房屋施工安全协议书通用(十四篇)

第页共页最新房屋施工平安协议书通用(十四篇)房屋施工平安协议书篇一乙方：〔电梯安装施工队〕为贯彻《中华人民共和国平安消费法》精神。执行“平安第一、预防为主、综合治理”的平安方针，确保施工现场消费合理平安用电，杜绝触电事故的发生，根据国家《施工现场临时用电平安技术用电标准》即〔jgj46-20xx〕和建立部《建筑施工平安检查标准》即(jgj59-20xx)标准以及北京市建委颁发的《北京市建立工程施工现场平安防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本工程制定的平安消费，文明施工的管理目的，经双方确认达成如下《施工现场平安用电协议书》。此“协议书”只适用于中铁六局集团铁路路网性行车乘务楼工程工程。1.触电伤亡事故为零；2.杜绝电气火灾事故的发生；3.到达北京市平安文明样板工地的要求；1.负责提供施工现场的临时电连接点；2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不平安隐患整改通知书；3.严格执行施工现场临时用电管理，并加强检查，对检查和定期检查进展记录，及时解决发现的问题，消除平安隐患，并对违规现象进展罚款；4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位平安施工用电的协调工作；5.对违章用电和违章操作人员进展处理。1.乙方必须装备一名专〔兼〕职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本工程的难易程度装备合格的临电电工。2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进展解决或整改。3.乙方负责对临电维护维修人员进展相关和平安技术知识的陪训和教育，并且监视临电人员防护用品的装备和持证情况；4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电平安技术标准》〔jgj46-20xx〕和《建筑施工平安检查标准》〔jgj59-20xx〕和国家北京市以及中铁六局集团的相关规定执行，并确保到达北京市平安文明样板工地。5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格前方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进展操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和装备好相应的平安防护用品。7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。8.乙方必须本着节约用电的原那么力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格前方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、结实可靠。11.搬迁或挪动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理前方可进展。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。12.配电箱应放置平稳结实，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的.程度间隔不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。14.三级配电开关箱380v、220v必须分开，专箱专用，严禁混用。15.施工现场必须到达三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完好的保护系统。16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。17.二级配电箱于三级配电箱的间隔不得超过30m，开关箱与手持电开工具之间的间隔不得大于5m。18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场平安用电关，确保施工的平安用电。19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色〔黄绿色〕机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电线泡在水里或拖地使用，应用绝缘s钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于2.4m。不能挂设的导线〔电焊机一次线、其它设备导线等〕必须穿绝缘管加以保护。21.施工现场所使用的机械设备，必须经过摇测经摇测合格前方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进展备案。22.现场使用挪动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于2.4m。23.施工现场内应使用ii、iii类手持工具。i类电开工具应淘汰。24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36v或36v以下的照明，行灯的手柄应巩固、绝缘良好，电线应使用橡套电线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙程度敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。26.乙方的电气负责人必须对维护电工进展平安技术交底，并对本单位的用电情况进展监视检查，发现问题及时解决。27.本现场的供电方式应采用三相五线制tn-s系统。28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。29.电焊机必须装备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。甲方：乙方：签字〔盖章〕：签字〔盖章〕：年月日年月日房屋施工平安协议书篇二为了全面贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，确保本工程部在工程建立活动中的职业安康平安，确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的平安及社会公众利益不受损害。保证平安文明施工目的的实现，根据《平安消费法》、《建立工程平安管理条例》及《施工承包合同》，特签订本责任书。1、坚持贯彻落实《平安消费法》、《电力建立平安管理规定》及工程部平安文明施工相关管理制度，明确各方的平安管理职责，实行各负其责的原那么。2、充分发挥平安消费保证体系和监视体系的作用，做好所有参建人员的平安培训、教育，保证作业人员掌握所需的消费技能和平安知识，培养严谨的工作作风。3、工作理念：通过坚持不懈的努力，积极预防各类事故〔除不可抗拒的自然灾害外〕，积极预防各种隐患。人身死亡事故为零；人身重伤事故为零；群伤事故为零；重大机械设备事故为零；火灾事故为零；交通事故为零；垮塌事故为零；职业卫生伤害事故为零；轻伤事故率小于1‰。工程部平安领导小组将根据以下标准对责任单位是否实现平安文明目的和落实部门平安责任制情况进展检查、考核、评价，并提出奖励或处分的建议。平安保证金抵押人民币伍万元〔从工程款中分二次扣押〕。考核期内发惹事故时，按以下标准考核平安保证金：1、发生人身死亡事故和交通死亡事故，扣100%。2、发生一起人身重伤事故，扣80%。3、发生一起重大设备事故〔包括重大施工机械事故〕，扣60%。4、发生一起较大设备事故〔包括重大施工机械事故〕，扣40%。5、发生一起重大火灾事故，扣60%。6、发生一起较大火灾事故，扣40%。7、发生一起群伤事故，扣30%。8、发生一起重大交通事故，扣40%。9、发生一起一般交通事故，扣30%。10、发生重大垮塌事故，扣40%。11、发生较大垮塌事故，扣30%。12、发生轻伤率高于1‰，扣30%13、发生隐瞒事故，发现一起不管轻重，扣50%。14、实现平安目的、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位平安隐患及平安事故的，根据考评结果报平安委会研究奖励，额度视情况而定。