电力安装工程施工合同定稿

第一部分协议书TOC\o"1-1"\h\z\u发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程量清单（应与招标文件提供的工程量清单相一致）中所含项目的整套设计方案和施工图内容。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹（已落实）二、工程承包范围承包范围：配电线路工程的材料及施工安装，三个自管配电室的设备安装工程，两个环网站的设备安装工程，七个小区配电室的设备安装工程以及电力安装工程的验收和通电等工作。（配电线路、配电室、环网站设备安装中包含高低压电缆及桥架部分，成套柜及变压器属于甲供材；配电室、环网站设备安装中不包含基础、槽钢及接地部分）三、合同工期：开工日期：暂定2009年8月3日（以乙方收到甲方首次款项当日为准）竣工日期：暂定2009年9月22日合同工期总日历天数50天四、质量标准工程质量标准：合格(满足《居住区供配电设施建设标准》（DGJ/J11-2005）)五、合同价款本合同采固定综合单价，详见附件一《工程量清单报价表》。单价固定，执行《工程量清单报价表》中的单价，不做任何调整。固定单价包含：人工、材料、机械、利润、税金、工期、质量、保险、风险、安全等与本工程相关的全部费用。工程总造价为人民币（大写）：壹仟贰佰玖拾玖万叁仟贰佰捌拾元肆角贰分￥：12，993，280.42元。合同总价及单价已包括一切劳动工资、保险费用、物料价格及损耗、利润、管理费、工具、机械设备、燃料相关费用、夜间施工增加费用、冬雨季施工增加费、文明施工措施费、工程期间之一切工资及物价浮动及一切用以完成此工程有关事物、费用和由税务部门规定应由承包方缴纳的各种税项的税金包括税金的变更与浮动等。承包方应及时缴纳上述之一切税费及其它费用，如因承包方怠于缴纳上述费用而产生的一切责任由承包方承担。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１．本合同协议书２．本合同专用条款及附件３．明确双方权利、义务的纪要、协议４．本合同通用条款５．投标书６．中标通知书７．工程量清单８．图纸（编号：配电线路工程：82-P5581S-D0101；1#自管配电室工程：82-P558AS-D0101；2#自管配电室工程：82-P558BS-D0101；3#自管配电室工程：82-P558CS-D0101；1#环网站工程：82-P5581S-D0101；2#环网站工程：82-P5582S-D0101；1#配电室工程：82-P5583S-D0101；2#配电室工程：82-P5584S-D0101；3#配电室工程：82-P5585S-D0101；4#配电室工程：82-P5586S-D0101；5#配电室工程：82-P5587S-D0101；6#配电室工程：82-P5588S-D0101；7#配电室工程：82-P5589S-D0101）9．标准、规范及有关技术文件双方有关招投标答疑文件，工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2009年8月1日合同订立地点：本合同双方约定:双方签字盖章后生效。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：**电话：传真：**传真：开户银行：交通银行**支行开户银行：账号：**账号：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关（章）年月日招标投标管理部门审查意见：经办人：鉴证机关（章）年月日建筑施工管理部门审查意见：经办人：鉴证机关（章）年月日第二部分通用条款（执行GF-1999-0201《建设工程合同》中通用条款的规定）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序（1）本合同协议书（2）本合同专用条款及附件（3）明确双方权利、义务的纪要、协议（4）本合同通用条款（5）投标书（6）中标通知书（7）工程量清单（8）图纸（编号：配电线路工程：82-P5581S-D0101；1#自管配电室工程：82-P558AS-D0101；2#自管配电室工程：82-P558BS-D0101；3#自管配电室工程：82-P558CS-D0101；1#环网站工程：82-P5581S-D0101；2#环网站工程：82-P5582S-D0101；1#配电室工程：82-P5583S-D0101；2#配电室工程：82-P5584S-D0101；3#配电室工程：82-P5585S-D0101；4#配电室工程：82-P5586S-D0101；5#配电室工程：82-P5587S-D0101；6#配电室工程：82-P5588S-D0101；7#配电室工程：82-P5589S-D0101）（9）标准、规范及有关技术要求双方有关招投标答疑文件、工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》及其他现行法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》；GBl094《电力变压器》、GB6450《干式电力变压器》、GB4208《外壳防护等级》、GB/T5273《变压器、高压电器和套管接线端子》、GB/T7328《变压器和电