厂外辅助及生活区委托管理合同模板

2/3广西防城港核电厂厂外辅助及办公生活区工程建设托付治理框架协议合同

托付方：广西防城港核电有限公司受托方：广西建设开发公司AAAA协议合同编号：签订签字地点：广西防城港签字签订时刻：

目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一条 定义 3第二条 总则 4第三条 托付治理范围和内容 4第四条 治理模式 5第五条 治理要求 6第六条 治理措施 9第七条 价款支付与奖励 16第八条 责任与义务 17第九条 违约责任 19第十条 合同暂停、终止 20第十一条 税费 20第十二条 保险 20第十三条 争议的解决 21第十四条 商业道德 2221第十五条 知识产权与保密 2221第十六条 合同生效、失效 22第十七条 其它事项 22附件一：一级进度打算 24附件二：支付里程碑 25附件三：致保险公司的执行通知 26附件四：安全生产责任书 27附件五：保廉协议 28附件六：工程项目文件资料清单 30附件七：工程月报格式 31第一条 定义 2第二条 总则 3第三条 托付治理范围和内容 3第四条 治理模式 4第五条 治理接口 5第六条 治理要求 6第七条 价款支付与结算 7第八条 各方的责任与义务 8第九条 违约责任 8第十条 协议暂停、终止 9第十一条 税费 9第十二条 争议的解决 9第十三条 商业道德 10第十四条 协议生效、失效 10第十五条 其它事项 11附件一担保书（格式） 25附件二法人托付书（格式） 26附件三：安全要求 27附件四：质保要求 29

经友好协商，以下双方的授权代表于20112012年月日在签署本合同协议：FCGNP甲方（托付方或甲方）：广西防城港核电有限公司 （以下简称“FCGNP甲方”）AAAA乙方（受托方或乙方）：广西建设开发公司AAAA （以下简称“乙方”）鉴于1．广西防城港核电有限公司甲方投资建设广西防城港核电项目一期工程2台CPR1000压水堆核电机组，并负责以后的运营治理，该项目差不多国家有关部门正式核准；2．AAAA乙方所具备的资质、资源和丰富的项目治理经验；3．广西防城港核电有限公司甲方情愿按照PMC模式托付乙方AAAA承担广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区厂外辅助及生活区的全面工程治理任务。。为切实推进广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区厂外辅助及生活区项目进展工作，充分发挥股东方的项目治理优势，双方经共同友好协商达成如下协议。定义下文定义和附件中以下的用词及词句,除依照上下文另有要求外,应具有本条所给予它们的涵义：协议(即本协议):指FCGNP甲方与乙方之间签订的《广西防城港核电厂辅助厂外辅助及生活区工程建设托付治理框架协议》（编号：FCGNP2011S038）,及其中明文指定构成协议一部分的附件、附录等。合同（指本合同）：指FCGNP甲方与AAAA乙方之间将签订的《广西防城港核电厂辅助厂外辅助及生活区工程建设托付治理合同》(以下简称“合同”)，及其中明文指定构成合同一部分的附件、附录等。乙方代履合同：指由甲方、乙方及承包商三方签署的，由乙方代表甲方行使治理权力及承担相应治理责任的PMC合同。厂外辅助（BOP）：BalanceofPlant,核电厂其余部分（除核岛和常规岛外）。PMC：ProjectManagementContract，项目治理承包。甲方托付乙方作为项目治理方，作为甲方代表，以有效操纵工程质量、进度、安全和费用为目的而进行的工程、物资和服务前期策划、可行性研究、以及设计、采购、施工、调试等全过程活动的项目治理承包，简称PMC。FCGNP甲方：指注册于中华人民共和国广西壮族自治区防城港市的广西防城港核电有限公司，包括其法人代表、继承人和受让人。总承包商工程公司：指广西防城港核电项目一期工程的总承包商主体工程承包商：中广核工程有限公司与中广核工程设计有限公司组成的联合体。工程托付受托治理方：指同意广西防城港核电有限公司托付，承担广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区厂外辅助及生活区的全面工程治理任务的公司，即AAAA乙方。分包承包商商：指即为AAAA本协议范围内提供勘察、设计、施工、材料供应、设备或机械等、服务的法人组织，包括其法人代表、继承人和受让人。年、月、周、日：是指公历的年、月、周、日。