中国水利水电第xxxxx风电场工程部经理：xx年xx月xx日作业队队长：xx年xx月xx日工程平安消费责任书2为认真贯彻“平安第一，预防为主”的方针，严格落实平安消费责任制，强化平安消费监视管理，控制和减少事故，确保平安消费和文明施工，实现建立“平安鱼台”目的，县建立局特与各施工企业签订20年度《xx建立工程平安消费管理目的责任书》。1、有效控制和减少消费平安事故，努力降低死亡事故发生率，杜绝三级及以上重特大事故；百亿元施工产值死亡率控制在4.5以内。2、全面贯彻执行平安消费法律法规标准标准，加强平安消费宣传教育，积极开展“零事故”活动，努力争取做到工地零违章，企业零重伤，行业零死亡。3、事故统计上报及时、准确，无瞒报、谎报、迟报等现象；依法处理事故并在规定时间内结案。4、严格落实企业平安消费答应证制度，“三类人员”考核制度和特种作业人员持证上岗制度，并实行动态管理。5、严格落实工程平安报监制度，规定工程的报监率100％。6、严格落实建立行政主管部门平安消费管理评价制度，做好平安消费自评并及时上报评价情况。7、全面开展建筑施工企业平安消费评价，施工总承包企业评价面到达90％，并实在将考核结果纳入企业资质管理和平安消费答应证管理，严把市场准入关。8、全面开展平安消费达标和创立平安文明工地活动，报监工程平安达标率100％，一、二级企业优良率50％以上，三级企业优良率30%以上。9、施工现场所用的起重设备及平安防护用具符合国家和省市有关规定要求，塔式起重机械设备使用前必须按规定检验合格。10、施工企业与所属工程部签订平安消费管理目的责任书，并将施工现场平安达标、平安文明工地创立、平安教育培训、机械设备及平安防护用具使用管理、伤亡事故统计报告与调查处理等工作列入考核内容。1、各施工企业要定期检查责任书的执行情况，并将年度执行情况于月日前书面报县建立局。2、县建立局不定期检查责任书的.执行情况，并作为年终目的责任考核的主要根据。3、年终，县建立局对责任书的完成情况进展全面检查考核，并作为年度平安消费评价的主要根据。根据考核结果，xx建立局对全面完成责任目的的施工企业及负责人给予表彰；对没有完成责任目的的，取消单位及负责人评选先进资格。本责任书一式二份，签订双方各执一份，自签字之日起生效。县建立行政主管部门责任人签字：施工企业责任人签字：工程平安消费责任书3为贯彻落实《平安消费法》，坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“平安消费责任制”，加大平安消费管理力度，保障职工人身平安和设备的平安，确保鲁荷金风电场工程的顺利地进展，经工程部平安消费领导小组研究决定，工程经理与工程总工xxx签订平安消费责任书。1、结实树立“平安消费，人人有责”的思想，坚决贯彻执行“平安第一，预防为主，综合治理”的方针。认真学习并自觉遵守《平安消费法》等平安消费的法律法规，认真学习并自觉遵守水电x局、安装分局及本工程部所制定的有关平安消费的各项规章制度。落实各级平安消费责任制，加强平安消费管理，防止或减少伤亡事故的发生，保障职工在消费活动中的平安与安康；2、带头贯彻执行平安消费的各项规章制度，在工程经理的领导下，做好本工程部的工程施工平安技术管理和监视检查等工作。负责编制周、月平安消费方案和各项施工平安技术措施，并深化现场解决消费中存在的平安技术问题。3、组织并主持平安消费操作规程的编制与学习，并施行平安技术交底、教育工作。4、负责审查和编制施工组织设计中平安消费、文明施工的技术措施，负责编写重要工程工程的平安消费施工措施、办理重要工程工程平安消费施工作业〔操作〕票的报审工作。经批准后对相关部门和工程质量、平安、消费调度、施工班组等消费骨干进展书面技术交底和平安措施交底。5、负责布置、检查与指导各部门、施工班组、工程师、助理工程师或技术员编制分项工程的平安消费技术施工措施和书面交底工作。催促指导技术员按规定的作业程序施工消费。监视平安技术措施的落实执行情况。6、负责组织、检查、指导重大危险监控的平安技术工作，负责制定应急预案并认真施行。参加“平安文明施工”检查，并对需要整改的工程提供技术支持。组织审查、编制年度施工平安技术措施方案，积极改善施工环境。7、从技术方面指导和支持专〔兼〕职平安员的工作。8、组织编制本工程工程技术革新和施工新技术、新工艺中的平安施工措施。9、负责组织机组检修工程平安设施的研究和平安设施标准化的推行工作。10、负责对分包单位施工的工程进展平安施工技术上的监视与指导。11、参加平安大检查和平安施工检查，解决存在的平安技术问题，审阅施工班组的平安消费技术台帐，并做好专业平安技术资料、台帐、图纸的管理工作。12、参平安消费事故和严重未遂事故的调查分析^p，提出技术性防范措施。13、负责分管工作范围内的平安技术措施的监视施行，并及时修改补充完善有关平安技术措施内容，对分管的平安技术措施有效性负责。14、总工程师根据工作岗位职责对平安技术工作负责。15、做好汛期防汛的技术性工作。1、有权制止和纠正别人的违章作业行为。2、有权制止盲目抢进度、冒险蛮干的行为。3、有权在平安消费重大问题上提出不同意见。4、在重大的平安技术事故处理中有权提出反对意见，同时有权越级上告。1、坚持“责任落实、风险共担、预期考核、奖罚清楚”的原那么。2、考核采取百分制，考核扣分不封顶的原那么。3、责任人在考核期内交纳平安风险抵押金，金额为a0=800元。4、工程部平安消费委员会负责对责任人进展日常考核，年终汇总；工程经理根据年终考核结果兑现同等金额的平安奖励。5、年终责任人如被上级单位评为平安消费先进个人，由上级单位进展奖励，本工程部比照上级单位的奖励额度再进展奖励。6、工程经理对责任人实行“平安消费”目的管理，目的考核总分值为q0=100分，年终考核综合分值为q，那么年终考核兑现奖罚金额计算公式为：a=a0*[〔q-85〕/〔q0-85〕]1/31、在上级平安检查中〔责任人职责范围内，以下整改通知单为准〕，发现违章一次扣2—5分。责任人假如对现场违章现象处理不力甚至渎职发现一次扣10—20分。2、责任人违章被开具罚单，每次扣2—10分。3、责任人没有做好职责范围内的工作，每项次扣5—10分。4、责任人有以下情形之一者，除按工程部制定的《工伤管理方法》等平安管理有关规定，在责任划分清楚后，对责任人给予相应的行政处理和经济处分外，并按以下考核原那么对责任人进展考核扣分。①假设责任人发生轻伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分30、20、10、5分。②假设责任人发生重伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分50、40、30、20分。③如因施工平安技术措施不当，导致职工及其他消费性人员发生轻伤事故，那么每次对责任人扣5—30分。④如因施工平安技术措施不当，导致职工及其他消费性人员发生重伤事故，那么每次对责任人扣10—50分。⑤如因施工平安技术措施不当，导致工程部发生因工死亡事故一次，那么其考核分全额扣除。⑥责任人假如造成伤害别人事故，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分80、60、40、20分。5、责任人平安风险抵押金扣完后，须再另行交纳同等金额的抵押金。6、如隐瞒、拖延或谎报事故，成心破坏或伪造事故现场编制的将对责任人处以500～20xx元的罚款；情节严重者，移交司法机关处理。7、责任人在考核期间调离本工程部，对责任人的任职期进展考核，经工程部经理审核后平安责任奖罚予以兑现，并退还剩余抵押金。1、本“责任书”由工程经理与责任人共同签字〔盖章〕生效，一式两份互存一份。2、本“责任书”自签字之日起生效。工程经理签字〔盖章〕：xx年xx月xx日责任人签字〔盖章〕：xx年xx月xx日房屋施工平安协议书篇三建立〔监理〕方：xx(以下简称甲方)施工总承包方：xx(以下简称乙方)为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成，根据国家、北京市的有关规定，特签订本平安协议书。1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原那么，乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建立工程施工现场消防平安管理规定(第84号令xx年)第四条规定：“施工现场的消防平安由施工单位负责”。甲、乙双方应共同催促施工单位做好消防平安工作。乙方要组建平安领导小组，全面负责施工现场的平安工作。2、乙方在本协议签订三日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防平安答应证后，方可继续进展施工。