土建承包合同

第页共页土建承包合同土建承包合同土建承包合同1甲方：乙方：按照((中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就XX县xx水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：罗xxxx土建工程2：工程地点：xx县xxx罗x村3、工程造价：约万元(以实际结算为准)二、承包范围土建工程总承包。三，承包方式本工程以建立单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包平安的承包方式。四、开工和开工日期1、开工日期20x年xxxx月xxxx日。(以甲方书面通知为准)2、合同工期，根据国家工期规定，本工程有效工期300日。五、工程质量和验收1、本工程按设计要求和验收标准到达合格。争取优良。2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家公布的建筑工程标准和标准进展施工，严格执行施工标准和操作规程，并承受发包方和监理方的监视。3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进展检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。4、工程开工验收以国家颁发的《于根本建立工程验收暂行规定》、《工程开工验收标准》及国家有关局部制定的`开工验收规定作为根据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完好、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。5、工程开工移交甲方前，乙方负责对新建工程的一切设施进展保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承当。6、本工程如到达优良工程，甲方按工程总造价xxxx给予乙方奖励。六、结算方式1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20x预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和XX县定额站季度文件。3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。七、工程款支付本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工工程造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工工程的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工工程总造价的%，余xxxx%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。八、双方责任1、甲方责任负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进展交底和会审工作;协助乙方选择工程建立的临时设施场地;准确提供施工使用的水准点和标高控制点;提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电、水;委派驻工地代表协助监理对工程进度质量平安及隐蔽工程进展检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系，办理报建、开工答应、场地临时设施撤除等相关手续，确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好平安工作;按合同约定及时支付工程款。2、乙方责任组织精干人员进展施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度方案;编制施工方案、施工平安措施;按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、开工验收报告，开工结算书及有关资料;严格按照标准进展施工、讲究文明施工、做好平安隐患，因承包方的原因造成的平安责任事故均由承包方承当;承包人不得将本工程整体转包别人;按期保质保量完成施工任务。九、违约责任1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按((中华人民共和国经济合同法》承当违约责任。2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、开工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按((中华人民经济合同法》承当违约责任。十、附那么：1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交xxxx万元生效，其余xxxx万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向XX县人民法院起诉。5、本合同一式四份，双方各执两份。甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日土建承包合同2发包方(以下简称甲方)：法定代表人：施工队(以下简称乙方)：法定代表人：按照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合工程实际遵循平等自愿公平的原那么双方签定以下协议。一、工程名：二、工程地点：三、工程范围建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准)四、承包性质：包工不包料五、承包内容：(一)根底工程1、铺褥垫层2、砼垫层3、根底支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、根底砼浇筑。(二)主体工程1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。(三)二次构造1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。(四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)内外装修必须按照图纸和甲方要求施工，且符合验收标准。(五)主体施工放线并保质，保量，包平安，文明施工。六、材料乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。七、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延并付窝工费技工元/天，壮工元/天;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。八、材料搬运甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。九、劳动力管理a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用假设因证件不全引起的相关损失由甲方承当。c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。d、未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。