天/日：是指连续的日历日，从当地时刻午夜0点到24点的二十四小时为一天。工作日：是指除星期六、星期天和国家法定节假日以外的一个日历日。违约赔偿金：指双方因违反协议而需补偿给对方的费用以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。总则FCGNP甲方情愿托付AAAA乙方承担广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区托付治理厂外辅助及生活区工程建设托付治理任务，并将与AAAA乙方就广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区托付治理厂外辅助及生活区工程建设托付治理合同进行谈判。在合同签订并生效后，协议中相关工作和各方的责任与义务转移至合同内，若协议与合同规定不一致，则以合同为准。本协议为广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区托付治理原则性条款，未尽事宜，双方协商解决。本协议合同签订后，若国家政策、行政命令或股东的决议等缘故对本协议构成重大阻碍，双方应友好协商解决。托付治理范围和内容托付治理的范围：广西防城港核电项目厂外辅助及生活区工程建设项目托付治理范围包括但不限于：EB消防站；UL武警岗亭；EI公关中心；F01保安大楼；F03武警营房；F04医疗中心；F08宿舍、宿舍食堂、室外活动设施及配套建筑；ED2生活区污水处理站及排污系统；厂外辅助及生活区BOP区室外地坪、道路、围墙、管线、景观绿化、停车场等配套设施；通水、通电、通路等辅助设施；北排洪沟。广西防城港核电项目市内办公楼项目托付治理范围包括但不限于：BA综合办公楼土建、安装施工工作；BA综合办公楼内的装饰装修工程；BA综合办公楼室外地坪、道路、围墙、管线、景观绿化、停车场等配套工程。广西防城港核电项目办公楼项目托付治理范围包括但不限于：EB综合办公楼土建安装施工工作；EB综合办公楼土建安装非核级工程材料和永久性消耗材料采购；托付治理的内容：从场平勘察设计开始（武警营房和BA楼包括场平）开始至工程竣工验收内的所有咨询、勘探、设计、物项采购、监理、施工、调试等所有工程治理工作。关于3.1内容里面的（10）、（11）、（12）项及室外活动设施项目作为暂列项目，除非甲方取消项目建设，否则上述四项建设项目仍托付乙方实施，具体实施方案及工期双方另行协商确定。甲方保留对托付范围及内容进行适当调整的权利。治理模式AAAA乙方依据《关于培育进展工程总承包和工程项目治理企业的指导意见》（建设部建市【2003】第30号）及《建设工程项目治理试行方法》（建设部建市【2004】第200号），参照代建制的治理模式，代替FCGNP甲方对托付项目建设进行全过程、全方位专业化治理。AAAA乙方依照FNGNP甲方提供的可研时期设计任务书，负责托付项目的初步设计、施工图设计，设备材料采购、建筑安装施工直至竣工验收移交FCGNP甲方前的全部治理任务。AAAA乙方负责托付项目的组织实施，必须按照《中华人民共和国招标投标法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法实施条例>方法》及其他有关规定，对所托付治理项目的勘察、设计、施工、监理、要紧设备材料采购进行招标和治理。项目下游的勘察、设计、施工、要紧设备材料供应等合同由甲方、乙方及承包商共同签订，乙方作为项目治理方，负责下游承包商的采购、合同文本合规性审核以及合同的执行治理等，乙方承担由此产生的的一切责任。AAAA及其关联机构不得在本项目中承担勘察、设计、施工、监理、要紧设备材料采购等工作。AAAA应严格操纵托付项目投资、质量和工期，托付项目建成后移交FCGNP。治理接口地点关系的协调FCGNP负责协调与工程建设整体有关的地点关系；建立地点关系协调的统一工作原则及工作联系渠道，设立地点协调归口治理部门；AAAA负责安装甲方确定的地点关系协调工作原则，负责对所管辖项目的有关地点事项的协调。设计FCGNP负责项目可研往常及设计工作，FCGNP负责对AAAA的设计工作进行监督检查以及必要的设计审查工作，AAAA应同意FCGNP的监督检查机必要的设计审查。AAAA负责可研之后初步设计、施工图设计、竣工图设计等时期的设计工作，并负责组织实施与项目总承包商的设计接口工作施工FCGNP负责对AAAA的施工和施工治理工作进行监督和检查，AAAA应同意FCGNP的监督检查。AAAA应托付由资质的监理单位对整个项目的施工工程质量和安全进行监理。