版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第19页共19页工程项目合同常用版甲方单位名称:(公章)乙方单位名称:(公章)甲方为承包国(地区)工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在建设银行总行号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。第一条乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)元。第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时的审核依据,并作为本合同的附件。第三条乙方提供的贷款,期限年个月。甲方保证从签订合同之日起至____年____月____日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。第四条贷款利息在合同规定还款期内,按年息的×%计算。超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。第五条乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从(单位)资金中清偿。第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。甲方单位名称:(公章)负责人:(签章)甲方的担保单位名称:(公章)负责人:(签章)乙方单位名称:(公章)负责人:(签章)工程项目合同常用版(二)甲方:乙方:根据有关规定,在平等、互利、自愿合作的前提下,经甲、乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲、乙双方的利益,双方订立如下协议:一、工程管理:乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。二、工程的基本情况工程名称:_____居民安置小区道路工程施工地点:_____居民安置小区三、承包的形式:为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。四、工程承包的具体内容:1、道路工程整平及碾压;2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚30砼面层;3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;5、道路边雨水管300,污水管400,预制钢筋砼管道安装;6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;7、人行道平整(不含垫层、面砖);8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。五、工程价款:元(元整)。六、施工工期乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。拟定开工时间为:根据项目部要求拟定竣工时间为:按项目部规定七、工程质量1、该工程的质量等级为合格。2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。八、施工安全乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)九、文明施工管理文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。十、计划生育管理乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。十一、治安管理乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。十二、工程款结算办法1、按预算造价签订合同总价包干形式。2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。十三、工程款的支付办法乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。十四、甲方的权利及义务1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。2、甲方应履行合同中的条款。3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。十五、乙方的权利和义务1、乙方应遵守合同条款。2、乙方应按合同规定进行管理。3、乙方有权对甲方提出建议。4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。十六、其它规定如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。十七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。十八、其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日工程项目合同常用版(三)发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)甲方承建的泥工单项工程,于____年____月____日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:一、工程内容:按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工.并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装。二、承包造价:以总价____元承包给乙方。三、组织领导:1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。四、双方责任:1、甲方责任:1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。2)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。2、乙方责任:1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。5)严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。7)泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。8)泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。9)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。五、工程质量及验收标准:工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。六、工期:根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。七、付款方法:1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。八、其它:1)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。2)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。十、甲方对以上各条款负有解释权。十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____代表:_____代表:_____签约时间:____年____月____日签约时间:____年____月____日工程项目合同常用版(四)甲方委托乙方对_____进行_____作业,并签订以下合同。第一条业务对象名称:_____所在地:_____作业面积:_____第二条作业范围及内容_____。第三条清洁工具及部分消耗品_____。乙方以承包工的方式承包,作业机械及配套工具等由乙方负责。