2.1开标程序，开标会由招标代理机构主持，开标当日，投标人在任意地面交易系统参加开标会议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因(21)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监8.1对招标人的纪律要求8.2对投标人的纪律要求8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他8.5异议与投诉投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工第三章评标办法本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认标准的作无效标处理。招标人需要投标人提供原报价唯一建筑装修装饰工程专业承包壹级及以上资质或者建筑装饰装供中标通知书、施工合同和竣工验收证明（须同时有建设单位、监江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。投标拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价情况的通报》中安全生产专项整治检查整改仍不合格企业名单。江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与投标人签订的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A平均值为A2（若有效投标文件为7-8家时，值为A2，若有效投标文件为9-10家时，去掉江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工评标基准价C=A2×K1×Q1+B×K2×Q2，Q2Q1、K1值在开标前由招标人代表随机评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得评标基准价=(A×50%+B×30%+C×A=招标控制价×(100%—下浮率△)；上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含规费、税金)后参与业、未参加本次考核的市内市外建筑业企业信用分，按基本分执行，乘以相应系数后低于基根据苏建规字(2017)1号文要求，调整建筑市场信用分评标活动将按以下五个步骤进行：招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对3.1.2评标委员会的组成及分工：评标委员会由招标人依法组建评标委员3.1.3招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工3.3.3评分分值计算保留小数点后两位，第三位3.4.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄3.4.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价人须知”前附表第7.1.1款规定的中标候选人数量的，则分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工第四章合同条款及格式第一部分合同协议书）：）：）：）：3.工程立项批准文号：海发改投资（2013）194号心综合实验楼一至四层局部装修（含装修范围的普通照明、应急照明、暖通）及五层7~15轴交工程质量符合合格标准，且不得影响本工程创安全生产考核合格证书号：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属1.建设单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予本合同自四方当事人签字盖章，并由承包1、建设单位、代建单位依据三方签订的施工总承包合同对发包人进行合同管理，发包人通包管理。建设单位和代建单位依据本项目施工进度，依据付款节点及时足额将工江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款：；：；：；：；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：包人要求的标准执行。 发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容1.6.2承包人在收到发包人、代建单位提供的图纸江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸供发包人明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、：；：；建设单位接收文件的地点：：；代建单位接收文件的地点：：；：；供的施工现场现状为准。因承包人原因造成现场内外道路或交通设施损坏的，承包人负责设施。发包人、代建单位和监理人为实现合同目的，可以使用承包人修建的场内临时道路江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：没有建设单位事先同意，承包程施工图提供给第三方使用，但政府职能部门检查需关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经建设单位书面同意，承包且其影响分部分项工程费超过0.1%时2）工：；：；：；：；：；：；江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工：；：；：；2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：费用包含在因2.5资金来源证明及支付担保 道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工单位所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经海安市工程B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的用。投标报价应根据投标人实际情况自主进行报价，并最大限度地满足招标文件的要求，的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其标准、等级低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施不得直接参照招标控制价随意下浮。如果投标人认为控制价中某一（或几项）项江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工的双倍从中标人结算价款中扣除，同时将中标人不影响师生正常教学和学习，相关费用投标人在投标时中综合考虑，结算时费3）涉及消防验收的产品需符合国家《消防产进场后须通知总承包单位、建设单位、代建单位及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。承包人自行采购的材料设备，建设单位已推荐品牌位提出书面申请，经总承包单位、监理单位、建设单位、代建单位确认后方可采购、使用测计划并报监理审批，凡图纸及规范中总未作要求的检测项目应报建设单位和建设中心单位认可后，方可施工。施工单位进场前，所有装修材料，进场前均须提供样品供建设单10）为防止色差，本项目中所有卫生洁具（坐便器程涉及的危大工程（如深基坑工程、起重吊装及安装、拆卸工程、脚手架工程、模板工程投标人负责，相关费用（包含但不限于方案设计费、专家空调工程报价必须包括完成图纸设计范围及招政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的用。