十、施工机具甲方提供施工所需的一切工具，并保证工具的平安性和良好使用性，甲方承当工具维修费。十一、工地现场管理1、甲方提供工人居住的'房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，工人应做到生活垃圾定点堆放。2、乙方不承当任何工具及材料的丧失责任。乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆做到少丢的原那么4、付款方式本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240元，结算时以实际建筑面积为准。1、施工队进场，预支生活费：20xx0元(两万元整)。2、主体框架按110元每平方米计算，每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。3、二次构造每平方米45元，每完成三层结算完成工程量的85%。4、内外装修每平方米85元，每完成三层结算完成工程量的85%。5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次构造剩余款项经二次构造验收合格后结清。内外装修剩余款项经历收合格后结清。十二、违约责任1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承当一切责任。2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。十四、图纸变更1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。以上两点作为结算根据。十五、因乙方违章作业出现施工平安责任事故造成人员伤亡的，一千元以下由乙方负责解决，如出现严重事故由双方协商解决。十六、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章(按手印)生效。结清工程款后合同终止。甲方：乙方：签章：签章：签定日期：签定日期：土建承包合同3发包方(甲方)：承包方(乙方)：1、承包事项：工程技术资料2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面积为：m2(不包含车库面积)，3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、搜集、整理、组卷，直至开工。4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，开工装订由甲方负责。5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程开工验收前做好组卷和预验收工作。①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的'取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、平安资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。④分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。6、结算7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好平安帽并按规划的道路行走，防止出现人身伤亡事故。甲方负责人：乙方负责人：年月日土建承包合同4发包方：〔以下简称甲方〕承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方就本工程外架脚手架搭设分项工程施工协商一致，订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：XXXXX工程1.2工程地点：1.3构造类型：框架剪力墙1.4承包范围：1.4.1本施工图及国家现行标准所涉及的全部砼【特注：不含二次构造砼】；1.4.2不含年月日前本工程浇筑的砼；1.4.3自行购置施工操作人员的劳动保护和平安防护用品〔包括平安帽、平安绳、平安带、绝缘手套和防护服装等〕和施工工具〔除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管〕；注：平安防护产品必须符合施工平安标准标准；1.4.4甲方所需临时用工的调配；1.4.5甲方进场的材料下车后的分类堆放及搜集，报废材料的搜集并按甲方指定的地点分类堆放整齐；施工完后的场地必须用扫帚将其作业面将楼层清扫干净；1.4.6负责核算合理使用的材料方案并书面上报工程部采购；1.5、承包方式：本工程采用“包人工、包辅材及施工工具〔除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管〕、包工期、质量、平安、文明施工、环境保护、涉及本合同承包范围内的施工放线及甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同承包范围内的全部工作内容。1.6、乙方在施工过程中如不能满足标准要求，甲方视需要可对乙方承包范围及内容作出调减或调整，乙方应无条件承受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。第二条合同工期2.1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。2.2、合同工期：本工程于年月日开工，至年月日开工，共日历天。2.3、工期要求：严格按工程部施工进度方案施工，逾期那么按20xx.00元／天的罚款在当次工程进度款中扣除。工期延误最长不能超过5天，假设超过5天时甲方有权解除本合同并同时要求乙方赔偿工期延误所造成的损失。第三条工程质量3、本工程质量必须满足国家现行相关标准要求和工程部的技术交底，并由建立单位、监理、质监站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。第四条合同造价4.1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完本钱合同第1.4条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，本单价包含完本钱合同内容所发生的一切费用，不作调整、不再计取其它任何费用，工程量按实际结算。4.2、工程量计算方式：。4.3、合同价款：本合同采用方式确认。正负零以下砼工程合同单价：大写：每立方米，正负零以上砼浇筑工程合同单价：〔建筑面积〕，大写：每平方米；合同总价暂定：万元正，结算时以施工完成工程量实际计算为准。4.3.1、本合同单价包含但不仅限于：完成合格工程所支付的全部人工费、食宿费、手工用具费、社保五险、平安防护、个人劳保用品等费用和平安风险金〔平安风险金是指由乙方违规操作而引发的事故所造成的经济损失〕。4.3.2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；因返工所造成的直接与间接经济损失由乙方全部承当；乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。4.3.3、承包范围内不允许发生计时工：承包范围外所发生计时工按实际工日，普工〔女工〕每工日元包干，普工〔男工〕每工日元包干，技术工每工日元包干。当日发生计时工，必须当日获得主管施工员同意，并说明情况，做到日清日签证，一月一核算，严禁事后补工和签证。