2021年合同管理真题试卷76

2021年监理工程师合同管理真题及其答案

一、单项选择题（共50题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意）

1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料

的行为属于（）。

A.职务代理

B.指定代理

C.法定代理

D.委托代理

2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与赢行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为

（）之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

3.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

4.投标保证的有效期限从（）之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

5.采用《建设工程施工合同（示范文本）》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人

应为（）。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

6.下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施

工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工

企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列

关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限,

某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工

程款的确认应该由（）。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.承包人与发包人代表承担法律责任

D.施工企业决定责任承担人

9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有

2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）«

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事

后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150

元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨

（）元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

11.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合

同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的

是（）。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正

确的是（）。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。

后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责

任的最大款额为（）万元。

A.2

B.5

C.7

D.12

14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应

（）。

A.审请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件

的正确处理是（）o

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

19.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）

天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40

20.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉

21.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于

对监理人有约束力的是（）。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件

22.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全

的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策

23.建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

24.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是

（）。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中未发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

25.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确

的是（）。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法

中正确的是（）。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，

应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘

察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定

的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据

30.某施工合同约定的开工日期为2021年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了

将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，

要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工

日期为9月30日，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为（）。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承

包人保管前，应经过（）共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人

32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试

验时，责任的分担为（）。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担

33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示

进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于

处理此事件的说法中，正确的是（）o

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

34.某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师

又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，

承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确

的是（）o

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认

该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人此时的应对措施是（）。

A.停止施工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的要求

C.自行复工

D.向发包人发出请求复工的要求

36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变

更价款的支付时间为（）之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事

件责任承担的说法中，正确的是（）0

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

38.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按

月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划

进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，

承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）

共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货

方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列

关于货款的说法中，正确的是（）。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

41.根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。

A.竣工移交

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，

发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算

拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。

A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减

D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

43.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

44.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

45.根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有

权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）

的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

46.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。

A.合同实施期的暂列金额

B.承包商部分工程的预付款

C.业主的履约保证金

D.作为承包商严格履行合同义务的措施

47.根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，

工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

48.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令

后，正确的做法是（）。

A.立即执行

B.变更执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，

正确的是（）。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失

50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理

承包商索赔时，错误的做法是（）。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少

有F个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责

任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）.

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

52.施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A.该担保方式是抵押

B.该担保方式是质押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票应由施工企业保管

53.某施工企业投标时，提交了赢行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，

致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。

A.赢行应当自动延长投标保函的有效期

B.施工企业必须延长投标保函的有效期

C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

E.招标人退还投标人投标保函继续评标

54.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。

A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B.承包人撤出施工现场

C.工程所有人实际占用全部工程

D.工程保修期满

E.工程合理使用期满

55.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约

56.根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。

A.因重大误解而订立

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立

C.以合法形式掩盖非法目的

D.订立合同时显失公平

E.损害社会公共利益

57.根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当

（）,

A.返还财产

B.赔偿损失

C.没收财产

D.上缴法院所有

E.追缴收归国库

58.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却

不积极行使，施工单位（）»

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

59.根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

60.在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有

（）。

A.单项合同估算价为1000万元的施工项目

B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C.单项合同估算价为30万元的设计项目

D.单项合同估算价为20万元的勘察项目

E.单项合同估算价为20万元的监理项目

61.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。

A.未按招标文件的要求予以密封的

B.明显不符合技术标准要求的

C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

D.投标报价的大小写金额不一致的

E.投标报价明显低于市场价格的

62.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为

第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中，

正确的是（）»

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人

63.在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。

A.完成监理任务后获得酬金

B.变更委托监理工作范围

C.监督委托人执行法规政策

D.委托人严重违约时解除监理合同

E.协调委托人与设计单位的关系

64.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》,下列工作中属于监理人附加工作的有（）。

A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的

确认

D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

65.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有

（）。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

66.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法

中，正确的有（）。

A.设计合同经签字盖章后立即生效

B.设计合同在支付定金后生效

C.设计合同的定金为合同总价的20%

D.设计人收到定金为设计开工的标志

E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任

67.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。

A.检查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理爆破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

69.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的

情况有（）。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

70.施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建

设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

71.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

72.根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限

最低为2年的工程有（）。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

73.材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。

A.不按合同约定的时问支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用

74.根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有

（）。

A.污染物的影响

B.不利于施工的气候条件

C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰

75.根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确

的有（）«

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

76.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应

包括的内容有（）o

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期减扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