3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防平安审批表》、《北京市建筑工程现场消防平安审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火平安措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监视机构审批。4、乙方对进驻施工现场人员须进展严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防平安教育，严格遵守甲方及长城饭店的`各项平安规定。5、乙方与各分包及班组应签订平安协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订平安协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场平安保卫组，制定施工现场各项平安制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场平安管理。甲方负责施工现场防火平安的监视检查。6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防平安，因乙方平安检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进展人民币100元罚款。7、施工现场由乙方负责装备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进展消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助，做到未经平安培训的人员不得上岗，违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。8、施工前，乙方应对进场施工人员办理施工出入证，施工人员佩带后，方可进入施工现场，尤其对特殊工种应严格把关。9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后，方可投入使用。10、施工期间严格管理明火作业。动火前，由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”，长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后，方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证，设看火人，装备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进展罚款或其它处理。11、施工中必须使用的易燃、易爆物品，要设专人负责，建立领用制度，妥为保管，严禁乱扔、乱放，本着当日用多少，取多少的原那么，严禁在作业场所分装、调料、储存及穿插作业。12、施工单位的工程用料，须建立严格的管理制度，物料进出饭店要有严格手续，主动承受保安人员的查验，施工现场所用材料、工具等，由乙方自行组织力量进展看管，如有丧失甲方不负任何责任。13、甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间所造成损失及工程进度滞后，由乙方自己负责和承当。14、施工单位必须对施工人员进展平安教育，按操作规程文明进展施工，施工中发生的伤害事故，均由施工单位自负。15、施工单位在施工期间，因不遵守消防平安制度造成火警、火灾事故，甲方将追究当事人和乙方负责人的责任，并由乙方赔偿一切经济损失，重大事故应报有关部门处理。16、施工中，乙方施工人员损坏消防设施、设备，应照价赔偿。其赔偿物品与饭店现设备型号、功能一致；成心损坏者，除赔偿物品外，还要处以罚款。17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时，应提早一天向长城饭店保卫部申报，不得擅自挪动，违者对乙方施工单位处以200元罚款。18、明确施工现场假设干规定如下：18.1全部工作人员应佩戴出入证〔胸卡〕，无证者不得入场。18.2进入现场应戴平安帽，无帽者不得入场，入场后不戴平安帽者罚人民币100元。18.3施工现场严禁吸烟，甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头，双方检查人员均有权对该专业队进展十至五十元的罚款。18.4场地内严禁大小便，违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。18.5现场严禁打闹、斗殴、喝酒，违者罚人民币100元。18.6现场除管理人员外不得使用手机，违者罚人民币50元。18.7施工单位所需要的临时电、水，须经乙方工程部提出书面申请，并报长城饭店保卫部备案；由乙方工程部电工指定配电盘，电线须用双护套线接通使用；未经乙方答应私自拉临时线路，私接电，甲方及长城饭店保卫部将对当事人进展100元的罚款，对施工负责人进展200元的罚款。如造成损失由乙方负责。18.8现场不得使用未准许使用的工具，如须使用火药枪〔射钉枪〕、高压枪、钉水栓，切割机等，乙方须提早一日申请，答应前方可使用。违者罚人民币100元。18.9乙方特殊工种需持证上岗，如须进展电气焊、喷灯等明火作业，应提早获得长城饭店动火证，装备看火人员、消防器材前方可进场标准作业，违者罚人民币300元，第二次罚人民币1000元，第三次罚人民币5000元并没收设备工具。18.10施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走，违者将进展200元的处分。19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、北京市有关平安消费、文明施工的相关政策、法规与规定，认真贯彻执行《建筑施工平安技术标准》、《北京市建筑工程施工平安操作规程》；坚持做到“平安工作五同时”，即在“方案、布置、检查、总结、评比”施工消费的同时“方案、布置、检查、总结、评比”平安工作。真正做到预防为主，杜患未然。20、乙方应认真贯彻执行北京市《建立工程监理规程》和相关的规定，在今后施工全过程，按照施工监理程序开展工作，认真对待甲方〔监理方〕提出的整改要求，对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项，实在做到各项工作〔含平安工作〕的预控和过程控制。21、此协议书一式三份，各持一份。甲方单位〔签章〕：乙方单位〔签章〕：xx年1月30日xx年1月30日房屋施工平安协议书篇四发包人：承包人：承包人承包建立，为确保施工平安、文明，根据有关法律、法规，达本钱协议书如下：一、工程概况1、工程名称：2、施工地点：3、方案开工日期：4、方案开工日期：5、施工主要内容：详细内容详见招标文件、施工图及工程量清单。二、施工过程中，发包人有权随时监视和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。三、承包人应根据国家、地方有关建立平安法律、法规、标准、标准和双方签订的《建立工程施工合同》以及本协议书履行平安施工、文明施工管理职责。四、如承包人在施工过程中发惹事故、平安过失及不平安事件的，乙方应向甲方支付违约金，详细认定标准和违约金标准如下：1、“事故”的定义按国务院《消费平安事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。2、“严重平安过失”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元〔含〕以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元〔含〕以上的。承包人造成严重平安过失，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。3、“一般平安过失”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元〔含〕以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员细微伤或造成直接经济损失5000元〔含〕以上至2万元以下的。承包人造成一般平安过失，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。4、“不平安事件”是指在施工过程中违背有关规定，其程度未构成平安一般过失的，但造成直接经济损失在5000元以下20xx元〔含〕以上的。