采购AAAA应按照《中华人民共和国招投标法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招投标法>方法》及其他相关法律法规和规定，对项目的勘察、设计、施工、监理、要紧设备材料采购进行招标。FCGNP负责监督AAAA工作，AAAA应同意FCGNP的监督。进度AAAA负责编制项目的一级进度打算，编制的一级进度打算必须满足建设项目的总体进度要求。FCGNP负责审批AAAA的一级进度打算，并将一级进度打算列入托付治理合同中，作为合同进度打算。职业健康安全与环境、消防、保安治理AAAA负责向FCGNP移交前的职业健康安全及环境治理，AAAA负责现场消防、保卫队伍的组建及治理；FCGNP负责监督AAAA的工作，AAAA应同意FCGNP的监督。财务治理AAAA应建立投资操纵体系，编制投资操纵大纲，报FCGNP备案，FCGNP对AAAA的投资操纵体系进行监督；AAAA应编制其托付范围内的工程总预算、工程资金需要打算，并报FCGNP批准。AAAA应按照合同签约类型及结算方式分不编制年度、季度、月度资金需求打算报FCGNP批准，协助FCGNP进行项目融资和资金治理。AAAA负责按照国家会计制度和FCGNP的的相关规定实施托付治理范围内的会计核算和财务治理工作，AAAA的会计核算和财务治理工作应能满足FCGNP工程竣工决算和财务治理的需要。AAAA对所托付范围内的会计核算资料的真实性、合法性、完整性负责。保险FCGNP负责办理项目建筑安装工程一切险，关于涉及保险范围内有关项目合同价格，一律不包含建筑安装工程一切险保险费；AAAA应配合FCGNP办理保险、索赔等有关事项，关于保险公司提出的风险治理建议进行落实。资产治理本项目竣工移交之前的资产治理工作由乙方负责，乙方应建立完善的资产治理体系，移交的竣工资料应满足甲方对项目总投资的核算需要，确保竣工验收时资产移交清单的价值与本合同的最终结算金额一致。文档治理乙方应参照《重大建设项目档案验收方法》和DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求要求与档案整理规范》的要求进行工程文件的归档和治理，确保满足国家档案验收要求，并协助甲方进行档案移交后的国家验收工作；甲方有权对乙方的工程档案治理进行监督检查，乙方应同意甲方的监督检查；文档移交时刻、方式和范围等具体要求在合同总确定。治理要求总体要求乙方的工程治理除应符合国家、行业、地点的相关规定及甲方的治理要求，还应满足下列要求：5.1.1质量要求：本项目的质量必须符合国家相关规定及设计任务书要求的各项技术指标。5.1.2项目质保大纲应包括治理者通过质量方针声明来阐明治理者对质量和安全的承诺，以及通过实施项目质保大纲来实现质量和安全的承诺。乙方应依照质量方针制定项目质量目标，且这些目标能够通过一些相关的可测量的指标来表示。乙方应对项目质量方针包括质量目标定期进行审查，以确保其充分性和适宜性。乙方应建立质量责任制，明确规定项目组织结构中各岗位的具体任务、责任和权力，以做到“事事有人管、人人有专责，办事有标准，工作有检查”，并建立与之配套的绩效考核制度。一旦发觉质量问题，应追溯责任，总结经验教训，更好地保证和提高工作质量。在质量事故的处理过程中，乙方应坚持“四不放过”的原则，即事故缘故未查清不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。进度要求：本项目的进度总体要求为应满足广西防城港核电项目总体进度要求。同时，乙方应利用其自身的专业治理优势，操纵或促使各承包商保证各单位工程在附件[一]所列的打算完工日或之前达到完工、验收合格，并将其移交甲方投入运行。5.1.3具体的进度要求将在合同总明确。安全要求：1、杜绝人身死亡事故、重伤事故；2、杜绝要紧设备、施工机械重大损坏事故和重大火灾事故；3、杜绝负要紧责任的重大交通事故；4、杜绝重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；5、安全指标操纵在每年度与甲方签订的安全目标责任书以内5.1.4安全要求见附件三质保要求质保要求见附件四造价要求：AAAA乙方必须以FCGNP甲方批准的初步设计概算为上限，严格操纵工程造价，禁止假如出现超概算行为，由乙方承担相应的经济责任。甲方要求超出初步设计范围的，增加投资由甲方承担，具体费用由双方另行协商。