2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题及答案

2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务

练习题（一）及答案

单选题（共50题）

1、

可提供一次性无间断信道的交换方式是（）。当电路接通以后，用户终端面对的

类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供

了完全“透明”的信号通路。

A.电路交换

B.报文交换

C.数据报方式分组交换

D.虚电路方式分组交换

【答案】A

2、光（电）缆线路路由复测由（）负责组织。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】D

3、

阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极（）。

A.多15%

B.少15%

C.多10%

D.少10%

【答案】A

4、

终端节点功能包括（）。

A.接收信令和输出信息的处理

B.发送信号和接收信号

C.用户信息和信令信息的处理

D.接收信号和用户信息

【答案】C

5、

4G基于（）技术实现移动多媒体业务。

A.3G

B.IMS

C.WLAN

D.蓝牙

【答案】B

6、（）是移动通信所特有的。

A.互调干扰

B.邻道干扰

C.同频干扰

D.多址干扰

【答案】C

7、PTN网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是()平面。

A.传送

B.管理

C.配置

D.控制

【答案】D

8、

中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和

()O

A.频率稳定度

B.整机效率

C.信噪比

D.谐波失真

【答案】C

9、

通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。

A.通信主管部门

B.法制工作机构

C.承担法制工作的机构

D.法院

【答案】A

10、

如果微波射线通过大气波导.而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直

射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这

种衰落是（）。

A.闪烁衰落

B.波导型衰落

C,K型衰落

D.多径衰落

【答案】B

11、

SDH设备平均发送光功率的测试点在（）点。

A.R

B.S

C.M

D.N

【答案】B

12、

一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km

左右就需要设置中继站。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】A

13、

有线电视传输节目的总源头是（）。

A.终端设备

B.用户分配系统

C.干线传输系统

D.前端机房

【答案】D

14、

电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。

A.楼梯间

B.小于5m2卫生间

C.小于10m2办公用房

D.配电室

【答案】B

15＞人孔内光缆保护正确的是（）。

A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护

B.光缆接头盒放在管道出入口上方

C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为500mm+20mm

D.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔

【答案】A

16、

天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以。为半径的范围划为施工禁区,

其内不得设置起重装置及临时设施。

A.塔高的四分之一

B.塔高的三分之一

C.塔高的二分之一

D.塔高的三分之二

【答案】B

17、

通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（）溶液。

A.硫酸

B.盐酸

C.硝酸

D.醋酸

【答案】A

18、

程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V,直流电压允许变化范围为。。

A.(-57-40)V

B.(-57-50)V

C.(-58〜-40)V

D.(-58-50)V

【答案】A

19、

延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。

A.电路交换

B.报文交换

C.数据报方式分组交换

D.虚电路方式分组交换

【答案】A

20、15mm2的电力电缆应采用()连接电源。

A.打接头圈

B.焊接

C.压接

D.绕接

【答案】C

21、属于第四代移动通信技术的核心网是()核心网。

A.CDMA2000

B.WCDMA

C.TD-SCDMA

D.LTE

【答案】D

22、

固定无线接入的主要技术不包括（）。

A.LMDS

B.不可见光无线系统

C.卫星通信系统

D.MMDS

【答案】C

23、有线电视传输工程信号传输的方向是（）。

A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端

B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端

C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端

D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端

【答案】D

24、

关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。

A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇

B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争1生报价

C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理

D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位

【答案】c

25、

执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经

上一级通信主管部门批准，可以延长至（）日。

A.90

B.150

C.180

D.200

【答案】C

26、

光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，

因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是

（）光缆。

A.层绞式结构

B.束管式结构