承包人造成不平安事件，应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。5、承包人发生不平安事件、一般平安过失累计3次以上，或发生严重平安过失或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承当，发包人有权单方提早解除双方之《建立工程施工合同》。五、除发包人和承包人双方在《建立工程施工合同》的约定外，承包人还应承当以下平安施工责任：承包人应按平安施工管理方面的有关规定、标准和标准，装备平安管理机构、合格的平安管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的平安保护和防止事故等问题。承包人假如在工程施工中发生平安事故，发包人按本协议追究承包人责任。承包人应制定实在可行的平安、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的平安防护、防高空坠落，防物体打击，平安用电，防火、防爆等措施。合同期内，工程师认为需在工程平安方面采取紧急措施，承包人无力承当或回绝承当的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承当。承包人应熟悉并承受发包人、监理人在平安、文明施工方面的管理要求。在工程施行过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和平安性负全部责任，并且应对现场的所有人员的平安充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，防止发生人身事故。承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的`，将被回绝进入现场。持证人被停顿雇用时，入场证应停顿使用或作废。工程师和任何被其受权的人员有权进入工程现场和存放或储藏材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用处和一定数量的消防器材，到达平安规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准平安警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程装备专人管理，保证这些警示牌标准放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内制止吸烟，如有违背，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。承包人在平安施工与管理、防火平安、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家标准，如有违背，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命平安受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承当。承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的平安防护。为保护工程或为了公众及其别人员的平安及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。应对下属班组施工人员进展经常性平安培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项平安技术操作规程﹑标准和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的平安事故，承当一切损失和责任。承包人应承当的其他平安施工责任：六、除发包人和承包人双方在《建立工程施工合同》的约定外，承包人还应承当以下文明施工责任：承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家标准，如有违背，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建立施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承当建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第款、第款中所采用的平安防护措施的申请手续由承包人办理。根据环保部门的规定制定并施行防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，防止污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。承包人必须按厦门市平安文明施工的有关规定执行，假设被有关监视部门查到未达标，承包人应按每次元向发包人支付违约金，假设文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。在市相关主管部门(含质监站)组织的平安文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或别人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地道路上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别答应证，并承当有关费用。承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的去除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。承包人应承当的其他文明施工责任：七、承包人违背本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建立工程施工合同》。八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违背本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承当，并赔偿发包人因此受到的全部损失。九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建立工程施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承当其他一切后果和责任。十、本协议约定违约金缺乏以赔偿发包人损失的，承包人应继续承当赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人按照本合同应承当的违约金、赔偿金、欠款等。十二、本协议作为双方之《建立工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。十三、本协议未尽事宜，按照双方之《建立工程施工合同》执行。发包人：法定代表人或受权代表：承包人：法定代表人或受权代表：签订日期：___年___月___日。房屋施工平安协议书篇五工程承包人：〔以下简称甲方〕：劳务分包人：〔以下简称乙方〕：工程名称：新热电调峰热水锅炉扩建工程为了实在加强施工现场平安消费管理，按照《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建立工程平安消费管理条例》建立部《施工现场临时用电平安技术标准》〔jgj46-88〕《建筑施工平安检查标准》〔jgj59-99〕，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的平安消费和施工现场临时用电的平安。1、贯彻落实国家有关施工现场平安消费、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进展全面的平安消费管理和监视检查并对施工现场临时用电进展平安检查与指导。2、对乙方施工区域进展平安消费和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、建立健全施工现场各项平安消费管理制度。4、对乙方的平安消费培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监视落实情况。5、对乙方提出的平安消费要求积极提供帮助。