4.3.4、乙方遵守合同按质按量完成该工程所有分项工程施工任务，甲方按合同单价进展工程款决算；此单价中含有30%的施工平安文明措施费，不管乙方施工在任何部位所发生的平安事故均按整体工程造价计算由乙方承当；4.3.5、假设应乙方技术、人力不济，平安不力、资金短缺、工期延误造成甲乙双方中途终止合同，那么甲方接以下单价进展工程款结算：4.3.5.1、正负零以下范围所有结算价款为零；4.3.5.2、正负零以上砼按以完工程量的计算；4.4、合同风险：本合同采用的是固定单价合同方式确定，乙方已充分考虑市场人工费及材料的价格变化风险，施工过程中不予调整。第五条平安文明施工要求5.1、双方确立“平安第一”宗旨，制定相关平安操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的平安文明施工要求。5.2、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，乙方应有周密的平安施工方案和措施，消除事故隐患。施工前应进展平安消费操作规程的.交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开场前提出平安防护措施。5.3、配合甲方的三级平安教育，每天做好班前平安交底，对其在施工场地的工作人员进展平安教育，对他们的平安负责，随时承受甲方组织的平安检查人员依法施行的监视检查。5.4、按甲方要求及时做好平安消费的相关资料，包括班前平安活动记录，不能损坏资料，每周上交甲方平安员审查。5.5、乙方违背消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。第六条甲方责任6.1、在开工前天负责向乙方提供设计变更通知和相应的技术交底通知。乙方如需要增加图纸套数的，甲方可代为复印并做好登记，复制费用由乙方承当。6.2、在乙方开场施工前，向乙方进展平安消费、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。6.3、负责现场管理和协调各班组的工作；6.4、负责监视乙方的施工行为、技术指挥、工作检查；6.5、负责大型机械设备〔塔机〕以及1.4.2条主要材料的供给第七条乙方责任7.1、乙方应严格执行平安文明施工的有关规定，如因违背规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应立即通知甲方主要负责人到处理并保护好现场，假设乙方保护措施不力造成的所有损失全由乙方承当。7.2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图及专项施工方案组织施工。将甲方的技术交底通知贯彻到班前交底做好记录，每周提交一次记录给甲方，否那么，出观质量事故由乙方承当所有的返工、维修经济损失，并负责因其而产生的一切责任。7.3、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、标准及其他构成分包合同的相关资料和信息。未经甲方同意乙方不得递给任何与分包合同相关的第三方合同。7.4、乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的统一协调，乙方主对班组交底做好成品、半成品的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造本钱分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丧失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承当相应的责任。7.5、乙方每次办理结算单前，负责及时提供相关的平安记录和质量记录资料给甲方，否那么，甲方有权延长当次进度款的结算时间。7.6、分项工程完工后，甲方人员验收未到达质量标准要求时乙方应无条件立即返工，如乙方不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中倍扣除，同时甲方可根据情节的严重程度要求乙方辞退有关人员，材料费由乙方自行承当，人工费不再另行计算。7.7、乙方必须无条件服从甲方有关质量、平安、文明施工、进度、本钱节约的各项管理制度。7.8、乙方施工人员年龄不能超过50周岁且必须持有如下证件：身份证、上岗资格证书及特殊工种操作证复印件、工种单位记录卡、安康证明、暂住证。假设不符合手续，甲方有权回绝乙方人员进入施工现场或乙方自行承当因证不全而造成的一切后果。【注：乙方必须提供每位施工人员的以上证件复印件及号码交由工程部存档】7.9、乙方必须配合甲方与每个工人签订劳务合同，合同中须明确劳动报酬、社保五险等内容，劳动报酬不低于____规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员民工工资发放情况每月须定时上报甲方。7.10、乙方应按有关规定，在民工宿舍内应装备电扇等防暑降温设备、工人须装备必须的劳动防护用品〔如手套、服装等〕。7.11、乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购置100元的意外伤害险。7.12、在施工期问，贯彻谁施工谁负责平安的原那么，如乙方责任发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责，所涉及的费用由乙方全部承当；发包方：〔以下简称甲方〕承包方：(以下简称乙方)土建承包合同5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方工程，同意将该土方工程以包工包料形式承包给乙方施工。按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原那么，结合本工程详细情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方工程2、工程地点：山东寿光XX二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程开工验收合格。三、工程造价及承包范围：1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。2、场地回填：根据工程工程，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路根底宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，详细结算方式根据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市华健XX工程)来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的'进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作工程的顺利完成。乙方施工要平整场地去除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强迫性标准施工。在工程质量方面同要到达国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程工程。4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监视，加强各班组人员的管理。