荔湾区美丽廊道-城区道路

荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计询比文件询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心询比代理单位：成致项目管理有限公司二〇二一年三月第二章评审办法一.评审办法1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。第三章报价文件一、报价文件编制要求1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至光盘，纸质版的报价文件应与光盘内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面应标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。二、完整的报价文件至少包括以下内容：1.报价表（原件，格式详见附件三）；2.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）；3.法定代表人身份证明书（原件）、授权代表委托书（原件）；4.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件四）；5.项目负责人相关证书及社保证明（复印件）；6.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；7.承诺书（原件，详见附件六）；8.报价文件电子版（附光盘）；9.其他报价人认为需要提供的资料。附件：1.资格性和符合性审查表2.综合评分表3.报价表4.业绩情况汇总表5.项目负责人及其他人员配备情况表6.承诺书附表一资格性和符合性审查表项目名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计序号审查内容报价人1报价人21报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。2报价人具有建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或具有风景园林专项乙级（或以上）设计资质。3报价人委派的项目负责人应具备风景园林设计工程师或以上职称。4本项目不接受联合体报价。5报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0-10%。6报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。结论注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。附表二综合评分表项目名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计序号评分内容分值内容一企业资质5具有建设主管部门颁发的风景园林专项甲级设计资质的，得5分。具有风景园林专项乙级设计资质的，得2分。二业绩202018年1月1日至今承接过园林绿化类设计项目业绩的，每项得1分。三企业获奖情况202018年1月1日至今完成过的园林绿化类设计项目：获得省级或以上奖项的，每项得2分；获得市级奖项的，每项得1分。四项目负责人资历情况151.项目负责人具备风景园林设计高级工程师（或以上）职称的得4分；具备风景园林设计中级工程师职称的得2分；项目负责人工作经历达到10年以上的加3分，6年（含）-10年（含）的加1分。其他的不得分；最高得7分。2.项目负责人自2018年1月1日起完成的风景园林类设计项目获奖情况：获得获得省级或以上奖项的，每项得2分；获得获得市级奖项的，每项得1分。最高得8分。五投入的其他专业人员资历水平（不含项目负责人）101.拟投入的风景园林设计、工程造价的专业负责人：具有相应专业的副高级（或以上）技术职称或注册执业资格证书的；得5分；具有相应专业的中级技术职称的得2分，最高得5分。2.各专业负责人的获奖：获得获得省级或以上奖项的，每项得2分；获得获得市级奖项的，每项得1分。最高得5分。（每名专业负责人申报奖项至多不超过3个。）六企业信誉201.2014年至今，连续5年（不含5年）以上获得工商(市场）监管部门或工商(市场）监管部门主管的行业协会颁发的“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”荣誉证书得5分；2014年至今，连续5年（含5年）以下获得工商(市场）监管部门或工商(市场）监管部门主管的行业协会颁发的“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”荣誉证书得2分；没有证书的不得分。本小项最高5分。2投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境关系体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的得15分，缺一项扣5分，本小项最多15分。七报价得分10所有有效报价中，取最低的报价为本次项目的报价评分基准价。有效报价得分=(基准价／报价)*10（即基准价除以报价乘以10）。注：如分数出现小数点的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。八总计100注：1.获奖须提供获奖证书复印件等相关证明材料并加盖公章。如提供相关行业（学会）协会颁发的证书，则须同时提供该协会（学会）经民政部门批准成立的文件或在“中国社会组织公共服务平台”的登记信息查询结果网页打印件并加盖公章，否则不予计分。同一项目不重复计分。2.业绩证明材料须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还需提供该项工程业绩的业主证明材料并须附有业主方的联系人及联系电话。不提供的不得分。3.上述人员须按要求提供职称证或注册证书复印件及提供近半年（2020年9月-2021年2月）本单位购买的个人社保证明页。

附件三报价表项目名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程序号项目名称最高限价（元）报价（元）

备注1基本设计费用2016002竣工图编制费161003小计（1+2）2177004总报价/下浮率%注：1.总价为人民币报价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）2.若报价金额与下浮率不一致时，以报价金额为准，并修改报价下浮率。3.竣工图编制工作不一定发生，具体视项目实际情况和发包人实际需求而定。报价人（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件四业绩情况汇总表（2018年1月1日至今）项目名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计序号项目名称项目业主合同价（万元）项目类型建设单位联系人及电话12…注：本表后应按要求附业绩证明材料（需提供中标通知或合同复印件）。报价人（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日

附件五项目负责人及其他人员配备情况表项目名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计序号职责分工姓名学历职称/注册执业资格证书编号（如有）1项目负责人2主要经办人员及其他人员配备情况34…注：本表后应按要求附相关人员的资格证书证明材料及2020年9月份至2021年2月份个人社保证明页。报价人（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日