5.1.5其他要求：乙方不得有下列行为：与受托付工程项目的施工以及建筑材料、构配件和设备供应企业有隶属关系或者其他利害关系；在受托付工程项目中同时承担工程施工业务；将其承接的业务全部转让给他人，或者将其承接的业务肢解以后分不转让给他人；以任何形式同意其他单位和个人以本企业名义承接工程项目治理业务；与有关单位串通，损害甲方利益，降低工程质量。项目过程操纵与治理要求5.2.1项目经理部为履行本合同的需要，乙方应在项目现场设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）。项目经理部是乙方履行其在本合同项下服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为乙方履行其在本合同项下服务的唯一机构，其所有行为均视为乙方本身的行为。项目经理部人员由乙方组织、考核和批准。乙方应将其组织机构报甲方批准，未经甲方批准，乙方不得擅自变更组织机构。在项目治理服务过程中，假如甲方认为乙方的项目经理部人员不合格或不能正常履行其职责，有权要求乙方进行撤换。项目经理部在所聘人员到位后将其工作简历、相关资质及证明材料报甲方备案。项目经理部应包括下列人员：(1)项目经理。乙方应任命一名具有同类工程建设经验、并熟悉工程建设全过程且具有相关资质的合格人员作为项目经理，并任命若干名项目副经理（至少有一名安全副经理、一名技术副经理）。项目经理代表乙方履行本合同，为乙方履行本合同项下服务的唯一授权代表。项目经理应常驻现场，假如项目经理需要离开现场，应授权一名项目副经理履行项目经理的职责。离开现场两天以上的则应征得甲方同意。未经甲方同意擅自离开现场两天以上的，甲方将按照每天五千元人民币对乙方进行治理费扣款。(2)项目总工程师、各专业主管工程师；(3)质量保证人员、安全监察人员、商务人员、财务人员、文档治理人员；(4)其他专业工程师。（5）乙方项目部现场专业治理人员总数许多于13人。上述所有人员均须对建设类似规模的项目具有丰富的经验。乙方应当合理规划和调配项目经理部的人员组成，若项目经理部出现人员短缺的情况，则乙方需增派合格的人员予以补充。项目部人员应相对固定，不得随意变更，如确因工作需要更换人员时，必须事先征得甲方同意。未经甲方认可，乙方擅自更换治理人员的，甲方将对乙方每人次进行治理费扣款5万元。除商务、财务人员外，其他人员须常驻现场。项目经理部必须组织承包商参加甲方安全治理委员会授权乙方组织的安全培训及考试且必须保证所有参建人员通过该考试。5.乙方应促使其治理的承包商的所有现场项目用地及现场治理活动须在甲方批准的用地范围内开展。严禁使用未经甲方批准的用地，否则，由此产生的经济及法律后果由乙方承担。除非甲方另行批准，乙方及承包商不得使用项目场地用作实施本工程以外的任何其它用途。乙方应促使各个承包商及时清理项目场地或以其它方式不使因承包商履行合同而产生的废物、垃圾和其它瓦砾在项目场地上堆积。乙方应促使承包商按照法律和合同的要求来治理、处理、储存、拆除、运走和处置各承包商运到项目场地上的、或在项目场地施工时产生、使用或处理的有害物质。乙方应促使承包商提供适当、足够的爱护，以使项目、项目场地、材料、设备、工具和其它财产在乙方履行本合同期间免受损坏或损失。假如进出项目场地需要通过公共场地、工程公司治理的场地，乙方应要求承包商的人员幸免损坏项目现场以外的财产，并幸免对公共土地造成破坏。乙方应在工程建设期间促使承包商采取必要的措施以爱护所有国土、海域、公路、排水道、管道、和其他第三方的设施免受损害。假如该类第三方设施或环境因承包商的不当行为遭到污染、损坏或毁坏，则乙方应承担相应法律及经济责任（包括重建、修理、更换或赔偿等），并确保甲方免受任何该类第三方索赔。乙方应约束其现场治理人员及承包商在同意的范围内进行活动。乙方应承担上述工作出现失误并造成甲方及第三方经济损失事件的责任。5.乙方负责对承包商的工作进行组织、监督、治理和协调，促使各承包商严格履行其在相应合同项下的义务，确保工程质量和工程建设进度按打算进行。乙方应对所有承包商进行监督，防止其将承包的工程服务进行转包或违法分包。假如任何供应商或承包商需将其承包范围内的工作分包给任何分包商，则乙方应按相关合同的规定，负责对有关分包商进行审查和批准。乙方应对供应商及承包商服务范围内的所有采购、施工方式、方法、技术、顺序和程序进行监督治理，负责协调各个承包商的连接和接口部分。乙方应实施为履行本合同所要求的所有检查和检验。乙方在本条款项下的责任包括对所有位于项目现场内外的材料和设备进行检查或促使有关承包商进行检验，拒收经确认与合同约定不相符合的设备、材料和图纸。