抗器的声级测定》、GB191《包装贮运标志》、GB/T4109《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》、GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》、GB/T17211《干式电力变压器负载导则》、GB/T17468《电力变压器选用导则》、GB/T10228《干式电力变压器技术参数及要求》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、JB/T501《电力变压器试验导则》、JB/T7631《变压器用电阻温度计》、DL/T596《电力设备预防性试验》、IEC60076-11《干式电力变压器》、IEC60905《干式电力变压器负载导则》；GB12706《额定电压35KV及以下铜芯塑料绝缘电力电缆》、GB2952《电缆外护套》、GB/T3956《电缆的导体》、GB12666《电线电缆燃烧试验方法》、GB2951《电线电缆机械物理性能试验方法》、GB6995《电线电缆识别标准》GB50217《电力工程电缆设计规范》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB50258—96《电气装置安装工程10kV及以下配线工程施工及验收规范》及其他现行国家及本省、市的有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定：双方另行商定4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内，提供图纸肆套发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，不得复制给第三人二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；合同、信息、施工安全监督管理；负责工程建设的组织协调工作，工程的隐蔽验收、主持工程的主体验收及定期的现场施工调度会以及发包人工程管理制度中赋予的权利。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证,需增加工程费用的现场签证,形象进度工程量的核准,停复工令的签发。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：负责外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收,工程质量、进度、安全的检查监督（包括对监理工作的检查监督）；合同、信息、施工安全监督管理；签署与工程投资有关的各种工程变更，牵涉工程造价增减的现场签证，须经发包人部门会签后方可对外签字，否则对外签字无效。5.6不实行监理的，工程师的职权：/７.项目经理姓名：职务：联系方式：姓名：职务：联系方式：职权：负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，其授权代表必须参加生产协调会，代表承包方作出决定和遵照发包方指示工作；负责处理现场有关本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等。本合同明确的承包人项目经理，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，并追究承包人由此给发包人造成的一切损失。承包人项目部的主要人员（项目经理、总工、质量工程师、安全工程师）必须常驻现场（不少于5天/周、8小时/天），项目经理每周在现场的工作时间不得少于6天；前述人员离开工地需经发包人及监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及监理工程师同意不在工地的，发包人有权按每天5000元/人向承包人收取违约金；若承包人项目经理及项目主要管理人员无故连续三天不在工地，又无发包人可以接受的理由，则发包人有权解除与承包人的合同，并要求承包人赔偿一切损失。违约金、损害赔偿金在每次应付工程款中扣除，承包人不得提出异议。承包人上述人员的出勤考核，按监理日记认定。发包人有权对承包人项目部全部工程管理人员进行监督，发包人有权要求承包人在14日内撤换或调整发包人认为不称职的项目经理及项目部其他成员，新项目经理人选需经发包人审核同意；项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程按计划顺利实施，并不受节假日的影响。承包人如因工程质量、工程进度、施工安全、场容等责任而导致项目经理被发包人责令撤换或调整的，承包人按工程总造价的2‰人、次向发包人支付违约金。８.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已完成（3）公共道路的通道开通时间和要求：已完成。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：已完成。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人负责办理与施工有关的批文、文件（包括《施工许可证》及工程质量监督手续）,并及时提供给承包人。（6）水准点与座标控制点交验要求：已完成。