6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进展监视和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监视整改落实情况。7、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进展存档备案。1、遵守国家有关施工现场平安消费的法规和管理制度，建立健全平安消费责任制和平安消费管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安消费管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成消费平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安消费教育培训和无证人员，不得上岗作业。平安用电1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的'合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关平安用电标准。3、执行临时用电平安技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进展临时用电平安技术交底，防止违章指挥、违章操作和误操作，确保平安用电。4、有权回绝在不符合临时用电标准的电的上拉接电。对甲方在平安检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。5、对特种作业人员进展上岗前的职业技能、平安消费等方面的培训，未经平安消费教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的平安技术检测证明，否那么，不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进展，并应有专人定期进展维修和保养，对达不到平安要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。人员平安1、参加施工作业的一切人员，必须遵守平安消费纪律，必须佩带工作证〔卡〕并戴好平安帽进入施工现场，在作业中严格遵守本平安技术操作规程的有关规定，平安上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿穿着鞋，正确使用、保管个人平安防护用品。2、必须按规定使用平安带，平安带必须高挂低用，挂设点必须平安、可靠。1、对严重违规操作及存在重大平安隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承当所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。2、进入施工现场乙方人员必须佩带平安帽未佩带平安帽进入现场罚款100元。3、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款200元。4、高空作业不系平安带罚款500元。5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违背罚款100元～1000元6、罚款发生后，在规定时间内上交到工程部财务，如未按时上交的加扣滞纳金2%每天。7、吉林省泰成建筑工程第二工程部工程部平安文明施工处分方法1、习惯性违章表现及处分金额：〔1〕进入施工现场不佩戴平安帽或不按规定着装，罚款100元；〔2〕在施工区或生活区坐平安帽，罚款200元；〔3〕施工中平安帽佩戴不正确，不系帽带，罚款50元；〔4〕用平安帽盛水或其他物资，罚款100元；〔5〕穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入施工现场，罚款50元；〔6〕酒后进入施工现场、作业或驾车，罚款200元；〔7〕高空作业不系平安带，罚款500元；〔8〕高处作业不带工具袋，造成高处落物，罚款100元；〔9〕高处作业较大的工具不系保险绳，罚款100元；〔10〕高处作业时抛掷物品，罚款100元；〔11〕高处作业坐在平台、孔洞边缘休息，罚款50元；〔12〕高处作业时骑坐在栏杆上休息，罚款50元；〔13〕躺在平安网内休息，罚款50元；〔14〕躺在走道板上休息，罚款50元；〔15〕高处作业时站在栏杆外工作，又不采取措施的，罚款100元；〔16〕高处作业时站在探头板上工作，又不采取措施的，罚款100元；〔17〕凭借栏杆起吊物件，罚款100元；〔18〕高处作业时挪动点焊的物件，罚款50元；〔19〕高处作业时切割的工件、边角余料放置在不牢靠的地方，罚款50元；〔20〕在石棉瓦等轻型屋面上进展工作时没有可靠的防坠落措施，罚款100元；〔21〕火焊作业不戴防护眼镜，罚款50元；〔22〕使用砂轮机时不戴防护眼镜，罚款50元；〔23〕打锤时挥动方向对人，罚款50元；〔24〕打锤时握锤的手戴手套，罚款50元；〔25〕高处使用撬杠时双手施压，罚款50元；〔26〕非电工从事电气作业，罚款100元；〔27〕使用不绝缘的、不加漏电保护器或无保护接地〔或接零〕线的手持电开工具，罚款100元；〔28〕使用可携式或挪动式电开工具时，提着电线或工具的转动局部，罚款50元；〔29〕电线直接勾挂在闸刀型开关上或直接插入插座内使用，罚款100元；〔30〕潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压超过12伏特，罚款50元；〔31〕无特种作业证从事特种作业，罚款100元；〔32〕坑、沟、孔洞等不铺设与地面平齐的盖板或不设可靠的围栏、挡脚板及警告标志，罚款50元；〔33〕危险处所夜间不设照明戒备，罚款50元；〔34〕随意挪用施工现场的平安设施，罚款100元；〔35〕有意损坏现场的平安标志，罚款100元；〔36〕从事高处、高温、粉尘、有毒、放射性物质等工作的人员不经体格检查确认合格，就上岗操作，罚款50元；〔37〕在有粉尘或有害气体的室内或容器内工作，不设除尘或通风装置以及其他平安设施，罚款50元；〔38〕进入深沟、容器内工作前不检查其内是否聚有可燃、有毒等气体，罚款50元；〔39〕任意挪动、挪用或遮盖消防器材，罚款50元；〔40〕在易燃、易爆区周围动用明火时不办理动火工作票，罚款100元；〔41〕投入运行的机电设备及配电系统不按有关规定进展绝缘检查和接地电阻测定，罚款50元；〔42〕冬季施工中不采取防滑措施，不去除现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪，罚款50元；〔43〕遇有六级及六级以上大风或恶劣气候时进展高处作业，罚款100元；〔44〕在施工现场赤膊作业，罚款50元；〔45〕高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上堆放物件超过允许载荷，罚款100元；〔46〕上下脚手架不走斜道或梯子，任意沿绳、立杆或栏杆攀爬，罚款50元；〔47〕脚手架不按规定搭设，罚款100元；〔48〕手拿工具或器材上下竖梯，罚款50元；〔49〕两人站在同一梯子上工作，罚款50元；〔50〕挪动式梯子搁置在木箱等不稳固或易滑动的物件上使用，罚款100元；〔51〕起吊物绑扎不结实、起吊重物时偏拉斜吊，罚款100元；〔52〕起吊不明重量、埋在地下或冻结在地面上的物件，罚款100元；〔53〕未经允许以运行的设备、管道以及脚手架、平台等做为起吊重物的承力点，罚款50元；〔54〕绑扎或吊物时使用打结或扭曲的钢丝绳，罚款100元；〔55〕钢丝绳与物体的棱角直接接触，罚款100元；〔56〕钢丝绳与带电体接触，罚款100元；〔57〕随意倾倒、燃烧施工垃圾以及油类、腐蚀性液体，罚款100元；〔58〕在焊接、切割地点周围5米范围内有易燃、易爆物品，罚款50元；〔59〕用焊炬、割炬作照明用，罚款50元；〔60〕用氧气吹扫穿着，罚款100元；〔61〕任意在平台、柱、梁上打凿、开洞，罚款50元；〔62〕在安装的管道及联箱内存放工具和材料，罚款50元；〔63〕操作自己不熟悉或非本专业使用的机械、设备及工器具，罚款50元；〔64〕各级领导在检查消费工作时不检查平安工作，发现违章不及时纠正，罚款200元。〔65〕施工人员如有打架行为，聚众赌博；所造成的损失由劳务分包人承当，并罚款1000元-3000元人员。打架人员立即清出现场。〔66〕劳务分包单位人员如有盗窃行为，所造成的损失及刑事责任由劳务分包单位承当，并罚款20xx元-5000元。盗窃人员立即清出现场。2、领导者违章加倍处分。