为使现场以外进行的所有设计、施工和制造工作符合托付治理合同的要求，爱护甲方在今后的生产运行中不受此类缺陷的阻碍，乙方应依照项目现场内外设计、施工或装配的适当情况，定期对一切进行中的工作进行检查，做好相关书面记录，并对不符要求的工作，自行或促使承包商采取有效措施予以修改或补救。5.乙方应定期向甲方提交年度和月度工作报告（格式见附件七）及打算（三个月滚动打算），内容包括项目进展情况、安全、质量和本合同履行情况和下个工作周期工作打算。关于重大事项，乙方应及时报告甲方。乙方应在每年12月30日前向甲方提供截止当年12月25日的年度工作报告及下个年度的工作打算。乙方应保持在每月6日前向甲方提供截止上月30日的月度工作报告及工作打算。月度工作报告及工作打算应写明以下具体内容：(1)月度工作报告截止日前已完成的工程进度，对进度延误的分析及加快进度的具体措施（如有）；(2)设备和材料的交付情况及检验与验收结果；(3)施工安全情况及重大事故的处理情况； (4)设备及工程的质量情况，如存在质量问题则应包括相应的改进措施及处理方法；(5)所有由供应商签发的质量报告及工厂检验和监造情况；(6)月度工作报告截止日前相应的付款情况；(7)下月度工作打算；(8)甲方要求的其他资料。治理措施工程安全治理措施6.1.1乙方负责合同项下托付区域内工程在向甲方移交前的职业健康安全及环境治理。乙方应自觉遵守国家和甲方有关安全生产、环境爱护的方针、政策、法律、法规、制度、规定，并同意甲方安全主管部门的安全检查、监督。建立健全安全治理组织、安全治理制度，强化安全意识，加强作业风险操纵、落实事故预防措施，完善项目安全治理，实现安全生产目标。6.16.1.3乙方具体组织工程安全治理工作，乙方项目部经理为安全直接责任人。在履行本合同过程中应按国家及行业的有关规定承担相关的安全责任，并应按照工程治理制度的有关规定组织实施和治理其服务范围内的安全、卫生、消防和环保方案，按照法律、有关许可证及生效的职业健康及安全标准采取一切必要的措施提供一个安全的工作环境，以免因其提供本合同项下的服务而给下述各方造成人身损害或财产损失：(1)甲方、乙方、勘测设计方、监理方、供应商、承包商或各个分包商雇佣进行服务的所有人员以及可能因此受阻碍的其他人员；(2)乙方、承包商或分包商照管或操纵的所有与工程有关的材料和设备(不管这些材料和设备是否存放在项目现场之内)；6.1.4乙方负责督促承包商按照职业健康安全体系、环境治理体系标准的要求，建立职业健康安全及环境治理体系，制定相关的安全治理规定及岗位安全操作规程，并确保有效实施。6.1.5甲方有权对乙方的职业健康安全、环境治理体系的符合性及运行有效性进行专项监督、评估。乙方对检查提出的问题和隐患，落实人力、资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍，关于严峻违反国家法律、法规及行业标准的，严峻危害作业人员人身安全的行为甲方有权下达“停工令”。6.1.6乙方应建立独立的职业健康安全/环境监督部门，配备满足工程建设需要的专职安全治理人员。乙方通过工程合同，要求承包商设立安全监督机构，配备满足工程建设需要的有资质的专职安全治理人员。6.1.7专职安全生产治理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发觉安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产治理机构报告，对现场安全隐患及时处理；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。6.1.8乙方应配备足够具有资质的专职安全生产治理人员，当专职安全生产治理人员数量不够、不称职时，甲方有权要求增加、撤换专职安全生产治理人员。6.1.9乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全治理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。6.1.10从业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当同意安全生产教育培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施。培训考核不合格的人员，不得上岗作业。6.1.11乙方在采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。