2011二级建造师《建设工程施工管理》预测试题(2)-中大网校

2011二级建造师《建设工程施工管理》预测试题(2)总分：120分及格：72分考试时间：180分一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）(1)某工程项目中，A公司作为工程承包人与B公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由B公司负责现场的脚手架搭设，A公司负责提供该分包工程所需的材料，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。根据场景，回答{TSE}题：{TS}该项目中，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由（）办理或获得保险。A.B公司B.发包人C.A公司D.工程师(2)工程承包人应在收到劳务分包人递交的结算资料后（）天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。A.56B.28C.14D.7(3)固定劳务报酬可以调整价格的情况是（）。A.通货膨胀导致劳务价格变化B.由于劳务分包人原因造成的返工C.由于劳务分包人原因造成的安全事故D.法律政策变化导致劳务价格变化(4)分包人按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。由此发生的费用由（）承担。(5)在劳务分包合同条款中规定的工程承包人的主要义务中，承包人组建与工程相适应的项目管理班子全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程和质量向（）负责。A.承包人B.发包人C.分包人D.工程师(6)在建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人须服从（）转发的发包人及工程师的指令。A.工程承包人B.监理工程师C.项目经理D.有关责任人(7)采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬(8)甲公司准备实施一个大型建设项目的管理任务，为提高项目组织系统的运行效率，减少项目组织结构的层次，该公司决定设置纵向和横向工作部门。根据场景，回答{TSE}题：{TS}该项目所选用的组织结构模式是（）。A.矩阵组织结构B.项目组织结构C.线性组织结构D.职能组织结构(9)常用组织结构模式不包括（）。A.职能组织结构B.部门组织结构C.线性组织结构D.矩阵组织结构(10)为避免纵向和横向工作部门指令矛盾时对工作产生的影响，宜选择的做法是（）。A.让两类部门自己解决矛盾B.明确以纵向指令或横向指令为主的管理模式C.由最高管理者亲自指挥D.由公司员工判断(11)在国际上，（）组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式。A.职能B.线性C.部门D.矩阵(12)组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图反映一个组织系统中各组成部门之间的（）。A.职能关系B.指令关系C.组织关系D.合同关系(13)业主方与各方项目参与者有各自的项目管理任务，这些项目管理任务都应明确由哪个部门(或个人)负责，由哪些工作部门(或个人)．配合或参与。进行这项工作的组织工具是（）。A.项目结构图B.工作任务分工表C.工作流程图D.组织结构图(14)业主方与项目各参与方都有各自的项目管理任务，都应编制各自的项目管理任务分工表，为了制定这个表，应先进行的工作是（）。A.绘制结构图B.明确合同关系C.详细分解相关管理任务D.确定管理职能(15)管理是由多个环节组成的过程，其中属于决策环节的是（）。A.执行补救方案B.制定几个可能的补救方案C.从多个方案中确定一个拟执行方案D.检查补救方案的执行情况(16)某市教育局作为该局综合大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第二建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。根据场景，回答{TSE}题：{TS}建筑设计研究院项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的出图方式C.设计信息管理D.设计的安全管理(17)第二建筑公司项目管理的目标应包括（）。A.项目的投资目标B.施工的安全管理C.施工的进度目标D.施工的信息管理(18)作为项目业主，该市教育局的进度目标是指该局综合办公楼的（）。A.立项时间目标B.投产时间目标C.启用时间目标D.运营时间目标(19)场景某承包商与工程业主签订了一份包工包料合同，工期为l年半。合同中有关结算条款规定如下：①每月物价综合调整系数均为1．2；②业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。扣款基数为各月承包商有权获得的所有款项；③开工前业主向承包商支付的预付款为90万元，并在最后三个月平均分摊扣回。根据场景，回答{TSE}题：{TS}工程开工第1个月，经造价工程师核实，该月完成永久性工程价值50万元。在本月的施工中，为保证施工质量，乙方在施工中变更了设计尺寸，使砌体工程量增加了401113，综合单价为180元/m3。则本月应支付的工程款为（）万元。A.27B.57C.57．4D.60．4(20)工程进行到第6个月，由于正值雨季，大雨导致1台施工机械窝工2天，20名工人窝工3天，承包商为此提出费用索赔，并要求延长工期，则以下说法中正确的是（）。A.施工机械费索赔应予批准B.人工费索赔应予批准C.工期索赔应予批准D.所有索赔要求均不予批准(21)工程进行到第16个月，经造价工程师核实，该月完成永久性工程价值100万元，本月因甲方提供的电源出故障，造成施工现场停电，造成损失2000元，则本月应支付的工程款为（）万元。A.84B.84．19C.114D.114．19(22)该工程在保修期间发现了因材料质量不合格引起的质量缺陷，以下说法中正确的有（）。A.若是施工单位采购或经其验收同意的，应由施工单位和建设单位共同承担经济责任B.若是建设单位采购的，应由建设单位承担经济责任C.不论材料由谁采购与验收，均由建设单位承担经济责任D.不论材料由谁采购与验收，均应由材料供应单位承担经济责任(23)某工程，甲乙双方就合同文件进行了详细的磋商，但是由于设计图纸未到位，双方希望在合同文件中，合同价款以暂定的形式出现，在具体合同条款中明确约定双方认可的计价方式和原则。在合同谈判过程中，甲方为规避风险，提出本工程采用固定总价的合同形式，乙方根据该工程的具体情况，提出本工程适宜采用可调整价格合同形式。假设本工程合同额为8000万元，总工期为25个月，工程分两期进行验收，第一期为15个月，第二期为10个月。在工程实际实施过程中，出现了下列情况。