第四条承包费用及结算方式_____。第五条施工工期乙方的开工日期由甲方通知,自____年____月____日至____年____月____日止,时间为____天。(如因整体工程延期,交叉施工等不可抗拒原因造成的延期,以甲乙双方协商的最终日期为准)第六条合同以外业务的特殊费用甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用,应事前甲乙双方协商决定。第七条甲方的责任和义务1.对乙方清洗保洁工作进行监督、检查:2.为乙方作业人员提供工作期间的水、电(安全用电)、存放器材、清洁剂的库房等必要的'工作条件:3.协调在乙方工作中与相关部门的关系:4.及时支付乙方劳务费用。第八条乙方的责任和义务_____。第九条违约责任及合同的变更1.甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行处罚。2.合同期限内,任何一方有合理原因造成无法履行合同,需在终止合同前____天,书面通知对方,否则终止合同一方,将按执行合同50%支付违约金。第十条结帐方式_____。第十一条其它对此合同未规定的事项对及对此合同的解释发生异议时,甲乙双方在诚挚的基础上协商解决。此合同一式____份,双方负责人签字、盖章后生效,双方各执____份同等有效。甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____代表人(签字):_____代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日工程项目合同常用版(五)委托方:(以下简称甲方)承揽方:(以下简称乙方)经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方承包毛竹架,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约。经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。一、承包范围:乙方向甲方承包外墙竹架1_6层的搭设。二、结算方式:按建筑平方计算,每平方元整,安全网以所挂外墙面积计算每平方元整。三、施工过程中甲乙双方需相互配合。如有外手架原因出现问题,由乙方负责。四、合同补充:五、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。六、本合同一式贰份,双方签字盖章生效。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日工程项目合同常用版(六)项目名称:发包人:承包人:____年____月____日合同书发包人:承包人:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况及承包范围1.项目名称:2.项目地点:3.资金来源:4.施工承包范围:包括但不限于本项目施工设计图纸(含设计变更)及预算中所规定内容。二、合同工期工期:(日历天)内完成并移交全部工程,自合同签订之日起计算,直至竣工验收合格之日止。三、施工质量及检验1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用,否则,一律不得使用于本工程。2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、合同价与支付方式1.合同暂定工程量见附件1,合同含税价暂定为:人民币(大写),其中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式,包工包料,并按约定单价进行套用。3.关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;(2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;(3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:按现行计价规定及定额计算,其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的《玉林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《玉林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的,经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。4.关于合同价款支付:(2)工程竣工验收合格,经双方确认工程量及结算总价后个工作日内支付实际结算总价的100%。(3)支付工程款前,承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为的增值税专用发票(含税)给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同,则按竣工结算办理。五、争议处理1.关于工程造价引起的纠纷,任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理,且应遵照执行其处理意见。2.因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。六、词语含义本合同中词语含义与《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_20______0201)第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。七、合同组成文件及补充协议1.下列文件可视为本合同文件的组成部分:(1)技术标准和要求;(2)已标价工程量清单及单价;(3)图纸;在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或印章)及盖单位章。2.合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。八、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。附件:附件1:工程量清单(以下无正文内容)发包人(盖章):_____承包人(盖章):_____法定代表人或委托代理人:__________法定代表人或委托代理人:__________地址:_____地址:_____邮政编码:_____邮政编码:_____电话:_____电话:_____工程项目合同常用版(七)甲方:乙方:乙方承接的工程项目(以下简称工程项目),共幢,总建筑面积㎡,工程总造价万元,甲乙双方同意该工程项目合作营建,并订立如下条款:一、该工程项目由乙方自主组织施工,实行独立核算,自负盈亏,工程施工中所需的资金、材料、劳动力等由乙方出资和筹备,以及负责组织,实现的税后利润归乙方所有,工程出现亏损由乙方承担,与甲方无关。二、该工程项目应缴交有关部门的各项规费和应需缴纳的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 溧河乡卫生院抗菌药物静脉输液培训考试
- 药用高分子材料智慧树知到答案2024年德州学院
- 5高中数学新教材课堂导学案(直线方程的点斜式与斜截式一般式)
- 江苏省连云港海宁中学2024-2025学年九年级上学期第一次月考数学试题
- 伴热设备行业相关投资计划提议范本
- COD自动在线监测仪行业相关投资计划提议
- 工程造价相关行业投资方案
- 无碱玻璃基片行业相关投资计划提议
- 江苏省盐城市滨海县初中教育集团2023-2024学年部编版九年级上学期12月份月考历史试卷
- 胶印机噪声控制与环保降噪技术
- 医药产品经理成长手册
- 新版六年级音乐上册ppt课件3《波斯市场》-人音版
- 《致云雀》(教学课件)高一语文统编版必修上册
- 检验科应急预案范文(4篇)
- 森林消防服务投标方案(完整技术标)
- 2023年公路水运工程施工企业安全生产管理人员考试试卷(附答案)
- 产品工艺规程编制及管理规程
- 员工入职登记表-模板实用文档
- 文体部部长竞选演讲稿9篇
- 2023-2023CSSCI来源期刊影响因子及分类
- 四年级下册综合实践活动说课稿-环保袋 全国通用
评论
0/150
提交评论