C.骨架式结构

D.都不对

【答案】B

27、发射机的防雷与接地宜采用（）接地方式。

A.分散的

B.独立的

C.分组的

D.集中的

【答案】D

28、

执法人员调查收集证据或者进行检查时，不得少于（）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

29、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光强度的控

制。

A.电压

B.电流

C.电阻

D.电容

【答案】B

30、

以下（）是5G低功耗大连接场景业务需求。

A.工业控制

B.大范围覆盖

C.M2M

D.互联网业务

【答案】C

31、

以下塑料管道不需要包封的是（）。

A.双壁波纹管

B.梅花管

C.ABS管

D.硅芯管

【答案】C

32、

对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门

可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届

满之日起（）日内向人民法院提出。

A.100

B.120

C.150

D.180

【答案】D

33、通信电源的交流供电系统不包括（）。

A.交流配电屏

B.高频开关电源

C.燃油发电机

D.UPS

【答案】B

34、

关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。

A.高低差在0.6m及以上的沟坎处，应设置护坎保护

B.管材内径不小于光缆外径的1.5倍

C.机房槽道走线架1.5~3米

D.同沟布放多根管时，管间距应保持60mm间距

【答案】C

35、

如果微波射线通过大气波导.而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直

射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这

种衰落是（）。

A.闪烁衰落

B.波导型衰落

C.K型衰落

D.多径衰落

【答案】B

36、

执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经

上一级通信主管部门批准，可以延长至（）日。

A.90

B.150

C.180

D.200

【答案】C

37、

通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。

A.直流配电屏输入端

B.直流配电屏输出端

C.整流器输入端

D.整流器输出端

【答案】B

38、光纤中存在色散会导致（）o

A.脉宽变宽

B.脉宽变窄

C.幅度变大

D.幅度变小

【答案】A

39、现代通信网的主体是（）。

A.传送网

B.支撑网

C.业务网

D.同步网

【答案】C

40、通信局（站）的接地方式，应按（）的原理设计。

A.独立接地

B.联合接地

C.分组接地

D.分级接地

【答案】B

41、

目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含（）。

A.同步网

B.公用电话网

C.数字数据通信网

D.移动通信网

【答案】A

42、

柜式设备机架安装时，应用4只M10〜M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与

走线架上梁加固。

A.背面

B.侧面

C.底部

D.顶部

【答案】D

43、

广播电视中心系统调试时输入电平应（），衰减器的衰减值应（）。

A.保持高压，处于最小位置

B.保持低压，处于最大位置

C.由小加大，由大变小

D.由大变小、由小加大答案

【答案】C

44、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的（）用光时域反射仪（OTDR）测光

纤的长度；

A.扭绞系数

B.折射率系数

C.单位长度衰减系数

D.后向散射信号强度

【答案】B

45、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（）措施防雷。

A.与电杆连接

B.装设架空地线

C.绝缘处理

D.穿管保护

【答案】B

46、

TD-SCDMA和CDMA2000最主要的区别是（）。

A.功率控制

B.切换方式

C.分集技术

D.基站同步

【答案】B

47、

计算机网络的主要目的是（）。

A.资源共享

B.提高系统可靠性

C.均衡负荷

D.提供灵活的工作环境

【答案】A

48、

关于光纤的说法，错误的是（）。

A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质

B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成

C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折

射率低

D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从

表面逸出

【答案】C

49、

下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。

A.盗接邻居电话线路

B.使用复制的电信号码

C.故意复制计算机病毒

D.冒用证件办理入网手续

【答案】C

50、

通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。

A.直流配电屏输入端

B.直流配电屏输出端

C.整流器输入端

D.整流器输出端

【答案】B

多选题（共20题）

1、

直流供电系统由（）等部分组成。

A.直流配电屏

B.蓄电池

C.直流变换器

D.交流变换器

E.整流设备

【答案】ABC

2、

设备通电前的检查应包括。。

A.插好架内保险和分保险

B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物

C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固

D.开关预置位置符合说明书要求

E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠

【答案】BCD

3、

某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修

复线路并加装钢管保护。在沿线增设宣传牌，该公司可向责任单位索赔的费用

包括()o

A.临时疏通业务的费用

B.线路修复的人工费、材料费

C.加装保护钢管的费用

D.增设宣传牌的费用

E.支付用户的损失赔偿费用

【答案】AB

4、

分组交换中虚电路方式的特点（）。

A.会产生失序现象

B.不会独占线路

C.需要预先建立逻辑连接

D.适用于传真业务

E.分组头中含逻辑信道标识

【答案】BD

5、

用户终端移动的无线接入有（）。

A.蜂窝移动通信系统

B.卫星通信系统

C.集群调度系统

D.无线市话

E.无绳电话

【答案】ABCD

6、