附件六承诺书本公司承诺本次关于荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。报价人（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日第四章合同建设工程设计合同（二）工程名称：荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程工程地点:广州市荔湾区康王南路、人民路、南岸路等合同编号：荔代建合字[2021]号设计证书等级：发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心设计人：签订日期：二O二一年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局广州市建设委员会印制发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心设计人：发包人广州市荔湾区建设工程项目代建中心委托设计人为荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程设计，工程地点为广州市荔湾区康王南路、人民路、南岸路等，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的建设工程设计委托书；2.2发包人提供的基础资料；2.3设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。第三条合同文件的优先次序构成本合同的全部文件可视为是统一的，如果合同文件间存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书；3.2发包人要求委托函；3.3技术规范第四条本合同项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）见下表。序号项目名称设计阶段规模及投资设计内容1荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程方案设计初步设计、概算编制、施工图设计、预算编制、竣工图编制工程费约309.36万元（未含甲供苗价值金额65.46万元荔湾区美丽廊道——城区道路绿化品质提升工程第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间11/500地形图及电子文件///年/月/日21/2000地形图及电子文件///年/月/日第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1方案设计修改报告及电子文档（含CAD图文档）10达到方案设计深度要求承包人应在设计合同签订后10工作日内完成方案设计及修改2初步设计文件8符合相关规范要求方案设计确定后10工作日内完成初步设计3工程概算文件5符合相关规范要求初步设计确定后5个工作日内4施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)8符合施工图审查要求初步设计确定后10工作日内完成施工图设计5现场服务工作（含施工中设计修改或变更）/符合相关规范要求根据现场需要和发包人要求6工程预算文件5符合相关规范要求施工图审查后10个工作日内7经审核及盖章的工程竣工图5符合相关规范要求按照发包人要求注：竣工图编制工作不一定发生，具体视项目实际情况和发包人实际需求而定。第七条费用7.1设计费的计算按照国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）执行。7.2本项目专业调整系数取1.1，项目复杂调整系数取1.15，附加调整系数取1.0，预算编制费编制系数10%，竣工图编制系数8%，浮动幅度为下浮%，设计费为万元（大写：人民币拾）。（计算公式见下表）。7.3本项目设计费中已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、汇报、报建等的一切费用、设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用。上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付。7.4上述合同总价为暂定价，仅作为计量支付的参考依据，最终设计费以发包人及财政部门或有关部门审定为准。设计费计算（视询比情况而定）序号分项名称工程费（万元）费率或定额系数设计费（万元）1基本设计费2概算和预算编制费3竣工图编制费4浮动值5合计第八条支付方式8.1设计费支付进度详见下表：支付支付方式占总设计费用

%暂定付费额（万元）付费时间

（由交付设计文件所决定）第一次付费20%合同签定后，应严格按照《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》办理，首期预付款为合同价的20%。第二次付费50%施工图设计完成交付建设单位使用后可支付至合同价或经审核的概算设计费的70%，在施工过程中设计人员应配合建设单位的设计变更以及施工图纸会审工作。第三次付费30%/余下费用以经审核的概算中的建安工程费核算设计费结算，提交合格竣工图纸后一次性付（系数按行业主管部门批准的系数来调整，工程建设期间如遇初步设计概算调整，则设计费也应做相应调整）备注：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，协助提供基础资料及文件。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权与发包人协商重新确定提交设计文件的时间。9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量按实进行结算。若在本项目方案设计及概算完成后，发包人要求终止或解除合同，则发包人需支付设计费用的50%给设计人，设计人不得另行要求其他追加补偿；若在正式施工蓝图已移交发包人以后，发包人要求终止或解除合同，则发包人需支付设计费用的60%给设计人，设计人不得另行要求追加其他补偿。9.1.3发包人应按合同规定支付设计费用。9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，应征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，对提交的设计文件质量负责。9.2.2设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失部分设计费的100%。9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的进度款。9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，不配合发包人工作，每次处罚设计费的千分之一。9.2.7设计人需进行施工期间交通组织方案设计工作。9.2.8设计人需编制技术文件，费用已包含在设计费中，发包人不再另行结算支付。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条乙方企业标准乙方属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业。第十二条 仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。第十三条合同生效及其他13.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件同意。13.2设计人为本合同项目的服务至项目完成最终概念性方案成果后为止。13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。13.5当项目的建设业主变更时，发包人应书面通知设计人并协商合同终止或变更事宜。13.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。13.7本合同双方签字盖章即生效，一共十份,发包人六份，设计人四份，合同审查部门一份，其中双方各执正本一份，其余为副本。13.8双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）发包人名称：承包人名称：广州市荔湾区建设工程项目代建中心（盖章） （盖章）法定代表人（授权代理人）：法定代表人（授权代理人）：住所：荔湾区信义路21号住所：电话：81546011电话：传真： 传真：开户银行：开户银行：银行帐号： 银行帐号：

附件一廉政合同甲方：广州市荔湾区建设工程项目代建中心承包人:根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。2.2甲方及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6甲