3、凡因习惯性违章被查处的班组，除违章人员按规定处分外，该班组在场的相关员按每人50元予以处分；在场的____员、专业管理人员、工作负责人、班组平安员、班组长加倍处分。本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。本协议与双方签定的施工合同时效一样。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位〔章〕乙方单位〔章〕代表人：工程负责人：年月日房屋施工平安协议书篇六甲方：乙方：为了确保在毕业典礼舞台搭建和汇报演出能平安顺利进展，施工单位与幼儿园签订本协议。1、乙方应遵守国家在消防、平安管理方面相关的法律、法规。2、按照“谁搭建、谁负责”的原那么，乙方应对舞台搭建的平安消防工作负责，应对台上汇报演出幼儿平安负责。3、因天气或舞台质量造成舞台设施损坏，责任由乙方负责。4、乙方负责施工现场及其施工人员的平安，由于乙方施工消费过程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故及其他责任事故，乙方应承当由此引发的.一切经济损失。本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成引起诉讼的，由甲方住所地法院行使管辖权。本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：盖章：盖章：日期：年月日房屋施工平安协议书篇七甲方：_____________乙方：_____________为确保工程现场内作业人员的生命平安，保证工程顺利进展。进一步明确甲乙双方平安文明施工方面工作的责任划分，杜绝现场发生平安事故。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安消费法》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。乙方施工地点：天安国汇国际公寓乙方施工内容：按合同中约定条款执行经过双方共同协商认可，平安文明消费管理责任和义务划分如下：1、加强对平安文明消费工作的监视，催促乙方依法履行平安文明消费的管理职责，乙方应自行负责一切平安文明消费事宜。2、随时郑重申明对乙方平安文明消费情况进展监视检查。3、催促乙方对消费中存在的平安隐患进展整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4、每月召开一次乙方工程负责人、平安专职人员参加的平安文明消费会议，通报情况，交流经历，纠正施工中存在的平安隐患。5、甲方发现平安隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。1、乙方应当具备《平安消费法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的平安消费条件，不具备平安条件的不得进展施工作业。根据《北京市市政工程施工现场平安防护根本标准》、《北京市建筑施工现场平安防护根本标准》进展施工平安管理和自我教育，设置现场平安防护设施。2、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位平安文明消费责任制，对现场平安文明消费负总责，制定平安文明消费规章制度和操作规程，落实专职平安人员的工作职责，确保本单位平安文明消费制度发挥有效作用。②检查本单位的平安文明消费工作，及时排除平安事故隐患。③制定平安事故应急救援预案，假设遇险情，及时启动。④及时如实向工程经理部和有关职能部门报告平安事故。3、保证对具备平安消费条件所必需资金的投入，并对由于平安消费所必需的资金投入缺乏导致的后果承当责任。4、按照国家规定〔从业人员300人以下〕乙方应装备专职或兼职的平安管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供平安消费管理效劳，但保证平安消费的责任仍由乙方负责。5、乙方主要负责人和平安消费管理人员必须具备与乙方所从事的工作相适应的平安消费知识和管理才能，并由职能部门考核合格前方可任职。6、根据《平安消费法》的规定，乙方应对从业人员进展平安教育和培训，保证从业人员具备平安消费知识，熟悉平安消费规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能，未经平安消费教育培训合格的人员不得上岗作业。7、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的平安警示标志。8、料场需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可施行放炮作业，并安排专门人员进展现场管理，确保《平安规程》的遵守和平安措施的落实。9、对爆炸物品的购置、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。10、平安消费监视检查人员进展平安监视检查时，乙方要主动承受检查，并积极配合，不得回绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。11、运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的平安，防止污染城市环境，对造成的损害承当全部责任。12、除参加甲方召开的平安文明消费会议外，乙方每月至少召开一次平安文明消费会议，自查自纠不平安因素及隐患，保证工程顺利进展，会议记录上报甲方工程部备案。13、用电必须符合《施工现场临时用电平安技术标准》的要求。14、控制噪声，防止扰民。15、施工产生的垃圾及时清理，做到工完场清。材料分类堆放整齐，确保现场环境整洁。16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，乙方承当违约责任金，乙方未遵守平安消费的有关法律、法规、规章及其它适用的操作规程、规那么、惯例，或者平安文明施工措施不落实造成事故的，乙方负全责。因平安文明消费保证措施不力，或违背平安文明消费制度、操作规程造成伤亡事故或环境事故，由乙方承当全部责任和经济损失。未尽事宜，双方协商解决。甲方：_____________乙方：_____________签名〔章〕：_____________签名〔章〕：__________________________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日房屋施工平安协议书篇八分包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8。1按以下原那么结算：8。1。1按浙江省市政工程预算定额(20__版)结算，详细单价及费率详见附后清单。8。1。2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8。2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8。3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9。1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准(gbj97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(cjj1-90)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9。1。1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9。1。2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，_部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏向：20mm。宽度允许偏向：100mm。9。2材料要求9。2。1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9。2。2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9。3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9。4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9。