（7）图纸会审和设计交底时间：由发包人组织并书面通知具体时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同发包人及有关部门做好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。（9）双方约定发包人应做的其它工作：另行协商。９.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订后5日内，将施工组织设计、工程进度总计划、主材进场计划书面提供给发包人、监理各一份；每日需提供日报表于发包人；每七天向发包人报送施工进度计划完成表；每月25日提供本月已完工程量报表及详细的下月工程进度计划等发包人需要的各种报表，以上计划及报表必须经监理工程师签字认可。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按文明施工及安全管理守则（附件三）的要求做好现场施工安全管理工作，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员及过行人员生命财产的安全；若发生事故，应积极处理并承担因此发成的费用，且应立即书面报告发包人。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理手续并承担办理费用。（6）材料和已完工程成品保护的要求及费用承担：施工过程中现场的设备、材料及在竣工交验前的已完工程成品保护工作和费用由乙方承担。若因承包方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或被盗，由承包方负责返工、修复或重新施工并承担费用，且工期不予顺延；同时承包方须向发包方支付材料总价及返工工程总价20%的违约金，违约金可从工程款中扣除。若承包方不予返工或修复，发包方有权聘用其他施工单位代为完成，所涉返工费及修复费连同上述20%的违约金由承包方承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人提出保护的要求，承包人负责保护并承担保护费用。（8）施工场地清洁卫生和要求：按文明施工及安全管理守则（附件三）的要求执行（9）双方约定承包人应做的其他工作：①乙方应按照合同约定及时完成工程的施工安装以及供电部门验收送电相关手续协调和办理，并保证按时通电。②负责协调并妥善处理好施工现场周边四邻关系，确保施工按计划正常进行并承担处理此类问题所发生地费用及责任。③在施工中，承包人应爱护场区及以外的道路、绿化及其他设施，并遵守发包人以及现场管理的有关规章制度。因施工造成的后果由承包人负责。④妥善处理与友邻标段、组团的关系，爱护友邻标段的成品，杜绝与友邻标段争抢道路、场地、水、电等，严惩打架斗殴等恶性违规、违纪行为。⑤负责现场临时水电的接驳及临时水电线路之铺设并承担相应的水电费。⑥在本合同有效期内购买及维持承包方施工人员的劳动保险和人身保险及一切工程保险。⑦必须严格按照徐州市劳动局颁发的《劳动安全法规》，做好施工人员的安全教育工作，杜绝安全事故，若因承包人施工导致承包人、发包人或第三方人员在工作中受到伤害或其他财产损失，均由承办人承担全部责任。⑧服从发包人对工程的整体计划安排，如有违反，现场发包人有权依据情节轻重给予罚款。⑨若施工中发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知发包方，并停止设计错误部位的施工；如承包方继续设计错误部位的施工，造成的损失由承包方负责。⑩其它事项双方另行约定。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审完毕后7日内，承包方提供施工组织计划一式2份，分别提交给发包人派驻的工程师和总监理工程师。每月25日前提供下月详细施工作业计划工程师确认的时间：收到后7日内答复。10.2群体工程中有关进度计划的要求：/13.工期13.1双方关于工期的约定：（1）本合同工期为正式开工至项目竣工交付的总日历工期，具体开工日期以发包人下发的开工令为准。竣工日期为经有关部门验收合格并提交竣工报告的日期，凡验收不合格的，以承包人返工后重新经有关部门验收合格并提交竣工报告的日期。承包人若不能按期完工，非因发包人原因承包工期每拖延一天，由承包人向发包人按合同总造价的0.4‰按天支付延误违约金，提前一天竣工奖励合同总造价的0.4‰。（2）阶段性工期的要求（均以日历天，已包含所有的节假日及所有的不利施工的条件）：施工队伍进场后，应编制阶段性工程工期计划并经发包人及监理工程师确认；对已确认的阶段性工期，每项阶段性工期每推迟一天，承包人应按工程造价的0.2‰向发包人支付延期违约金；但承包人如在以后的工程施工中能将推迟天数追回，扣除的相应款项返还给承包人。13.2工期延长若本工程的进度明显地已受到延迟，承包方须立刻以书面形式告知发包方延迟的原因。若承包方认为本工程的完工日被发包方的延误所延迟至超过本工程的完工日，承包方可向发包方申请延长工期。发包方在收到承包方延长工期的申请，确定工程受阻是基于下述因素且该等因素位于施工进度控制关键线路上及估算所拖延时间的长短后，在合理期限内以书面形式通知承包方其对工程的工期所作出之公平和合理的延长。