进步平安施工意识，做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责土建承包合同6发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋，建筑面积165，甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方，有关详细事宜经双方商定后达成如下承包合同。一、工程概况楼房一共两层，砖混构造，建筑面积165㎡，层高3.6米,建筑总高度7.2米。二、承包形式甲方以全包工的形式承包乙方，所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆，场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责，甲方提供水、电。三、平安责任乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的平安标准操作施工，实在把好用电、用水、机械操作等平安责任关。在施工中发生的平安问题，由乙方负责。四、工程内容乙方按甲方所提供的'施工图纸施工根底工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光，地面捣制及所有材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。五、施工质量乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工，决不允许偷工减料与浪费材料，如发现上述行为，所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中，如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前，属乙方的工程质量问题，由乙方负责修理。六、承包单价按国家建筑工程标准面积计算，每平方米单价八百五十元(小写元整)，合计十四万零贰佰伍拾元整(小写：。七、付款方式该工程于年月年月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的90%，一年保修期满后支付合同价款的10%。八、本合同一式希共同维护执行。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土建承包合同7发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程地点：三十里铺桥南二、工程范围：土建三、工程单价：660元第二条工程期限自________年____月____日开工至________年____月____日开工验收。第三条施工准备一、甲方在开工前应进展技术交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉施工现场，编制施工组织设计或施工方案、进展施工场地的平整。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：合格二、承包方必须严格按照甲方的要求和工程标准、规格和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。第五条工程价款的支付与结算一、本合同签订后____日内，发包方支付人民币10000预付款。二、施工期间，甲方应按乙方的进度，支付相应的工程款。三、工程完工办完交工验收后，甲方应将工程余款一次支付给乙方。第六条平安施工一、乙方负责现场的'各种管线的协调和平安开挖。二、如因乙方施工造成管线的损坏，责任及损失由乙方负责。三、因甲方安装工作不及时造成沟槽浸水损坏等损失，由甲方承当责任及有关费用。第七条违约责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。第八条合同的生效与终止一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章起生效，工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日土建承包合同8发包方〔以下简称甲方〕分包方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包详细工作内容第三条分包工程及包干单价3.1乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运〔含二次转运〕按每月每人元包干。3.3根底以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计2，包干单价为元2，其中基价元2，质量元2，平安元2，工期元2，文明施工元2，材料节约元2。注：假设乙方在分包施工中不能到达本合同所约定的相关标准，那么甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应局部价款，不再支付。第四条有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的详细要求及其他约定4.1质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级到达，质量要求须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收标准和标准验收和签发。假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失〔材料费、误工费、劳务费〕由乙方承当，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处分条款执行。4.2分包工程交甲方验收到达质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时，应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金〔以下简称质保金〕，质保期为________年，保修期从单位工程移交业主之日起计算，保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《____市建立工程质量保修证书》内容执行。4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段详细工期及形象进度为准，工期由甲方工程工程部经理签发。假设乙方擅自退场、擅自停工〔未提早天通知甲方〕或延误工期，乙方承当由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承当违约金元天。4.4平安：严格执行建立部G5999标准及《____市劳动平安条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故控制在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部平安负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任根底上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承当，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。