(1)工程进行到第8个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。(2)复工后，在工程后期，工地遭到当地百年罕见的台风袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了2个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。根据场景，回答{TSE}题：{TS}对于业主而言，采用固定总价合同形式发包工程，比较有利于业主控制（）。A.质量B.进度C.投资D.纠纷(24)《建设工程施工合同示范文本》规定，合同双方可约定，可对合同价款进行调整的条件不包括（）。A.法律法规政策变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时D.通货膨胀(25)发包人将某建设工程项目以固定总价合同的计价形式发包，为了合理分摊风险，发包人在合同中约定重大变更或其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。为此，需要在合同中明确（）。A.调整合同价格的方式B.允许变更的内容C.调整合同价款的支付方式D.调整合同价款的支付时间(26)因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润B.延长工期和(或)增加费用C.增加费用D.延长工期(27)投标人在投标以固定总价合同的计价形式发包的建筑工程项目时，需要认真考虑对报价影响的价格风险不包括（）。A.计算错误B.设计误差C.漏报项目D.人工费上涨(28)《建设工程施工合同示范文本》规定，发包人（），不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A.在分包人未提交工程进度表时B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.未经承包人同意(29)在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，．现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时，发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.发包人承担损失责任B.发包人与承包人共同承担损失责任C.保管员负责赔偿损失D.承包人员负责赔偿损失(30)为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由（）。A.承包人负责检验工作，并承担检验费用B.发包入负责检验工作，承包人承担检验费用C.承包人负责检验工作，发包入承担检验费用D.发包人负责检验工作，并承担检验费用(31)《施工合同示范文本通用条款》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，相应顺延工期C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延D.发包人追加合同价款，工期不予顺延(32)由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求，处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。A.费用由承包人承担，工期不予顺延B.费用由发包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期予以顺延D.费用由承包人承担，工期予以顺延(33)承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应（）。A.由发包人承担B.双方以书面形式议定C.由承包人承担D.由工程师确定(34)某建筑公司承接了某省体育场地下制冷站工程，为了控制施工成本，项目部首先分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解，确定了计划值；然后收集了实际值，并与计划值进行了比较，发现成本超支，接着采取了调整项目组织结构、重新进行管理职能分工的措施，最后项目顺利完成。场景中项目部对成本的控制过程，体现了（）的基本方法论。A.事前控制B.跟踪控制C.事中控制D.动态控制(35)项目部确定成本计划值应通过（）进行。A.比较施工成本的计划值和实际值B.收集施工成本的实际值C.编制月施工成本计划D.编制施工成本计划(36)项目部采取的对成本纠偏的措施属于（）。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施(37)在整个成本目标控制过程中，最核心的是（）。A.编制成本计划B.收集实际成本C.计划成本与实际成本比较D.纠正成本偏差(38)施工进度目标的逐层分解是从（），逐步地由宏观到微观，由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。A.施工开始前和在施工过程中B.施工开始前和竣工验收后C.施工开始后和施工结束后D.保修期开始前(39)取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。A.政府主管部门B.业主C.施工企业D.监理工程师(40)某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其的处理主要是（）。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格(41)某项目采用规定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性很大，且估计如果发生造成的损失属于中度损失，则这种风险的等级应评为（）等风险。A.二B.三C.四D.五(42)对难以控制的风险向保险公司投保是风险（）的一种措施。A.规避B.转移C.减轻D.自留(43)项目施工过程中，可能发现在地质资料中未标明的软土层，而应进行软土地基处理等工作，使施工进度延误，这种风险属于风险类型中的（）风险。A.工程环境B.组织C.技术D.经济与管理(44)某工程监理单位在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位（）。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚(45)甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当（）。A.要求丙设计院改正B.要求乙建设单位改正C.报告乙建设单位要求丙设计院改正D.