（1）发包方未能按专用条款的约定提供图纸；（2）发包方不能按约定期限交出施工场地、疏通进场道路；（3）因承包范围、内容及标准修改（发包方提出修改），影响进度或大量增加工程量；（4）因遇到不可抗的自然灾害造成的停工者。（5）未按合同约定支付工程进度款（6）甲供设备未按甲乙双方约定的时间及时进场（7）甲供设备质量问题承包方须作出最大努力及采取有力措施去预防及减少延迟，并须在发包方满意的情况下继续执行本工程一切所需的合理工作。（）13.3加快进度：工程进行时，在承包方无权延长工期的情况下，发包方代表认为工程进度被延迟至令工程可能无法在完工日前完成，可向承包方发出以下指示：（1）发包方有权指示承包方增加人手、机械、加班工作（包括夜班工作），执行指定的施工工序或建造一切临时设施以加速工程进度，承包方应收到有关指示两天内呈交加速工程进度之施工组织设计及更改后的进度计划给发包方批准，并按照批准后的计划工序有规律及尽力地施工。（2）发包方可指示承包方优先完成工程的某个部分，而承包方应严格遵守该项指示。（3）承包方在执行以上各项指示时，不能索取额外费用。如发包方认为承包方未能遵守任何上列指示时，可自行雇用额外人手、增加施工机械及建造临时设施以使工程能如期完成，产生的一切费用经发包方及监理公司核实后，在合同内应支付承包方的款项内扣除。14.工程竣工增加工程移交作为14.4，14.5条14.4本工程竣工验收合格后，由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续。如发包方不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包方承担。如承包方不能按期交付，应按逾期竣工处理，并不得因有经济纠纷而拒绝交付。因承包方逾期交付而出现已完工工程损坏或损失的，由承包方承担全部责任。14.5工程移交后，由发包方负责管理。承包方于保修期内任何情况下，无偿提供技术上之指导给发包方管理部门。四、质量与验收15．工程质量15.1工程质量必须达到专用条款第3.3条各项标准及其他国家现行质量验收标准和国家、省、市与该工程内容有关的规范的要求。本工程质量目标为合格率100%，优良频率＞97%。15.2工程质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，发包方有权要求承包方停工或返工，因此而造成的一切损失由承包方承担，工期不予顺延。并按承包工程总价的10%向发包方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。15.3经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，发包方有权另聘他人代为完成及直至终止承包方合同，因此而造成的一切损失由承包方承担。15.4若由于承包方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由承包方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由承包方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向发包方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。15.5在工程施工期间，任何单项工程或工种质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，发包方有权要求承包方停工或返工，因此而造成的一切损失由承包方承担，工期不予顺延。承包方应按该单项工程或工种之工程总价的10%向发包方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。15.6因承包方原因造成的工程质量问题以发包方、监理公司或业主鉴定为准，因工程质量问题造成的工程返工及造成的损失也以发包方、监理公司或业主确定为准，因此而造成的损失（返工费用及赔偿费用）无论是经济上还是时间上的由承包方负全责。15.7发包方可委托国家有关质量监督部门或其他单位或人士对施工质量进行检查。对工程质量进行监督，承包方应予积极配合，质量监督部门之收费由委托单位负责。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：控制室、电缆沟槽。17.2隐蔽工程覆盖前的检查未经监理工程师、发包方工地代表批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知监理工程师、业主工地代表。监理工程师、业主工地代表应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。18.重新检验承包人应按监理工程师、业主工地代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已经覆盖，而剥露后查明其施工符合合同约定，则监理工程师、业主工地代表应在与承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上，所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期，由承包人承担全部费用，工期不顺延。19.工程试车：/五、安全施工20.安全施工与检查增加以下条款20.3承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作。包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、隔栅等警告警示信号和警卫。