假设因乙方的责任造成平安事故的，乙方应承当全部平安事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合甲方对入场人员进展平安教育和技术交底，假设因乙方人员违章操作引起的对自身或别人的伤害责任均由乙方自行承当。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门；重大事故〔如死亡事故等〕为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的根据。4.4文明施工：须到达甲方工程工程部规定的.标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，假设未到达要求。4.5材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取；凡超耗部份和乙方恶意浪费〔不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等〕局部的材料费由乙方全额全价〔预算价〕赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。4.6乙方进场后，假设不能到达甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进展的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承当。第五条：劳务分包费的支付5.1支付方式：银行转帐支票5.2支付程序：乙方每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建立方验收合格的书面根据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的%支付分包款，累计付至总分包款的%时暂不支付，余款在建立方及监理验收合格后，办清结算并在建立方付清总包工程结算款、扣除质保金〔按结算劳务费总额的%〕后付给乙方。质保金于________年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建立方之日起计算。5.3乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4假设因建立方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全局部包费待甲方收到建立方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。第六条：临时设施、水、电由。第七条：附那么7.1本合同条款所述的工程管理人员详细详见公示于甲方现场工程工程部的管理人员简介。7.2本合同未尽事宜，双方均应本着老实信誉的原那么按有关规定协商解决，假设在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保修期满后自然失效。7.4本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。第八条：补充条款甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：现场代表：分包商：：：________年____月____日________年____月____日土建承包合同9甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕供水站管道安装工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置，经询价采购乙方施行该工程，经双方协商，特签订本合同书。一、工程名称：供水站技改工程二、工程建立内容：管道及管沟工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置。三、建立标准：执行《工程建立强迫性标准条文》〔水利工程局部〕，质量合格。四、建立工期：年月日前完工，工期个月。五、合同价款：根据采购价为万元〔大写元正〕。六、工作职责：1、甲方工作职责：负责工程施工技术交底，监视工程施工质量。2、乙方工作职责：严格按工程技术要求组织施工，确保工程建立质量，保证工程施工平安，出现施工平安事故概由乙方负责。七、付款方法：工程开工验收合格付款。八、本合同一式三份。甲乙双方及水务局各执一份，本合同自双方代表签字，工程开工验收合格，结清工程款后终止。甲方代表：乙方代表：年月日：土建承包合同10甲方：乙方：身份证号：甲方为保质、保量、按时完成新时代工程工程木工班组承包内容的施工任务，特与乙方签订本施工协议。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，本着平等互利、自愿的原那么，经双方协商，达本钱协议条款，以资共同遵守执行。一、工程慨况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围人工挖孔桩护壁模板，地梁模板，主体工程模板(包含在根底局部的柱、梁、墙模板)，构造柱、压顶、过梁及其他小型构件模板，屋面刚性层模板，室外工程模板(台阶、散水)，模板、钢管、扣件进场的清点，模板使用完毕的堆码、清点出场，扣件、钢管的搜集、清点出场和“四口”“五临”边的防护，平安通道及各种防护的搭设安装及撤除，并提供钉子、铁丝、内衬、双面胶等。三、承包单价工程承包范围内的所有工作，以模板的展开面积(以全国统一建筑工程根底定额xxx基价表xxxxxx计算规那么计算的面积)为承包工程单位计价根底，按xxx元/m2;四、合同工期开工日期：年月日开工日期：年月日合同工期总日历天数：天五、质量标准、要求：乙方的施工内容必须到达国家现行《建筑工程施工质量验收标准》有关条款所规定的质量标准要求，甲方在乙方开工前进展某项作业技术交底的要求。乙方施工的分局部项工程质量必须到达(合格)标准。假设乙方施工的分局部项工程达不到《建筑工程施工质量验收标准》有关条款所规定的质量标准要求及甲方所进展的作业技术交底要求，那么必须立即返工，直到达标为止。返工所产生的人工、材料、机械费用均由乙方承当。如因返工所造成的不良影响、耽误工期等，甲方根据损失的大小要求乙方予以赔偿，且可以经济手段处分乙方。六、工程款支付本工程由承包方负责垫资修建至主体±0.000米以上十层砼浇完。之后完成的工程量按月进度表支付工程进度款的80%。工程预验收前工程款付到90%。乙方应在签订本分包合同时向甲方缴纳履约金万元，入场施工后，五天内向甲方交纳人民币的合同保证金，退还时间为：主体框架到达十层后十日内退还30%，主题框架封顶后十日内退还剩余的70%。合同履约保证金不计利息。七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章后生效。八、平安责任及要求1、平安施工与检查乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。2、乙方必须遵守执行《建筑施工平安检查标准》，做到文明施工、平安消费。凡乙方在本工程所发生的一切伤、亡、病、残等大小事故均由乙方自行负责(含第三者责任)，甲方不负任何责任(包括法律和经济责任)。九、质量保修乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。本工程保修期为年。十、违约和争议1、违约1.1甲方违约。当发生以下情况时：(1)甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进展，乙方有权停顿工程的正常施工;(2)甲方无正当理由不支付工程开工结算价款;1.2乙方违约。