同时包含招标文件（含设备清单）未明确列出但按常规应当包括各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准及清理结果应得到总承包单位、代建单位认可，否则，如发生相关费用由发包人、代建单位在工程结算价款工程施工结束后需进行全面保洁，费用包含在投标报价中，结算时不作调整，保1）项目负责人及项目班子成员应满足《省住房城乡建设厅关于明确施工标准及有关管理要2)本工程根据海公管办【2017】3号海安县政府投资工程施工现场管理人员考勤办法采取3）农民工实名制管理（包含对承包人分包或承包人与发包人共同发包的专业分包单位的农建设单位在支付工程款时按文件要求向发包人企业工资专户存入不低于金。发包人按中标单位提供的农民工工资清单按时发放。中标单位和工资发放需求报送给发包人。发包人须在“江苏省建筑工人实名求及时做好农民工用工和工资代发信息的登记和更新，并提供实时筑工人信息管理服务平台”的实名制系统中完成农民工基本信息上传。在工程项目开工示情况进行检查、督查和签字确认。此用工情况及工资发放情况的公示，须包含承包人发包人与发包人共同发包的专业分包单位农民工用工情况及工资发放情况公示。未按要求公考虑施工进度款支付频次，施工单位不得以建设单位未按月进行工人费用的拨付为由不按农民工资；建设单位在支付工程款时按文件要求向承包人企业工资专户存入不低于当期工程款总承包单位必须做好建设单位与总承包单位共同另行发包的各专业分包工程的费。总承包管理的义务及需提供的配合内容包含但不限于以下内容：总承包单位须向专业（1）本工程甲供材为艺术报告厅综合楼门厅、门厅挑高区、休息厅、税务部门相关规定缴纳的附征税金、附加税费等税费，由投标人自行咨询当地税务部门，缴清税款后方可付款。承包人纳税情况将作为工程项目结算审计的内容，如经审计发现，在县政府投资工程建设项目变更责任追究暂行办法》的通知：施工单位未经规范程序报批本工程工期要求较高，投标人应编制合理的施工组织计划、制订可行的进度计划程在合同约定的工期内按质完成，投标人在报价时充分考虑该因素，在中标后不得以此为市纪委监委应根据审计核减原因追究建设单位相关管理人员的责任，建设单位江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工源交易中心海安分中心”等相关网站予以公示，公示期间不得在海安市承揽工程业务18.投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在19.工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、20.本工程按照《县政府办公室关于印发海安县政府投资工程建设项目标后管理江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现承包人项目管理机构中其他管理人员必须与备案人员名单一致，且须接受发包人监理人承包人项目管理机构中其他管理人员必须与备案人员名单一致，且须接受发包人和勤指纹管理，主要管理人员按照江苏省住建厅网上备案要求进行人员备案。大型工程和小时。小型工程的项目经理每月到岗天数不少于当月天数的80%、安全员、施工员每月安排需满足现场管理需要和考勤时间要求，且项目经理与安全员、技术负责人等方式请假，未上报值班表的单位离开现场一律履行书面请假手续。出勤率按当月实除以当月天数计。项目经理离开现场必须向发包人、监理单位书面申请，经总监和发承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工其他关于分包的约定：/3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至验收交付使用4.2监理人员：；：；江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量合同当事人对工程质量有争议的，由四方协商确定的工程质量检测机构鉴定，合同当事人均有责任的，由四方根据。合同当事人无6.安全文明施工与环境保护6.1.1项目安全生产的达标目标及相应 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 6.1.4关于治安保卫的特别约定：①按建设行政管理部门②在进场前要制订对人员、材料使用、机械设备的操作及安全用电等各的实施意见》海政办发【2019】126新冠肺炎疫情防控期间，施工人员需服从建设单位、代建单位、总承包单位承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据本工江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：权提出变更项目管理人员，或者解除合同，但建设单位不予经济 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 标时报送样品进行采购供货，经监理工程师下达停工令的停工日期不3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍及分包单位进行施工而 承包人应编制材料供应计划，发包人、代建单位现场代表应对供应计划进行认真审 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 装饰类及安装类材料，具体以发包人、建设单位要求8.8施工设备和临时设施9.4现场工艺试验 位、发包人和承包人四方在合同中约定应予计量且按实际完成的工程量确定，完成发包单位、代建单位要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工发包人、建设年单位、代建单位提出变更的，应通过监理人向承包人发监理人提出变更建议的，需要向发包人、建设单位、代建单位以书面形计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的关于变更估价的约定: 为准。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法 方案后，由发包人、代建单位与承包人共同组织招标，招标的相关费用由承包人承担。招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。因承包人原因导江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工 位、代建单位和监理审核，经审核符合要求的，承包人可以与相关单位签订合同。对于承专项供应商或专业分包人之间的合同，承包人须分别提交给发包人、建设单位、代建单 设单位、代建单位可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人。 单位有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承包人直接实施的暂估价项目的约定：/合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指建设单位为可能发生工程变更变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部物价波动引起的价格调整：按《关于明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工纳。因此，建设工程计价中不再计列环境保护税。施工单位因违反环境保护的有关规定有适用(或类似)变更工程的价格，则执行(或参照)原有的综合单价；B、承包人投标函用(或类似)变更工程的价格，则由承包人按招标文件投标须知“招标控制价编制依据投标报价(扣除暂列金额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于招标控额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]；C、设计变更、现场签证引起工单位共同确认。无材料信息价和参考价的，经建设中心和甲方进行认质认价的材料价 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工工程量计算规则：见清单编制说明。关于单价合同计量的约定：按合同约定的实际完成工程量计量。 工程的子目(包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目)，按照专和有关计量资料。