20.4承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应工作人员的安全。20.5承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自己承担。20.6其它未尽事宜执行本合同通用条款中第五章的所有相关条款、文明施工和安全管理守则（附件三）。六、合同价款与支付23.合同价款及调整的约定23.1本工程价款采用固定单价合同固定单价包含：人工、材料、机械、利润、税金、工期、质量、风险、安全等与本工程相关的全部费用，固定单价详见：《工程量清单报价表》。23.2合同价款中包括的风险范围：包括但不限于施工期间税费的调整以及各类建材的市场风险。风险费用的计算方法已包含在合同价内，不予调整。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后3日内发包人向承包人支付占合同价款10%的预付款。扣回工程款的时间、比例：/25.工程量确认25.1月工程量的确认：承包人应于每月25日前，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参与。承包人收到通知后不参与计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。25.2结算工程量的确认：合同协议书第三条工程承包范围内的工程量以工程量清单为准，一次性包死；如果图纸工程量与实际工程量有重大偏差可以适时调整。变更洽商的工程量以发包方和承包方确认的变更洽商与图纸量的差额计算。所报审的工程量，承包方应保证没没有高估、冒算等不良现象，决算价与审核价相比，误差率保证不超过10%。若超过10%，无条件同意在审核的价款中扣除30%。25.3.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予承认。26.工程款支付26.1（1）本工程合同签定后3日内，甲方在收到乙方提供收据后依据合同向乙方支付合同价款的10%；（2）甲方供应的设备进场或乙方完成本工程总进度的50%后，甲方在收到乙方提供收据后的3个工作日内支付乙方合同价款的35%；（3）本工程竣工并验收合格后，甲方在收到乙方提供收据后的3个工作日内付至合同价款的87%；（4）本工程送电后，甲方在收到乙方提供收据后的3个工作日内付至合同价款的97%；（5）余合同价的3%作为质保金，自工程竣工并验收合格之日起一年期满后三个工作日内无息返还。26.2（1）承包人申请付款时需提供与支付工程款金额一致的收据，否则发包人有权拒绝付款。（2）发包人收到承包人提供的收据后交付支票。（3）承包人在收到支票后的3日内提供徐州市税务局认可的正规发票，否则发包人有权拒绝支付下期工程款因此而造成工程款的延误及一切损失由承包方负全责与发包方无涉。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.1发包人供应的材料设备配电柜、变压器，27.4发包人供应的材料设备与约定不符时，发包人承担的责任双方另行协商发包人供应的材料设备：发包人供应的材料设备到货时，由发包人会同承包人对材料设备进行验收。如有质量问题，承包方应及时提出，否则甲方对所供应的材料设备不承担责任；验收合格后由承包人进行妥善保管并根据进度计划进行安装施工。发包人供应材料设备的结算方法：高低压配电柜、变压器由发包人自行采购，不计入工程总造价。28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：（1）除另有说明，本工程所需要的全部建筑材料、成品、半成品、设备及施工所需用设备由承包方自行采购供应到施工现场，承包人应对材料设备自行妥善保管并承担保管费用。（2）承包方供应之材料、成品、半成品均须有原厂证明和质量证书，且须在使用前进行试验检验并提供材质检验报告，试验检验合格方能使用，试验检验费用由承包方负担。若发包方对试验检验结果有异议，应进行复检复试，其检验费用：检验合格时，由发包方承担；检验不合格时，由承包方承担。（3）承包方用于本工程的一切材料、成品、半成品，必须符合设计要求，不符合设计要求的材料及设备，承包方不得使用。承包方于施工前以其自己费用提供本工程全部样品及样品的保管。承包方应对各施工中的样品，进行存档、备案作为查找依据，为某项工作呈报样品，承包方应尽可能将该项工作所要求的所有样品一起呈报；承包方所呈报的样品必须来自工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其它要求的特征。八、工程变更29.工程设计变更29.4设计变更须有设计方的设计变更通知单，并经发包方部门审批签字认可。30.其他变更现场签证须有监理工程师和发包人工程师签字确认，签证程序另行约定。31．确定变更价款31.1除非另有协议，因发包方书面指示而构成的工程变更费用由发包方按下列的计算方法确定：（1）与工程量清单内项目性质相类似、施工环境相似的工程变更参考工程量清单中的单价计算。