当发生以下情况时：(1)因乙方原因不能按照协议书约定的'开工日期或甲方同意顺延的工期开工。如不能按时完工，因其违约应支付与甲方的违约金每天为元;(2)如因乙方的施工工期不能满足甲方施工需要，就视为违约，甲方有权单方面取消协议，乙方不得有异议并立即撤出施工现场，由此而造成的损失均由乙方自行负责。(3)因乙方原因工程质量达不到国家有关工程施工质量验收标准要求的质量标准，乙方必须无条件对不合格部位进展修复或更换。如乙方不能在接到甲方的通知后对不合格部位进展及时修复或更换，甲方可以自行处理，发生费用从所扣乙方质量保修金中扣除;(3)因乙方拖欠民工工资，给甲方造成了不良影响，甲方将以经济手段处分乙方，甲方可以将乙方剩余的工程款直接支付与在乙方队伍中施工作业的民工。十一、其他1、乙方必须服从甲方领导和管理，遵守本工程工程部制定的一切规章制度，假设有违背按照规定进展处理。2、乙方所有人员必须遵守社会治安管理条例和建立单位的一切制度和纪律，假设有违背由有关单位按照规定进展处理。3、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲、乙双方代表签字后有效，产生同等法律效力。结清帐务后本协议自行失效。甲方：乙方：日期：年月日土建承包合同11发包方甲方：承包方乙方：甲方建立桑村乡邮政支局办公楼工程，其泥土局部施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承当本工程中的泥工局部的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，经双方共同协商，特签订如下合同：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：框架构造楼房三层〔钢筋混凝土构造〕二、承建范围：〔根底、砌砖、砼局部及内外墙抹灰〕面积为㎡。三、承建方式1、包清工机具设备由乙方负责所需机具，甲方负责三通〔水、电、路〕到工地，费用由甲方负责，地巢挖土方由乙方负责，外运土方由甲方负责，回填土方由甲方运到工地，乙方负责填充夯实。2、付款方式工程款分期支付制。支付方式为现金支付，第一期初正付零总造价工程款的，第一层封顶付总造价工程款的，第二层封顶付总造价工程款的，第三层封顶付总造价工程款的。主体至内外粉刷完工以后，付总造价工程款的。假如甲方不按期付款，乙方有权停工，所造成的一切后果由甲方负责，直到余款结清，而后协商工程进程。3、用料问题：由甲方负责预算，如有剩余或不够，乙方概不负责。4、因施工原因所造成的验收不合格，乙方负责返工，甲方有权监视、验收协调。5、延期：由于自然灾害〔大雨、冰雹、停电等〕不属于人为造成工期延迟，乙方概不负责。甲方造成工期延迟起过三天或三天以上按每人每工50%的赔偿。四、以上合同条款自签字时起生效，双方必须遵守。本合同一式两份，双方各执一份。甲方〔签字〕：乙方〔签字〕：年月日号p号分页标题号e号发包方〔以下简称甲方〕：承包方〔以下简称乙方〕：甲方承建的108团裕和宛小区7号、8号住宅工程，其土建局部，实行清工形式承包，现由乙方根据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承当本工程土建局部的施工任务为，眀确责任遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，该双方共同协商，特签订如下合同：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：1、临时设施的搭建和外墙的围护，施工图纸中所有的土建工程，施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。三、承包方式：包清工按期付款、按完成工程量付款。四、承包价款：1、按建筑面积每平方米190元。2、7号楼2611平米，8号楼2207平米合计4818平米。3、总价款；4818x190=915420元。4、建筑面积按实际建筑面积，其中地下室只算一半。五、质量要求：1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工，按照国家质量验收标准进展自检、自检合格报甲方验收。2、乙方施工的工程质量必须到达合格标准，假设质量达不到标准要求，必须无条件返工，返工费用由乙方自负。3、乙方除按照国家标准标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。4、甲方负责原材料，施工大型工具附属设备供给，乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半，工程出现材料质量问题由甲方负责，假设出现施工质量问题那么由乙方负责。六、工程款支付：1、地下室封顶付10%，二层封顶付20%，主体封顶付30%，全部完工付30%，其余工程款交工后十日内付清。2、工人工资每月造工资表，按工资表必须发到民工手中。七、平安消费管理：1、乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的平安消费标准化管理要求，听从甲方现场管理。2、乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作，做到卫生整洁。3、乙方要认真遵守有关平安消费，文明施工条例、法令、法规，做好治安保卫消防平安和文明施工工作，违背上述规定而发惹事故造成的'损失由乙方负责。4、乙方必须做好各个班组的平安教育和平安防范工作，协助甲方做好治安工作，严禁带小孩等闲杂人员进场。八、工期要求；1、按甲方合理的施工进度方案进展，每施工层必须在规定的吋间完成，乙方必须各班组互相配合和其它工种及时合理组织技工进展操作，不得无故延误工期，按甲方的施工方案施工，工作总天数为150个工作曰，工期每延误一天扣罚10元每平方米，在施工组织过程中如遇以下情况得延期，双方应及时进展协商确定顺延期限：1、因天灾和不可抗力；2、因甲方提出变更方案或变更施工图；3、因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。九、其它有关事项：1、乙方使用的各种机械及防护设施，应验收确认符合平安标准后，方可使用；2、乙方应雇请有经历的技术人员及纯熟工人上岗，自觉承受甲方及主管部门的检验，严格按文明施工，假设乙方施工过程中质量和进度难以到达甲方的要求，甲方有权终止本协议；3、甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员；4、乙方模板、钢筋、设备施工工具，应按工地要求堆放整齐，按排专人看管，工程开工后应及时清理现场，一星期后任沒有清理，甲方有权派人员凊理，并按发生费用3倍，从乙方承包费中扣除；5、乙方必须按工程要求协调意见，与其它工种亲密配合，不得扯皮戓自行其是，以免造成工期损失，如工作中出现矛盾，应先行协商，协商不成，报甲方协商，如不报甲方，后果由乙方负责。十、开工时间20xx年4月22日开工吋间20xx年9月1日以下合同条款自签字后生效，双方必须遵守本合同，一式2份，双方各执一份。甲方：乙方：：：身份证号：身份证号：日期：日期土建承包合同12发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程，同意将该土方工程以包工包料形式承包给乙方施工。