安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）o

A.电压

B.电阻

C.电流

D.杂音

E.极性

【答案】A

7、

网络优化主要从（）等方面来进行分析。

A掉话

B.无线接通率

C.切换

D.干扰

E.上下行速率

【答案】ABCD

8、

灯具的支撑悬吊装置有（）。

A.横向滑轨

B.纵向滑轨

C.滑轨式悬吊装置

D.吊杆式悬吊装置

E.行车式悬吊装置

【答案】CD

9、

关于电气调光设备，下列说法不正确的有（）。

A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度

的控制

B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅

C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大

D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命

E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0〜220V

内变化，从而达到控制灯光亮度的目的

【答案】AC

10、

微波收、发信机包括()等主要电路。

A.上/下变频

B.微波本振

C.复用解复用

D.功放

E.空间分集接收

【答案】ABD

11、

在通信网中，基本的拓扑结构有()。

A.网状网

B.总线型网

C.星形网

D.复线型网

E.环形网

【答案】ABC

12、

对电信网络按服务对象进行分类，可分为()。

A.数据通信网

B.光缆通信网

C.公用通信网

D.本地通信网

E.专有通信网

【答案】C

13、下列关于接地装置安装的说法，正确的有()o

A.接地引入线长度不宜超过30m

B.接地引入线可采用90mm2的铝导线

C.接地体埋深距地面应20.5m

D.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理

E.设备机架应采用截面不小于16mm2多股铜线接地

【答案】AD

14、

属于光通信系统传输网技术体制的有()。

A.准同步数字体系(PDH)

B.同步数字体系(SDH)

C.光波分复用(WDM)

D.软交换体系

E.IP传输系统

【答案】ABC

15、

县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括（）。

A.符合城市建设规划

B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府

C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合《规范》的要求

D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区

E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等

【答案】ABD

16、

路由器主要由（）组成。

A.输入端口

B.交换机构

C.天线

D.处理机

E.输出端口

【答案】ABD

17、

TD-SCDMA采用TDD模式，并同时采用了（）等一系列高新技术。

A.时分多址（TDMA）

B.同步CDMA

C.智能天线

D.软件无线电

E.接力切换

【答案】BCD

18、全光网络主要由（）组成。

A.同步网

B.信令网

C.城域网

D.接入网

E.核心网

【答案】CD

19、关于综合布线工程，说法正确的有（）。

A.综合布线系统是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系

统，是建筑物内的“信息高速公路”

B.预埋在墙体中间的金属管应有不小于0.1%的排水坡度

C.弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形

D.线缆布放过程中为避免受力和扭曲，不得采用机械牵引

E.在建筑物中预埋线槽必须具有相同的尺寸

【答案】ABC

20、下列关于接地装置安装的说法，正确的有()o

A.接地引入线长度不宜超过30m

B.接地引入线可采用90mm2的铝导线

C.接地体埋深距地面应20.5m

D.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理

E.设备机架应采用截面不小于16mm2多股铜线接地

【答案】AD

大题(共10题)

一、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖

沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单

位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加

工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日

开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不

当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改

变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月

17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28

日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事

件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。

2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所

需管理费为增加人工费的50%,则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为

人工费的50%(含管理费)，请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、

ACWP,并计算CV、SVo5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不

符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？

【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于

施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于

甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设

计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪

暴发属于不可抗力。

2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/(60000/30)=3天;