（2）若性质不相类或施工环境不相似的工程变更，参照2003年12月2日颁发的《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》中相应的子目，其主材价格经双方协商确认后进入工程结算。若计价表中无对应的子目，则由承包方报价，经发包方批价后确定。31.2承包方须于发包方发出工程变更指示后五天内草拟工程变更之费用预算（包括详细的计算资料和单价分析）呈交发包方审核及确定，发包方同意后方可进行该工程变更的施工；若承包方没按本条款规定呈交费用预算审批取得发包方同意而进行施工，则该工程变更费用由承包方自行承担。31.3发包方后来发出要求执行上述工程变更指示并不代表承包方呈交的费用预算获得接纳。31.4按本条款计算的工程变更费用，此变更费用将在双方确定后，始行发放，而此等费用将在本工程完成后进行最后核算时被纳入合同结算总价内。31.5变更部分的电缆价格参考当期市场价格，双方协商解决。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程全部竣工后15日内提供四套竣工图纸及竣工资料。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：/32.8承包方必须为发包方及其他有关单位部门提供协调工作，包括工作方便及有关文件提交。32.9正式验收时承包方应具备下列条件：（1）全部竣工图纸和本合同范围的项目已全部完工；（2）完成“龙域中央电气设备安装技术规范”的内容及江苏省电力公司的有关电气设备验收的规定，并正式通电试行无故障。（3）各种竣工资料完备。32.10工程竣工后承包方应及时报供电部门进行验收，发包方认为本工程具备竣工验收条件并发出催办函后，承包方应无条件及时办理竣工验收手续，不能以任何理由拖延，如因此造成发包方的一切损失均由承包方负责。33.竣工结算的约定33.1工程结算价款以经发包方确认的工程量套用双方已经确认的承包固定单价计算。33.2工程竣工验收合格、工程移交发包方后，承包方按合同要求向发包方递交完善的竣工资料和结算书（一式四份），发包方收到后60天内完成工程结算。33.3在结算时发包方经再次检查承包方所提交的结算资料，如承包方提交的结算资料尚有不完善的地方，承包方须积极配合并办理相关不够完善的资料并提交给发包方，否则，延期结算责任由承包方承担。34.质量保修保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。具体详见本合同附件二：《工程质量保修书》十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：如不能依专用条款第26条规定支付工程（进度）款，双方又未达成罚款协议的，发包人按承包人同期向银行贷款利率向其支付拖欠工程价款的利息。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：如不能依专用条款第26条规定支付结算款，发包人按承包人同期向银行贷款利率向其支付拖欠工程价款的利息。双方约定的发包人其他违约责任：/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：（1）按通用条款第14.2款的有关规定执行；（2）因承包人自身的原因造成的工期延误，每延误一天罚合同价的万分之三。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：（1）按通用条款第14.2款的有关规定执行；（2）因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，每降低一个质量等级，承包方应承担合同总价价的0.5%的违约金。（3）因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。双方约定的承包人其他违约责任：（1）承包人任命的项目经理除不可抗力外，中途不得更换。否则给予合同价的3%处罚。（2）项目经理在项目实施期间应在现场办公，且应参加由甲方、监理方组织的例会。协调施工现场的各项工作，保证施工能及时有序、正常顺畅的进行。发包人要求项目经理在现场办公的时间每月不得少于20天，否则在每季度末的工程付款中给予该季度全部工程进度款2%的扣罚。（3）工程进展过程中的各种由发包人组织的会议或由政府有关部门组织的工程检查验收，要求项目经理出席或参加的，项目经理不得无故缺席。否则，在事先未请假的情况下，项目经理缺席一次发包人将给予人民币伍佰元的处罚。36.索赔由于承包人的工程质量导致在质量保修期内需要维修的，承包人必须在发包人发出工程质量缺陷整改通知书后的72小时内派人进行整改或维修。如承包人不在约定的时间内派人进行整改或维修，发包人有权另聘他人从事该项工作，但所发生的费用将双倍从质量保修金中扣除。保修费用超过预留质量保证金，超过部分发包人有权向承包人进行索赔。37.合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成时，按下列第（二）种方式解决：（一）向/仲裁委员会提请仲裁（二）向工程所在地人民法院提起诉讼十一、其他按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包。38.工程分包38.1本工程发包人与承包人同意分包的工程：1.若有分包工程，由双方另行协商。