按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原那么，结合本工程详细情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程2、工程地点：山东寿光羊口二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程开工验收合格。三、工程造价及承包范围：1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元〔陆万元整〕。2、场地回填：根据工程工程，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元〔参拾扒万柒仟元整〕。3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路根底宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面〔即22元/平方米〕，由于场地原因，详细结算方式根据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1、根据上海电力建立有限责任公司〔总包方〕的付款方式，甲方〔菏泽市华健岩土工程〕来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、根据上海电力建立有限责任公司〔总包方〕的工期进度要求来合理施工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的'，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。3、甲方要根据上海电力建立有限责任公司〔总包方〕的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作工程的顺利完成。乙方施工要平整场地去除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强迫性标准施工。在工程质量方面同要到达国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程工程。4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表〔或监理人员〕的监视，加强各班组人员的管理。进步平安施工意识，做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。土建承包合同13甲方：xxxxxxxxxxxxx乙方：xxx身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx甲方为保质、保量、按时完成XX亭子职业高级中学学生食堂工程工程钢筋工班组承包内容的施工任务，特与乙方签订该施工协议。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，本着平等互利、自愿的原那么，经双方协商，达本钱协议条款，以资共同遵守执行。一、工程慨况工程名称：工程地点：二、工程承包范围各种管线的预埋(包括给排水管的预埋、各消防水管的预埋、各线路管的预埋)，各种管线的安装(包括给排水管安装、各消防水管安装、各线路管的安装)，各种电灯、插座、配电箱、消火栓的安装，施工现场各临时用电用水的管线安装。并自行提供工具和辅材。三、承包单价工程承包范围内的所有工作，以建筑面积(以20x《四川省建立工程工程量量清单计价定额》计算规那么计算的面积)为承包工程单位计价根底，按元每平方米进展计价。四、合同工期开工日期：年月日开工日期：年月日合同工期总日历天数：天五、质量标准、要求乙方的施工内容必须到达国家现行《建筑工程施工质量验收标准》有关条款所规定的质量标准要求，甲方在乙方开工前进展某项作业技术交底的要求。乙方施工的分局部项工程质量必须到达合格标准。假设乙方施工的'分局部项工程达不到《建筑工程施工质量验收标准》有关条款所规定的质量标准要求及甲方所进展的作业技术交底要求，那么必须立即返工，直到达标为止。返工所产生的人工、材料、机械费用均由乙方承当。如因返工所造成的不良影响、耽误工期等，甲方根据损失的大小要求乙方予以赔偿。六、工程款支付本工程主体构造每建完一层支付工程款的70%，其余工程款在主体构造以及合同承包范围内的工程验收合格后一次性付清。乙方应在签订本分包合同时向甲方缴纳合同保证金元。其退还时间为主体构造第一层以下工程验收合格后一次性付清。七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章后生效。八、平安责任及要求1、平安施工与检查乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。2、乙方必须遵守执行《建筑施工平安检查标准》，做到文明施工、平安消费。凡乙方在本工程所发生的一切伤、亡、病、残等大小事故所产生的费用在5000元以内均由乙方自行负责(含第三者责任)，5000元以上局部由甲方负责(包括法律和经济责任)。九、质量保修乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。本工程保修期为年。十、违约和争议1、违约1.1甲方违约。当发生以下情况时：(1)甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进展，乙方有权停顿工程的正常施工;(2)甲方无正当理由不支付工程开工结算价款;1.2乙方违约。当发生以下情况时：(1)因乙方原因不能按照协议书约定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工。如不能按时完工，因其违约应支付与甲方的违约金每天为元;(2)如因乙方的施工工期不能满足甲方施工需要，就视为违约，甲方有权单方面取消协议，乙方不得有异议并立即撤出施工现场，由此而造成的损失均由乙方自行负责。(3)因乙方原因工程质量达不到国家有关工程施工质量验收标准要求的质量标准以及不符合图纸的要求标准，乙方必须无条件对不合格部位进展修复或更换。如乙方不能在接到甲方的通知后对不合格部位进展及时修复或更换，甲方可以自行处理，发生费用从所扣乙方质量保修金中扣除;(4)因乙方拖欠民工工资，给甲方造成了不良影响，甲方将以经济手段处分乙方，甲方可以将乙方剩余的工程款直接支付与在乙方队伍中施工作业的民工。十一、其他1、乙方必须服从甲方领导和管理，遵守本工程工程部制定的一切规章制度，假设有违背按照规定进展处理。2、乙方所有人员必须遵守社会治安管理条例和建立单位的一切制度和纪律，假设有违背，由有关单位按照规定进展处理。3、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲、乙双方代表签字后有效，产生同等法律效力。结清账务后本协议自行失效。甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日土建承包合同14甲方：乙方：按照〔〔中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：罗溪水电站土建工程2：工程地点：安化县长塘镇罗溪村3、工程造价：约万元〔以实际结算为准〕二、承包范围土建工程总承包。三，承包方式本工程以建立单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包平安的承包方式。四、开工和开工日期1、开工日期___年____月____日。〔以甲方书面通知为准〕2、合同工期，根据国家工期规定，本工程有效工期300日。