77.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（）。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协商分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

78.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，

正确的是（）。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补

偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向

工程师提交索赔报告

D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商

的名义向工程师提交索赔报告

E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商

的名义向业主提交索赔报告

79.在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

80.根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（）。

A.延误发放图样

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

答案与解析：

一、单项选择题

1.D【解析】在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、

总监理工程师作为监理单位的代理人等。

2.B【解析】当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，

应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。

3.B【解析】债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财

产并享有处置该财产得到优先受偿的权利.留置权以债权人合法占有对方财产为前提，并

且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合

同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

4.C【解析】投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。

5.A【解析】我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设

工程办理保险，支付保险费用。

6.D【解析】合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性，但合同公证与鉴

证的效力不同，经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。公证作为司法行政行为，

按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限

于我国国内。

7.B【解析】承担缔约过失责任的情形的第一条为:假借订立合同，恶意进行磋商。恶意磋商，

是指一方没有订立合同的诚意，假借订立合同与对方磋商而导致另一方遭受损失的行为。

8.A【解析】“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理

权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为（订

立合同），其后果由被代理人承担。

9.C【解析】合同被确认无效后，如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的

责任。该题中，双方具有同等过错，应该承担同等的损失，故供应方承担购买方1万元损失。

10.D【解析】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者

约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格展行。

11.B【解析】后履行杭辩权包括两种情况:当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履

行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债

务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。因供货方交付的材料质量不

符合约定的标准，所以采购方有权拒付货款。

12.A【解析】债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效

力。

13.C【解析】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，

也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可请求法

院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构

予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。

14.D【解析】和解和调解的结果没有强制执行的法律效力。仲裁有强制执行法律效力。行政

复议不属于合同争议解决方式。诉讼的结果也具有强制执行法律效力。

15.B【解析】合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终

止，不影响仲裁协议的效力。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人没约定明确的仲裁委员会，

仲裁将无法操作，仲裁协议无效。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方

式来体现。

16.C【解析】下列情形之一的，当事人可向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:

①没有仲裁协议的：②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲

裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤时方当事人

隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、殉私舞弊，枉法裁

决行为的。

17.C【解析】开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠

条件。

18.D【解析】评标价既不是投标价也不是中标价。订立合同时，仍以报价作为中标的合同价。

19.C【解析】中标通知书发出后的30天内，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订

立书面合同，不得作实质性修改。

20.A【解析】监理招标的标的是“监理服务”，监理单位不承担物质生产任务，只对生产建

设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务。所以，选择中标人的基本原则是“基于能力的

选择

21.B【解析】除“合同”协议外，以下文件均对监理人有约束力：①监理委托函或中标函；

②建设工程委托监理合同标准条件；③建设工程委托监理合同专用条件；④在实施过程中双

方共同签署的补充与修正文件。

22.C【解析】监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是

立即下达停工指令并尽快通知委托人。

23.C【解析】监理合同的有效期为双方签订合同，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程

移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款为止。

24.C【解析】监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用

条款的约定获得经济奖励。

25.C【解析】设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有

关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文

件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要：施工图设

计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年

限。

26.B【解析】合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未

进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，

发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付

预算额100%的勘察费。

27.D【解析】下面文件的序号就是合同的优先解释顺序：①施工合同协议书；②中标通知

书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款：⑥标准、规范及有关

技术文件；⑦图纸：⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。

28.A【解析】如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不

可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界

因素影响的风险，应采用可调价合同。

29.B【解析】实际进度只要与计划进度不符时，工程师有权通知承包人修改进度计划。

30.B【解析】如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。开工日

期以工程师批准的延期申请为准。

31.C【解析】发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由

承包人派人与发包人共同清点。

32.C【解析】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要检验试验的，由承包人负责，费用

由发包人务责。

33.D【解析】当工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位时，承包人进行自检，

合格后向工程师报验。经工程师验收合格，承包人才能进行隐蔽或继续施工。若未向工程师

报验就自行隐蔽，无论结果如何，均应由承包商负责。

34.A【解析】无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承

包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆

盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人

损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

35.C【解析】承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收

到复工通知后的48小时内给予相应的答复。工程师未能在规定的时间内提出处理意见或

收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。

36.D【解析】工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

37.D【解析】采购的设备经过试车表明存在严重的质量缺陷时•，由该设备采购一方负责重

新购置或修理，承包人负责拆除，设备由发包人采购的，由发包人承担追加合同价款并顺延

合同工期。

38.B【解析】因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承

包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责。

39.B【解析】由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货。

40.A【解析】交付货物的数量超过合理范围，则按实际交货数量计算。采购方同意接受的多

交付部分，在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，不再考虑合理磅

差和尾差因素。

41.D【解析】合同有效期指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

在该期限内，施工承包合同对业主和承包商均有法律约束力。

42.C【解析】在整个合同工程竣工日期以前，工程师已对部分分阶段移交的工程颁发了工程

接收证书且证书中注明的该部分工程竣工日期未超过约定的分阶段竣工时间，则全部工程剩

余部分的日拖期违约赔偿额应相应折减。

43.C【解析】订仃合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。

44.C【解析】投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的

时间点。

45.B【解析】改变原定的施工顺序或时间安排属于合同工期的变更。

46.D【解析】保留金作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。当承包商有一般违约

行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。

47.C【解析】工程师有权选择以下任何一种处理方法:①指示再进行一次重复的竣工检验。

②业主有权获得承包商的赔偿。包括:a.业主为整个工程或该部分工程所支付的全部费用以及

融资费用；b.拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用；c.颁发

一份接收证书（如果业主同意的话），折价接收该部分工程。③延长缺陷通知期，但缺陷通知

期的延长不应超过竣工日后的2年。

48.C【解析】工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协

调管理义务。所以，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施。

49.B【解析】索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意

向通知。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

50.D【解析】工程师接到承包商的索赔要求后，工程师可以决定给予费用补偿并顺延工期，

也可以只顺延工期或只给予费用补偿，但不能缩短合同工期。

二、多项选择题

51.AD【解析】未经施工企业授权的分公司是没有权利与材料供应商提供连带责任保证的，

所以该保证合同无效，施工企业也不应承担担保责任；由于分公司是为建设单位购买材料，

所以材料供应商可以要求建设单位付款，选项D正确。

52.BC【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权

展行的担保。可以质钾的权利包括:①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；②

依法可以转让的股份、股票；③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权：

④依法可以质钾的其他权利。以汇票作为担保的方式是质押，且应当交付债权人保管。

53.CD【解析】投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。若由于评标时

间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期,故选项C正确；

如果由于招标人方面的原因（如评标议标时间延长）要求投标人延长投标保函有效期，投标人

可以拒绝延长，收回保函，放弃投标，故选项D正确。

54.AC【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、

设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或

工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止。

55.ACD【解析】要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是希望和他人订立合

同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，投标符合要约的定

义。承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示，在建设工程合同的订立过程中，招标人发

出中标通知书的行为是承诺。

56.ABD【解析】有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤

销其合同:①因重大误解而订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；③以欺作、胁迫

等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

57.ABE【解析】对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。包括:①返还财产；

②赔偿损失；③追缴财产，收归国有。

58.AD【解析】代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以

向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。撤销权是指因债务人放弃其到期债权

或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。本

题中，建设单位作为债务人怠于行使其到期债权，所以施工单位可以行使代位权。

59.ADE【解析】损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利

益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当

事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取补救措施后，对

方还有其他损失的，应承担赔偿责任。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失

的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩

大而支出的合理费用，由违约方承担。

60.AB【解析】依据《招标投标法》的基本原则，达到下列标准之一者，必须进行招标:①施

工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算

价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元

人民币以上。

61.BC【解析】未作实质性响应的重大偏差包括:①没有按照招标文件要求提供投标担保或者

所提供的投标担保有瑕疵；②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；③

投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；④明显不符合技术规格、

技术标准的要求；⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要

求；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有

存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该渝汰的投标书。

62.AC【解析】招标人应在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。招标人应确定甲为

中标人，如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人。

63.AD【解析】委托监理合同中赋予监理人的权利包括:①完成监理任务后获得酬金的权利；

②终止合同的权利。

64.BD【解析】“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人

应完成的工作。包括:①由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加

了工作量或延续时间；②增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承

包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工

艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。

65.DE【解