报告总监理工程师下达停工令(46)派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托，对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施(47)某施工企业承揽了一办公楼的建筑施工任务，公司随后组建了该工程的项目经理部，公司和项目部都设置了安全管理机构，项目部也编制了该工程的施工安全管理计划和施工安全技术措施，该企业选派A为工程项目经理。该施工单位为了缩短工期，在浇筑楼板混凝土过程中，进行24小时连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。施工期间，为了节约成本，项目经理A安排将现场污水直接排入邻近的河流。根据场景，回答{TSE}题：{TS}该施工企业安全管理机构的第一责任人是（）。A.总工程师B.专职安全员C.总经理D.法定代表人(48)施工安全管理的工作目标要求按期开展安全检查活动，对查出的事故隐患的整改应达到整改“五定”要求，即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人和（）。A.定整改验收人B.定整改预算C.定整改方案D.定整改目标(49)在工程项目施工技术交底中，（）要对劳务分包方的班组进行分部分项工程安全技术交底，并监督指导其安全操作。A.分包商技术负责人B.专业责任工程师C.总承包公司的总工程师D.项目经理部技术负责人(50)施工现场搅拌机前台，混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。A.根据施工方便就道排放B.直接排入市政排水管网或河流C.直接排出场外D.通过现场沉淀池后排入市政排水管网(51)各种混凝土搅拌机夜间施工时，产生的噪声不得超过限值（）dB。A.50B.55C.65D.70(52)工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经（）批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.业主D.政府主管部门(53)某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。合同中约定按建标I-20033206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)。<Ahref="javascript:;"></A>该工程在施工过程中出现了如下事件。事件1：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长l0天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。事件2：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。事件3：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。(54)按上图施工进度计划，该工程的工期为（）天。A.380B.320C.390D.370(55)事件1属于建设单位风险的范畴，这种风险属于风险类型中的（）风险。A.工程环境B.组织C.技术D.经济与管理(56)事件2中，承包商可索赔材料费的情况是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化(57)FIDIC合同条件下，工程变更价款的确定，宜对有关工作内容采用新的费率或价格的情况是（）。A.工程量变动小于5％B.工程量变动小于10％C.工程量变动大于5％D.工程量变动大于10％(58)某沟槽长335．1m，底宽为3m，室外地坪设计标高为-0．3m，槽底标高为-0．3m，无地下水，放坡系数为1：0．67，沟槽两端不放坡，采用挖斗容量为0．5m<SUP>3</SUP>的反铲挖掘机挖土，载重量为5t的自卸汽车将开挖土方量的60%运走，运距为3km，其余土方量就地堆放。经现场测试的有关数据如下：(1)假设土的松散系数为1．2，松散状态容重为1．65t/m<SUP>3</SUP>；(2)假设挖掘机的铲斗充盈系数为1．0，每循环l次时间为2分钟，机械时间利用系数为0．85；(3)自卸汽车每一次装卸往返需24分钟，时间利用系数为0．80。注：“时间利用系数”仅限于计算台班产量时使用。根据场景，回答{TSE}题：{TS}施工机械工作时间中的不可避免的无负荷工作时间应属于（）。A.必须消耗的时间B.停工时间C.有效工作时间D.不可避免的中断时间(59)确定机械台班定额消耗量时，首先应（）。，A.确定机械正常的生产效率B.确定机械正常生产率C.确定正常的施工条件D.确定机械工作时间的利用率(60)挖掘机台班产量为（）m<SUP>3</SUP>/台班。A.100B.102C.101D.104(61)若该工程，承包商以自有机械设备施工，期间由于业主原因导致停工，则承包商计算窝工费向业主提出索赔时应按（）。A.设备台班费B.设备台班折旧费C.设备使用费D.设备租赁费(62)自卸汽车台班产量为（）m<SUP>3</SUP>/台班。A.47．51B.48．51C.49D.51(63)预算定额是以（）为对象编制的定额。A.建筑物或构筑物各个分部分项工程B.扩大的分部分项工程C.整个建筑物和构筑物D.独立的单项工程或完整的工程项目(64)投资估算指标通常是以（）为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的。A.扩大的分部分项工程B.独立的单项工程或完整的工程项目C.整个建筑物和构筑物D.建筑物或构筑物各个分部分项工程(65)在建设工程按编制程序和用途分类中，（）是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.概算定额(66)在人工定额的制定方法中，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的方法是（）。A.统计分析法B.技术测定法C.比较类推法D.经验估计法(67)某工程双代号时标网络计划如下图所示。<Ahref="javascript:;"></A>各工作的成本斜率分别如下表。在实施中，由于多种原因，需要压缩工期一周。(68)如果工作E实际进度延误了4周，则施工进度计划工期延误（）周。A.2B.3C.4D.5(69)在假设安全、质量不受影响的情况下，将场景中的计划压缩一周最应该选择压缩（）工作。A.AB.RC.CD.G(70)建设工程项目的总进度目标是在项目的（）阶段确定的。二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1)某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生了如下事件。事件1：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0．