五、工程质量和验收1、本工程按设计要求和验收标准到达合格。争取优良。2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家公布的建筑工程标准和标准进展施工，严格执行施工标准和操作规程，并承受发包方和监理方的监视。3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进展检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。4、工程开工验收以国家颁发的《于根本建立工程验收暂行规定》、《工程开工验收标准》及国家有关局部制定的开工验收规定作为根据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完好、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。5、工程开工移交甲方前，乙方负责对新建工程的一切设施进展保护。因乙方原因造成的.工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承当。6、本工程如到达优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。六、结算方式1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程___预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。3、本合同工程结算按上述定额下浮%〔人工工资不下浮〕。七、工程款支付本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工工程造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工工程的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工工程总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。八、双方责任1、甲方责任负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进展交底和会审工作；协助乙方选择工程建立的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电、水；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量平安及隐蔽工程进展检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工答应、场地临时设施撤除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好平安工作；按合同约定及时支付工程款。2、乙方责任组织精干人员进展施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度方案；编制施工方案、施工平安措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、开工验收报告，开工结算书及有关资料；严格按照标准进展施工、讲究文明施工、做好平安隐患，因承包方的原因造成的平安责任事故均由承包方承当；承包人不得将本工程整体转包别人；按期保质保量完成施工任务。九、违约责任1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按〔〔中华人民共和国经济合同法》承当违约责任。2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、开工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按〔〔中华人民经济合同法》承当违约责任。十、附那么：1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。5、本合同一式四份，双方各执两份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日土建承包合同15甲方：乙方：甲方因消费需要，经与乙方协商，由乙方提供足额，技术纯熟的建筑工以及相应的管理班子进入里那么树人学餐厅改造工程工程并承揽该工程土建工程的施工任务。为明确双方的权利和义务，特制定本协议，以便共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：里那么树人学餐厅改造工程2、建立单位：滨州市经济开发区里那么树人学校3、工程地点：滨州市经济开发区里那么办事处4、建筑面积：约1670㎡5、构造类型：框架构造二、劳务承包工程范围，承包方式，工作内容：1、工程范围：主体工程的土方、钢筋(电渣压力焊、闪光对接焊)、模板、混凝土、砌体(植筋)、脚手架分项工程。2、承包方式：包工不包料(包局部辅材、包搅拌机、塔吊的操作)。按照要求自备操作工具，包括钢筋加工设备、模板加工设备、振动棒、斗车、灰桶、照明工具等。3、工作内容：(1)准备工作：熟悉施工图纸，理解操作范围，配合本工程施工员放线和控制标高，领退料具。做好施工前的准备工作。(2)清槽、钎探、室内外回填土平整夯实。(3)根底、主体钢筋制作安装，模板制作安装，混凝土浇筑。(4)二次构造、女儿墙砖砌体，构造柱、女儿墙及窗台压顶钢筋制作安装、模板制作安装，混凝土浇筑。(5)预制过梁，反边浇筑，防火挑檐浇筑。(6)、清理：施工现场清理。清扫墙面楼地面、清理搅拌设备及清理落地模板、梁板支撑、砖、灰、钢筋，落地灰的回收利用。施工前、后所有材料、工具及垃圾均需运至甲方指定的地点并分类堆放。(7)、其他工作：图纸范围内的预留洞留设，预埋件安放;配合甲方的其他工作。三、承包工程费用：1、在合同承包范围内，乙方完成第二条工作内容范围内工作，且施工质量验收优良，工期、平安及文明施工均到达甲方要求，合同劳务承包综合单价如下：165元/m2包干。2、上述单价中包括一切与承包工作内容有关材料(含垃圾，剩余及退场材料)的进出场装卸费用，各种工资，津贴，补贴，节假日加班，夜班，赶工补贴，自备工具费，劳保费，医疗费差旅费，劳务队管理费，甲方管理费及税金，现场文明施工用工及工具轻伤及轻伤以下平安事故医疗费等除食堂保卫等后勤效劳。3、分局部项工程质量如达不到合格标准，乙方负责修至合格标准，结算单价按上述单价乘以70%结算。4、乙方必须注重甲方的材料节约，对不按要求使用的发现一次，罚款500元，并处所浪费材料的实际价款的4倍罚款，对不按要求回收水泥砂浆、混凝土的，甲方有权另派人回收使用，且按200元/工日，从乙方计取;包装水泥未合理使用好被打湿结硬，一旦发现，每包处以100元罚款。四、工期要求：根底：15天。一层主体5天。二层主体5天。屋面女儿墙2天。一层二次构造4天。二层二次构造4天。总工期：自20_年8月26日开场——10月8日完毕，共计44天。四、结算及付款方式：1、结算：根底按一层建筑面积的70%_单价结算，主体按建筑面积_单价结算。原那么上甲方结算已完成的工作量劳务费用，但应遵循以下条件：1)按已完成工程，经工程技术部，质安部验收后，作为工程量结算根据。2、劳务结算前，乙方应持有工程制定的实完工程部位的工程量结算申请单由甲方施工员、质检员、平安员签定施工完成部位的质量、平安、进度、文明施工、材料节约符合要求后，上报工程经理签字。3、结算付款时，严格兑现本合同规定的其