5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9。6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10。1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10。2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10。3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10。4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11。1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11。2本工程的所有资料必须用a4纸，并用电脑打印。11。3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的`工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11。4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12。1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12。2质量保修金按以下规定支付：a)开工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。12。3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第(二)种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。(以下无正文)发包方：承包方：代表：代表：合同签订地：年月日房屋施工平安协议书篇九甲方工程主管部门：负责人：公章甲方工程工程区域：负责人：签字甲方平安部门：负责人：公章甲方防火部门：负责人：公章乙方工程主管部门：负责人：公章乙方平安、防火部门：负责人：公章乙方工程施工区域：负责人：公章为认真贯彻落实《平安消费法》的规定精神，确保鞍钢冷轧钢板〔莆田〕工程施工(以下简称甲方)、相关单位(以下简称乙方)双方施工作业人员的人身平安。明确甲、乙双方的平安、防火、环保、治安保卫管理责任，标准作业行为，使工程平安优质地按期完成，特制定本协议。本协议从签订之日双方签字加盖公章起生效，对甲、乙双方均有法律约束力。1、必须严格遵守国家、省、市有关平安、防火、环保管理的法律法规及鞍钢集团公司、鞍钢冷轧钢板〔莆田〕制定的有关施工平安、防火、环保、治安保卫等各项管理规定。2、从事作业人员应身体安康、无职业禁忌，特种作业必须符合国家特种作业的有关要求。3、有权回绝强令冒险作业；有权制止威胁平安的违章行为；对平安、火灾隐患有权责令限期整改。4、严格执行鞍钢冷轧钢板〔莆田〕负责施工作业区域内平安、环保、厂容管理的检查与考核。5、所有施工设备〔工用具〕制止超负荷运行〔使用〕。6、施工作业人员制止在非作业区域逗留，制止随意动用非作业区域设备(设施)。7、需要配合作业时，要严格遵守各自工作范围内的要求及相关规定。8、工程结算时，必须通过甲方平安、防火、环保管理部门审核验证，需乙方承当的事故损失费及各项罚款，甲方可由施工工程款中扣除，并保存追偿权利。9、开工前甲方必须向乙方施工负责人进展工程平安交底，交底内容要与并由施工方负责人对施工作业人员进展平安交底。10、此协议由甲、乙双方施工主管部门负责人、施工技术负责人签字后交平安部门签字盖章。1、施工单位要认真遵守鞍钢集团公司、鞍钢股份和鞍钢冷轧钢板〔莆田〕的各项平安管理规定，工程开工前要认真审查有关图纸和资料，并熟悉施工现场，根据施工作业内容进展危险辨识，制定一图三表，制定出实在可行的作业活动内容所要求的平安措施，办理好一切开工手续。2、工程开工前，施工单位应根据施工现场条件，提早到集团公司环保处及鞍钢冷轧钢板〔莆田〕办理施工占地〔绿地〕、占道、伐树等相关手续。3、工程开工前，施工单位要按照甲方相关要求内容，对参加施工人员进展平安、环保、文明施工等方面的培训教育。特种作业人员(电工、电焊工、气焊工、指吊工、起重工、危化品等)必须持有效操作证上岗，否那么所产生的一切后果由施工单位自行负责。同时施工单位要组织施工人员建立互保对子。施工区域要设有明显的平安标志及平安护栏、平安网、夜间平安警示灯等防护设施，否那么不予开工。4、在天燃气等易燃易爆气体设施及管道部位动火时，施工单位要提早一天办理动火申请审批手续。严格遵守〔执行动火票制度〕。切断天燃气等易燃易爆气体来，并处理干净剩余气体(包括长期闲置的易燃易爆气体设施)经取样分析^p含氧量≥20.5％，必须可靠方可动火。对动火周围的建筑物和设备必须采取实在可行的防护措施，并且要装备足够有效的消防器材和防火工具。必要时，可请消防车到现场监护。动火时必须按动火票签发的时间、地点进展。5、乙方在天燃气等易燃易爆气体区域施工作业前，必须对作业人员进展防爆、防中毒方面知识的`教育(必要时可请建立单位专业人员进展教育)。施工人员必须做到不乱窜，不动天燃气等易燃易爆气体设施及各种阀门，不准在天燃气等易燃易爆气体区域逗留、睡觉、更不准吸烟和点火烧废物，以免发生天燃气中毒和火灾事故。必须指定专人负责施工作业的现场监护，确保作业平安。6、在天燃气〔氮气〕区域检修、抢修、施工作业必须携带煤气检测警仪〔氧气检测仪〕和防毒面具，特别是在天燃气设施或管道、容器内施工作业必须进展有毒有害气体检测，确认合格前方可作业。如确因消费或施工需要，必须佩戴防毒面具，并制定实在可行的防范措施，按有毒有害气体含量所规定的时间进展作业，指定专人负责现场作业监护。7、在撤除设备、设施时，特别是撤除天燃气设施，对于天燃气设施的动火，应采取封闭式，并备有足量的蒸汽或消防车现场配合。撤除下来的物体要进展余火处理，确认无危险时，方可施工。8、在安装和拆卸构件(设备)时，施工单位要拟定好可行的方案，经甲、乙双方有关部门充分讨论后，制定出相应的防护措施，确认具备条件时，方可进展施工。施工单位要设专人指挥、专人监护，不得硬拉，硬搬其它构件和设备，不准在可燃气体管道，不结实的管道支架、设备和其它构筑物上捆绑和设吊具，以免发生碰撞损坏其设施、设备。9、在高处〔基准面2米以上〕作业时，施工人员要配戴好劳动保护用品和平安带，平安带必须高挂低用。高处作业搭设的跳板必须互相绑扎结实，一处作业铺设不能少于三块跳板，同一区域多人作业时要设置围栏，不许搭设探头跳；高处平台边沿及孔洞处要设围栏和明显标志。上层施工要做好保护下层的措施，下层人员〔包括地面〕受落物伤害，追究上层作业人员的责任，防止高处坠落和落物伤人及砸坏公共设施、设备，施工单位要指派专人检查和监护。如在铁路、公路段施工时，要提早与铁路、公路部门获得联络，办理好一切必要手续。并按上述部门要求去执行，否那么不予施工。10、施工单位在施工时，如遇到各处障碍或问题时，应及时通知甲方和各有关部门进展会签，待障碍或问题处理后，方可施工。11、施工单位或人员进入要害部位施工时，必须办理要害证，要与所属单位签订要害部位补充规定，并按协议的要求落实，否那么不准施工。12、施工单位要严格遵守集团公司有关环境保护规定及鞍钢冷轧钢板〔莆田〕《废水、废气、噪声污染防治管理方法》、《固体废弃物管理方法》的有关规定，施工过程采取措施防止对周围环境产生污染。严禁向排水系统、土壤中倾倒油类、酸类、碱类、化学品类及其它污染物，严禁火烧各种废物。按照有关规定及时清运、处置施工中产生的废物，废物搜集、运输要防丢散、防泄漏、防飞扬，保持周围环境的清洁，做到文明施工。13、施工单位使用的氧气瓶、乙炔瓶不准放在室内使用，严禁放在易燃气体管道正下方及有明火区域使用。气瓶施工使用停顿后，不许在作业现场放置应及时搜集存放到专用库房，气瓶使用必须符合国家有关规定，静态状态下〔未使用〕气瓶间隔为5米，动态状态下〔正在使用〕气瓶间隔为7米，气瓶使用时必须单独从库房中别分开使用，不准在库房集中存放时开启使用。14、施工单位要保证施工所在区域的平安通道畅通，方便消费操作和正常巡检，维护工作。正常放置的备品备件等，在消费出现问题时，施工单位应将物件及时撤离为消费创造条件。15、在地下挖掘施工时，要与有关单位和部门进展会签，作业时，要注意地下可能存在的电缆、管道等原有设施，一经发现，要与有关单位和部门协商处理后再继续施工。16、需要停电的施工作业，必须严格执行鞍钢冷轧钢板〔莆田〕停电相关要求及鞍钢冷轧钢板〔莆田〕《平安标志、操作牌管理方法》和停送电制度，停电的线路及设备要进展双方验电，待双方确认无电后，方可施工作业。