事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索

赔费用：人工费40工日X50元/工日X(1+50%)=3000元机械费500元/台班

X10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米X10元/延米=60000

元

二、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，

建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资

质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按

照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理

工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交

了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认

为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监

理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。

在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为

无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的

拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范

要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单

位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工

程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进

度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工

程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施

工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交

了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终

停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工

报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要

求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，

顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交

工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报

送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和

竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单

位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同

验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审

计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：（1）建设单位选定的监理单

位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？

监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？（2）监理单位向建设单位送交

监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？（3）在此背景中，包含了监理

单位的哪些工作内容？（4）现场监理人员的质量控制存在什么问题？（5）总监理

工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？（6）此工程中，监理单位所作

的信息管理工作有哪些？

【答案】（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与

施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能

够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资

质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级

监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工

程。（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理

单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即

开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地

送交。（3）在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投

资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。（4）现场监理人员在质量控制

过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工

验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线

时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在

地锚石上,这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆

和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生

安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工

程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。（5）总监理工程师收到施工单位递

交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位

和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。（6）在本工程中，

监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报，收

集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成

的工程量，收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检

查报告、工程监理总结报告等。

三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程

施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部

帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其

整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光

缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎

被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道

其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受

此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，

要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次

包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解

的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很

大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门

仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了

此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的

费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费

用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：（1）此合同对

于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？（2）在此项目的合同

中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程

中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？（3）如果合同双方对

此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪

些？（4）在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一

段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝

工的费用，施工单位应如何进行索赔？

【答案】（1）此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得

不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中

挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次,如果执

意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结

算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应采取措施避免发生此类事故。（2）如果

工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单

和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文

件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工

作量应拒绝完成。（3）如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工

单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有

协商、调解、仲裁和诉讼。（4）施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的

28天内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索

赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔

报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有

关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已

经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以

及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要

求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。

四、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级

公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同

签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概

况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本

目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提

供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工

程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1.指出本工

程施工组织设计中缺少的主要内容。2.列出可能影响本工程进度的相关单位。

3.按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做

答）。4.如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作

的最迟开始时间和最迟完成时间。

【答案】1•①施工组织设计的编制依据；②环境目标及控制计划（措施）；③

用工计划（人员安排）；④仪表使用计划；⑤材料需求计划。2.①公路部门②

铁路部门③建设单位④施工单位⑤设计单位⑨监理单位⑦供货单位3.4.光缆

接续最迟开始时间为第32天光缆接续最迟完成时间为第39天中继段测试最迟

开始时间为第40天中继段测试最迟完成时间为第40天

五、

1.背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配

合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工

程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋

深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲

毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此

项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合

作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提

出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金

额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查

前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结

算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估

算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项

目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同

中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量

照实结算。2.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范？(2)针对

此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施

工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益？(3)如

果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议？(4)在施

工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整

改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施

工单位应如何进行索赔？

【答案】

(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应

的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、

造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如

果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按

实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免

发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应

直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成

相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不

到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最

终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争

议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索

赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程

师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出

延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如

果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进

一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证

部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔

权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔

证据，力争友好地协商解决。

六、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞

争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的

某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购

买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在

投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，

经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单

位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此间

题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最

接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的

施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评

标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标

文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此

进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问

题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终

确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建

设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最

终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以

后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程

开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成

此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过

程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题（1）建设单位在此

次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？（2）未中标的施工单位

应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？

【答案】（1）建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进

行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建

设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方

可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有

自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家

有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要

求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%0⑤接受逾期递

交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。

⑥投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对

同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。⑦

建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工

合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投

标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。

（2）未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向

其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。

七、

【背景资料】

：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工

作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项

目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一

个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变

更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的

现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验

收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位

在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。

竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理

了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基

站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去

处理。问题：1.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投

产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做

哪些工作2.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织

的竣工验收存在哪些问题3.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题

4.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由

【答案】

八、

背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋

深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处

与电力电缆交越施工单位进行了现场考察，建立了临时

设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结

束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突

然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前

进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收

要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？

2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考P267案例1L420072问题13.为

什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原

因是什么？参考P291案例1L4200083问题15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟

时应采用哪些措施？

【答案】

1.P209（本小题4分）①距离施工现场近（1分）；②运输材料、设备、机具

便利（1分）；◎通信、信息传递方便（1分）；④人身及物资安全（1分）。

2.（本小题6分，1项2分，满分6分）①跨距200米的跨河施工；②直埋光

缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。

3.P278（本小题4分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境

温度过低（2分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2

分）。4.（本小题2分