2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件2：混凝土工程当年6月份开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用l．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月。承包商拟提出索赔。事件3：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答{TSE}题：{TS}针对事件1，在工程动态结算时，采用调值公式法进行结算需要做好（）等工作。A.确定调值品种B.确定调值幅度C.商定调整因素D.确定考核地点和时间E.确定价格调值系数(2)FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括（）。A.开工时的市场价格B.政府指定的价格C.基准时期的市场价格D.工程价款结算时的指令价格E.与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格(3)针对事件2，承包商可索赔（）。A.防雨排水措施增加量B.不可辞退工人窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费(4)针对事件3，以下说法中正确的有（）。A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠的利息，并承担违约责任B.甲承包商可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C.甲承包商可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E.若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任(5)索赔证据的基本要求是（）。A.真实性B.及时性C.全面性D.关联性E.科学性(6)常见的索赔证据主要有（）。A.工程各项会议纪要B.发包人或工程师签认的签证C.投标前发包人提供的参考资料和现场资料D.工程核算资料、财务报告等E.质量检验书(7)索赔成立的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.由于监理工程师对合同文件的歧义解释，技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加E.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失(8)当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效证据的包括（）。A.招标文件中的投标须知B.施工会议纪要C.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答D.检查和试验记录E.工程师书面命令(9)场景某业主拟投资一综合大厦项目，通过公开招标的方式分别选择了甲公司和乙公司作为综合大厦的监理单位和施工单位，并分别签订了合同。为保证投资效益，业主与甲监理公司签订的监理委托合同规定：监理工作内容包括对综合大厦项目进行风险损失分析和施工监理。根据场景，回答{TSE}题：{TS}建设工程施工风险的类型包括（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险E.投资风险(10)工程承包单位在进行风险管理时，为了降低风险与规避风险可以采用多种风险管理方法和措施。然而无论采用何种风险管理方法，都应当符合的要求有（）。A.公众利益B.人身安全C.环境保护D.相关法规E.赢利水平(11)施工单位在风险评估的基础上，针对不同的风险采用不同的风险对策。可供施工单位选择的风险对策有（）。A.规避风险B.评估风险C.减轻风险D.自留风险E.转移风险(12)监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽查检验C.巡视D.见证取样E.平行检验(13)工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则(14)根据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定，旁站监理是指“监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对（）的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A.关键工种B.关键岗位C.关键部位D.关键人员E.关键工序(15)建设工程施工风险管理中的风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括（）。A.收集与施工风险有关的信息B.确定风险因素C.编制施工风险识别报告D.风险分类和风险排序要求E.分析各种风险的损失量(16)风险对策应形成风险管理计划，他包括（）。A.风险管理目标B.风险管理范围C.风险跟踪的要求D.相应的资源预算E.风险的损失量(17)建设工程项目的风险包括（）。A.项目决策的风险B.项目控制的风险C.项目监测的风险D.项目实施的风险E.项目评估的风险(18)建设工程监理的工作性质具有的特点包括（）。A.服务性B.程序性C.科学性D.公正性E.独立性(19)下列属于经济与管理风险的是（）。A.工程资金供应条件B.施工机械操作人员的知识、经验和能力C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.人身安全控制计划E.事故防范措施和计划(20)下列属于工程环境风险的是（）。A.自然灾害B.岩土地质条件和水文地质条件C.工程施工方案D.人身安全控制计划E.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力(21)在履行合同过程中发生的（）情形，属于发包人违约。(22)施工文件立卷中，卷内文件排列顺序正确的是（）。(23)《竣工验收鉴定证书》的内容主要包括（）。A.验收的时间B.工程质量的总体评价C.项目建设情况D.验收的目的及方法E.竣工决算情况(24)材料消耗定额编制时，材料净用量的确定，一般采用的方法主要有（）。A.技术测定法B.经验法C.理论计算法D.评估法E.测定法(25)单代号网络图与双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单B.网络图便于检查和修改C.由于工作持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够形象直观D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象E.网络图