17、乙方在吊运设备或构件时捆扎必须结实，所用吊具要符合标准，棱角部位必须加垫，严防抽签或吊具断落物伤人。施工单位的工具、器具、吊具、绳索、材料、设备等均由施工单位自行保管，并确保其平安性能，做到平安可靠好用。如有损坏、丧失等由施工单位自行负责。18、施工期间，乙方施工平安员，必须在每天施工作业前，向施工作业人员进展现场施工作业平安交底。19、施工动火作业前必需开具动火票，施工单位动火要自备足量，有效的消防器材，否那么不准施工动火。施工单位在当日施工完毕后，要彻底检查动火是否熄灭，施工用电是否切断，以免发生起火，引起火灾。20、在电气、计量等要害设施上施工时，遵守上述协议内容的根底上，还必须遵守电气、计量施工、动火的有关规定，以保证平安施工。21、对检修、抢修工程施工的立体穿插、多层作业必须做到联络确认到位，上层保护好下层，特别是在在线消费运行的设备上方进展撤除、安装、切割、焊补等作业必须采取可靠的防护措施方可作业。22、在施工区域内，严禁非施工人员逗留，否那么造成事故，后果责任由事故单位或个人负责。23、乙方施工用电焊机二次线接头要包扎，露天设置的临时用电设备应有防雨设施，临时用电设备要有接地保护，手持行灯、金属容器内部、地下室、潮湿地区等临时照明采用平安电压，电气开关处应设明显标志，24、乙方施工作业中对环境污染因素要加以控制，作业中应优先采用无污染或低污染作业方式〔方法〕，作业中制止产生新的二次环境污染。要搞好施工现场的文明施工和定置管理，各种工程物资和设备，要按甲方工程部门指定地点堆放整齐，不准随意乱堆乱放，不能混放。施工物品摆放不准占用平安通道，施工中产生的固体〔液体〕废料、废弃设备要随时清理干净，做到施工完毕废料清理完毕，场地平整。25、施工过程中不准向厂区道路及硬铺盖地面区域、草坪里随意排放生活垃圾、工业废弃物，污水、化学原料等废弃物。26、在现场油漆地面上不准拖拉任何对地面产生磨伤的硬件物品，在作业、搬运、吊运物品时将地面损伤，将按照鞍钢冷轧钢板〔莆田〕《厂容、环境管理方法》相关要求考核。27、甲方管理人员发现乙方在施工中有违章作业，违章指挥和平安隐患时，有权制止或终止施工，并按照相关管理规定给予考核。28、凡在取向硅钢建立工程施工区域内作业的单位，均遵守执行本协议，因违背本协议规定内容而发生平安、防火、环保人身伤害事故，由违规方负全责。29、乙方在工作中，必须遵守国家有关平安、防火、治安保卫法律、法规，遵守鞍钢股份公司和甲方有关相关方平安管理方法、平安防火管理、现场管理、治安管理制度，建立平安防火环保组织机构、管理制度和平安技术规程，并在工作中严格贯彻执行。30、其它条款，按照详细施工内容填写(补充内容):1．开工前甲方必须向乙方施工负责人进展工程平安交底。2．甲方非工作人员不得随意进入乙方施工现场，如需要时必须同乙方获得联络，经同意前方可进入。3．乙方施工中使用的吊车、电动葫芦吊等起重设备，甲方应在施工前确保完好交由乙方管理和使用。4．甲方人员严禁动用乙方的设备、动力线路及工具、用具。如需要时必须同乙方获得联络，经同意前方可使用。5．乙方施工前甲方必须将施工区域内的水、电、风、等介质处在符合施工作业条件状态。6．甲方必须严格遵守电气工作票制，停送电甲乙双方要确认。7.乙方有权回绝甲方没有检修作业票及平安交底的作业工程；抢修作业甲方必须开具临时作业票并进展平安交底。8.乙方有权向甲方提出关于平安、防火隐患及整改意见，甲方应给予重视，确定责任人和整改时间。由于不能及时整改，要采取可靠的平安措施并向乙方说明原因，确保乙方人员的人身平安。9.甲方必须为乙方提供施工产生的固体废弃物排放区域及存放地点。10.甲方制度与国家、集团公司相关规定不符时，乙方有权回绝执行。11.甲方必须执行设备操作牌制度，乙方有权回绝无牌作业。房屋施工平安协议书篇十甲方(工程管理单位)：乙方(施工单位)：工程名称：装修施工施工地点：。为加强装修施工场地的消防平安管理,预防消防事故，保证装修施工场地相关人身财产平安,经甲﹑乙双方友好协商一致,根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，签定本消防平安协议,以资共同遵守。一、甲方的权利义务：1、施工前检查乙方是否符合政府消防有关规定;2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制;特种作业是否做到持证上岗，施工现场是否装备消防器材，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等;3、检查乙方对本协议书中的规定执行情况;4、催促乙方做好防火宣传教育和培训工作。二、乙方的权利义务：1、具备施工资格，拥有平安技术资质，实行防火责任制，并确定一名施工现场防火负责人，负责工地的消防平安工作。各岗位也要设立平安负责人负责本岗位的平安工作;2、在施工前应按规定进展消防申报工作，待有关政府部门批准后，方可施工;3、在施工中不得改变原设计。确需改变原设计的工程，必须征得原设计部门和甲方的同意，并报原批准消防部门审批;4、制定施工现场防火平安措施和消防保卫方案，加强对施工人员教育、培训和平安检查;5、施工中不得违章乱拉、乱接电线不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备撤除后不得留裸露带电的局部，电线头应包以绝缘。非电工不得从事电气作业，专业电工应持证上岗;6、电焊、气焊、气割作业所用设备要平安可靠。制止在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。非焊工不得从事焊接作业，专业焊工应持操作证,持证上岗;7、动火前须到甲方平安保卫部办理审批，未经审批同意不得动火。只能在指定地点和限定时间内动火;8、施工现场不得吸烟;9、保持消防通道畅通，消防通道、疏散门前、门后不得堆物堆料，不得阻碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火间隔;10、露天配电盘及开关装置应有防雨措施;11、现场临时照明灯不得任意挪动充当行灯使用;12、建筑施工现场均应设置消防用具和灭火器材，并放置在明显易取处，不得任意挪动或遮盖;13、施工现场临时建筑及仓库，应按有关防火标准的规定管理;14、施工现场每天收工后，应做好平安检查，切断电，气，不得遗留火种(特别注意暗火隐患);15、现场危险作业区域，应做好消防预案指派有平安经历的'人检查、看守，遇有紧急情况必须及时正确处理;16、施工现场的消防平安，由施工单位负责。承受甲方和本地区治安、消防等相关职能部门的检查，对检查中发现的隐患要认真整改，不按期整改的，甲方有权令其停顿施工并报政府消防机关查处;17、认真执行《北京市建立工程施工现场消防平安管理规定》(北京市人民政府令第84号)中的各项要求;18、施工中如发现火险隐患，要及时报告本单位防火负责人和甲方，不得冒险蛮干;19、施工中使用化学易燃物品时应限额备料，制止穿插作业;20、未经甲方书面批准，任何人不得在施工现场内住宿;21、施工中不得拆卸、挪动、遮挡原有的消防设施，需要临时变动的需经甲方书面批准，并在施工后自行承当费用恢复原状;22、协助政府有关部门和甲方做好火灾调查、处理工作;23、施工现场发生火灾的，乙方应承当全部责任并赔偿由火灾造成的全部损失;24、以上仅对乙方的各项义务进展列举，未能详尽列明乙方的所有义务。乙方应当按照法律、法规和北京市相关规定，履行审慎注意义务，确保施工单位严格按照有关规程施工，预防消防事故发生。25、乙方违背上述义务之一的，甲方有权要求立即改正;回绝改正的，甲方有权要求乙方立即停工整改或者向有关机关报告。三、因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，均提交甲方所在地人民法院管辖。四、本协议书自甲乙双方盖章之日起生效，壹式贰份，具有同等法律效力。甲方〔公章〕：乙方(盖章)：负责人(签字)：单位负责人(签字)：防火平安负责人(签字)：日期：20__年月日日期：20__年月日房屋施工平安协议书篇十一建房人：〔以下简称甲方〕承建人：〔以下简称乙方〕甲方在需建层楼房，由乙方承建，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、承包内容包工不包料，不包括土方回填。二、承包方式包主体、墙壁粉刷、一层现浇顶模板〔不含门窗制作、安装〕、负责铺三层中其中一层地板砖及所有卫生间、厨房地板砖、外墙此片、机械架木、设备，全程实行责任制，包质量。三、承包价格按实际施工建筑面积计算，每平方米元。另外甲方支付给乙方烟钱、浇灌时饭钱元。四、工期月五、付款方式乙方进入工地