6.1.12特种作业人员必须取得《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。6.1.13乙方应要求承包商落实安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细讲明，并签字确认，指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。6.1.14乙方及其承包商应为劳动者提供劳动爱护设施，为任何用工方式的从业人员配备必要的特种劳动防护用品或一般劳动防护用品。6.1.15乙方必须保证向甲方提交的建筑企业资质证书、安全资格证书、人员清单、人员资格证书、安全培训资料、安全治理制度、安全技术措施、机械设备台帐等相关资料真实、合法、准确、完整。6.1.16乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用品、安全防护设施等的采购和更新、安全施工措施及整改措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。6.1.17乙方负责为本单位从业人员办理意外损害保险，支付保险费。6.1.18乙方有义务配合国家有关部门的监督检查活动。6.1.19乙方在出现重大安全及环境事故、治理体系出现严峻缺陷时，以及在开展重大施工活动前，甲方（或甲方指定的第三方）可对工程进行专项安全监督检查。乙方应配合甲方的监督检查工作，对监督检查中提出的整改要求，乙方应进行及时有效的响应，并将整改结果报告甲方。6.1.20乙方及其承包商定期对职员进行安全知识培训如：岗位操作培训、消防培训、急救培训、应急知识培训、安全培训等，并提供相关培训教员、教材、影像资料、规程规范、场地（包括培训教室）等设备设施。6.1.21乙方应建立现场保卫制度，并确保其有效实施；6.1.22乙方应配置必要的安全防护装置、安全警示标志等。乙方及其承包商生产用的设备设施、维修电动工具等要符合国家安全标准，并定期进行校验。6.1.23乙方应制定各项应急预案，配备足够的应急资源，并同时保证与甲方现场的应急资源保持畅通，并定期进行演练。6.1.24乙方负责人应按时参加甲方与生产相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全生产情况及安全工作安排，落实会议要求。6.1.25乙方应配合甲方对职业健康安全、环境治理体系的认证评审工作。工程质量治理措施6.2.1乙方负责其服务范围内自场地移交到工程移交为止的全面质量治理，质保期内乙方对全面质量治理予以配合。6.2.2乙方应在本合同项下参考GB/T19001-2008标准建立质量治理体系并认真实施。编制质量治理体系运作的标准及程序，报甲方审核认可。6.2.3乙方在履行义务过程中应当严格执行下列质量标准，不得任意更改或降低标准：（1）设计任务书及施工图纸中明确的技术规范及设备供应商提供的图纸、资料中的标准和技术规范。（2）相关国家标准、验收规范。6.2.46.2.56.2.66.2.7关于设备和材料的产品质量和服务质量，乙方应建立相关6.2.8承包商所使用的主材（包括钢筋、水泥、沙石等）及装饰材料在通过乙方及监理审核后，必须经甲方审定后6.2.96.2.106.2.11乙方应对质量检验和试验打算中规定的操纵点、见证点和停工待检点进行检查并作好检查结果的记录，甲方有权查阅上述记录。6.2.12甲方有权提出重大的工程操纵点，此操纵点的验收须经甲方签字认可。6.2.13乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备覆盖条件前，乙方代表应到场进行现场检查验收，并作好检查结果的记录，甲方有权查阅上述记录。所有隐蔽工程施工过程中的上道工序未经验收合格，不得进行下一道工序的施工。6.2.14乙方应按国家有关法律及相关规定组织、参与或配合上级主管部门对质量事故的调查和处理。工程进度治理措施6.3.1乙方应依照甲方确定的项目一级进度打算见附件【一】，编制二级进度打算（包含设计、采购、土建、安装）。二级进度打算由乙方编制，经甲方审批后生效。6.3.2甲方有对乙方及承包商的各进度打算随时检查的权利6.3.3乙方应确保工程进度打算的实现。乙方应对承包商完成各自进度打算的情况进行检查，掌握项目实际进度状况，审核各方提交的进度报告，将进度打算和实际进度进行比较，并对各方之间实施进度打算的工作加以协调。当乙方可能一、二级进度打算将无法按时完成时，应及时告知甲方并提出相应的处理意见。