工程量报表和有关计量资料应当详实 的，可要求承包人、代建单位代表共同进行复核。承包人应协助监理人进行复核并按监提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正并得到发包人关于付款周期的约定1）装修工程量完成50%，付至合同总价的35%2）装修工程完工支付至合同总价的70%4）通过审核后付至结算审核价的97 件要求实施农民工实名管理中标单位应在合同签订前提供企业工资专户详细资料。建设单付工程款时按文件要求向发包人企业工资专户存入不低于当期工程款20%的专户资金。发中标单位提供的农民工工资清单按时发放。中标单位每月需及时将农民工用工情况和工资求报送给发包人。发包人须在“江苏省建筑工人实名制信息管理服务平台”中按要求及时江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工承包人要求支付工程款时，必须提供足额有效发票和招标合同备案表。承包人在申 所有工程款项的支付均须扣除建设单位供应的材料款及工程暂列金额。调整价款在进所有工程款的支付申请必须经发包人、总监理工程师双方共同签字关于进度付款申请单编制的约定：按代建单位（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人、代建单位完成审批并签发进度款支付证书的期限：江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后一个发包人逾期支付竣工付款的违约金的计算方关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工承包单位、和代建中心初审，向审计单位移交完整的工程结算资料。审核费用及相关要求），建设单位在应支付的相应款项中抵扣；对于项目结行政主管部门审核后列入黑名单，录入“南通市公共资源交易中心海安分中心”等相关网（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工书面通知发包人，由发包人书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺建设单位、代建单位可以直接要求承包人修复，或由发包人口头通知承包致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，但不支付违承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠 发包人、建设单位继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支关于其他保险的约定：承包人必须为所有进入施工现场的全部人员购买意劳资或安全纠纷，承包人对于施工人员进出场无有效管理措施或无法提供该施工人员有关记录证21.6拖欠民工工资，情节严重的，发包人、代建单位将向海安市有关行政、包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程21.14本工程按照《县政府办公室关于印发海安市政府投资工程建设项目标后管理暂行办法21.15工程变更：本工程按照海公管办【建【2017】3号《关于进一步加强政府投资工程建设项目工程变更备案管理的通知江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工1人员管理1.2建设单位、代建单位或上级相关行政主管部门权要求承包人限期更换不低于原招标资格的项目经江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工违约责任一览表1人员管理2材料管理2.1承包人未经建设单位、发包人、代建单2.5送检的材料、构配件等未通知监理3质量江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工管理3质量管理3.7消防检测或验收应在施工单位自检并经监理验收合格后书面申请，如因施工单位原3.8安装专业检测或验收应在施工单位自检并经监理验收合格后书面申请，如因施工单4安全门头未设置企业标志；9）大门未封闭，未设置门卫制度及门卫值班；10）危大工程未按江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工文明4.3基坑的临边防护、降排水措施、坑边荷载堆放、基坑支护监测、作业环境等不符合安全规4安全文明4.7存在其他安全隐患未按要求整改到位的或5进度管理5.1若因承包人原因造成本工程未能在规定的时间内竣工验收的，则每延迟竣工一江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工6工程变更人、建设单位、代建单位要求组织施工。承包人应在约定时间内拒绝承包人参加海安市政府投资项目代建工程的投标，由此造成的工期延误责任由承包人承7包89江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工）：）：）：）：江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例4．质量保修完成后，由发包人及建设单位江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工）：）：）：）：1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(应向其上级主管部门或纪委监察委、司法等有关机关2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工建的江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰的工程款优先江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工1．铝合金门窗、塑钢门窗、玻璃幕墙、无框门、3．门4．防护栏杆、楼梯栏杆等a．灯及灯座表面干净、无灰尘，无涂料等施工材料污染（尤其是在粉刷室内墙b．灯及浴霸等表面干净、无灰尘、无污迹（如果是嵌入式照明灯，嵌入空间内干净、c．石膏板或铝扣板吊顶表面以及接缝处干净江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工刷室内墙面或者拼装地板时，漂浮于木地板上的涂料微粒或者余留在地板上的胶水室内墙面或者安装踢脚线时，漂浮于踢脚线上的涂料微粒或者余留在a．座便器水箱内干净、无杂物，座便圈、座便器内以及四周干净、无灰尘、无b．必须清除座便器、蹲便器与地面接缝处涂抹的不规则硅胶；b．浴缸以及淋浴间水龙头表面干净、无灰尘、无污迹及水迹；c．淋浴间底座干净、无灰尘、无污迹及水迹，无水泥、硅胶、胶水等12．台盆（包括台面、水龙头、洗漱盆、镜子、柜子、毛巾架及玻璃架等施工材料污染，必须清除台面与洗漱盆接缝处涂抹的不c．柜子表面及内部干净、无灰尘，无胶水等施工材料污染（尤其是柜子制作过程中余留的胶水污染柜子内部洗漱盆的下水管表面干a．空调表面及四周干净、无灰尘，无涂料等施工材料污染（尤其是在粉刷室内墙面b．空调内机过滤网上干净、无灰尘、无污迹。江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工第五章工程量清单简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则 江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工江苏省海安高级中学东扩三期工程装修装饰施工22.国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其23.国家、地方、行业现行的有关材料、设备1.工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单第七章投标文件格式 一、投标函 方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数二、法定代表人身份证明