假如实际进度与经甲方批准的进度打算的要求出现偏差，乙方督促承包商对出现的进度偏差提出改进措施，并加以审查和批准，以保持进度打算与当时有效的一、二级工程造价治理措施6.4.1乙方应依据国家的有关法律以及行业各类计价依据，按甲方制定的造价操纵目标，制定相应的造价治理实施细则，并负责项目建设时期的设计、采购、施工、调试和竣工结算等全过程的造价治理，确保工程造价操纵在批准概算之内。6.4.2乙方应依照批准的进度打算及现场实际工程进展，每月25日之前提交下月用款打算报甲方审批，甲方应在收到乙方提交的“月度用款打算”6.4.3（承包商向甲方开具发票）6.4.4（承包商向甲方开具发票）支付甲方承包商支付甲方承包商复审用款打算支付请求复审用款打算支付请求签签认乙方（建开）监理方乙方（建开）监理方监理方乙方（建开）监理方乙方（建开）6.4.5招投标治理措施6.5.1乙方负责托付合同签订后乙方代履合同招标的组织实施工作。6.5.3乙方的招标工作应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规及有关规定执行。6.5.4乙方应在招标文件中考虑设置招标操纵价，以幸免招标结果超出甲方批准概算。6.5.5乙方在招标采购结束后10个工作日内负责将以下招标采购结果排序组卷报甲方备案。招标文件；开标文件；投标文件；评标报告；合同文本；其他采购过程必要文件。合同治理措施6.6.1乙方负责组织代履合同从招标采购到合同文本的审核及签订工作，并报甲方签字盖章。6.6.2合同履行在代履合同签订以后，乙方应以该类合同项下甲方托付代理人的名义，全面、充分地履行该类合同项下的甲方应承担的责任和义务，并督促合同相对方严格履行其在合同项下的责任和义务，以确保甲方的正当权益。6.6.乙方在代为行使或履行上述第6.6.1款所述合同项下甲方的权利或义务过程中，如出现可能导致甲方的全然利益（包括初步设计、概算价格、工期、使用功能等）受到重大阻碍的情形或事件时，乙方应立即以提出解决方案并以书面形式报告甲方在合同执行过程中，甲方有权提出变更合同内容，如因此造成价格、工期发生变化，则由甲方负责。乙方有权利拒绝甲方提出的存在阻碍质量及安全的变更要求。工程文档资料治理措施6.7.1工程文档资料治理范围包括项目全过程的所有工程资料，含勘测设计方、供应商、承包商等工程参与方提交的6.7.2乙方应设置工程技术资料治理部门，且配备正式在编文档治理人员。文档人员的撤换要通过甲方批准。必要时，甲方对乙方文档人员进行专项培训，一般情况下同样的培训内容仅培训一次。6.7.3乙方应建立完善的文档治理程序，并严格按照程序规定做好工程资料的接收、保管及归档。乙方还应配备相应的设施和库房，妥善保管工程资料，防止工程资料丢失、损坏等，并按照国家有关保密规定，建立有效的制度，防止泄密，确保工程资料的齐全、正确、完整。（此处考虑增加对资料丢失、损坏、泄密的罚则）6.7.4乙方应负责协调勘测设计方、供应商、承包商的工程资料接口，依照工程进度实际需要向勘测设计方、供应商及承包商催交资料。6.7.5所有由乙方编制、提供的用于履行本合同项下义务的工程资料为甲方的财产。甲方在项目建设期内有权随时对乙方保管的工程资料进行查（借）阅。对涉及到乙方专利、版权等知识产权的资料，甲方应征得乙方事先同意才能用于其他工程。6.7.6乙方应按照《DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》和本合同附件[六]规定的范围向甲方提交、移交文档资料。所有交付给甲方的文件必须是当时最新的版本，并随附一份传递单，甲方在接收文件的同时应在该递送单上签收并提交给乙方作为收据。甲方假如在收到文件后发觉短缺或损坏，应立即通知乙方，乙方应及时补足短缺的文件或替换损坏的文件。6.7.7甲方可对乙方的工程文档治理体系进行监督，在监督中发觉的问题和不足通过双方确认后，乙方应积极配合整改。6.7.8乙方最终移交的文档资料需移交一套纸质版原件及一套与之对应的电子文件，并确保纸质文件与电子文件的一致性。竣工资料同时移交一套光盘。6.7.9乙方负责竣工资料编制的组织工作，按照国家对工程档案及竣工资料质量和数量的要求，在整个工程竣工后45天内向甲方移交本合同范围内完整的竣工价款支付与结算奖励本托付治理项目的价格以FCGNP批准的本项目初步设计概算金额为上限，具体的金额双方将在后续合同中明确。AAAA因加强治理而使工程造价低于本项目初步设计概算的，结余的资金的30%作为作为AAAA的工程治理奖金，在本项目工程竣工验收后一次支付。如依据第三条引起托付治理工作范围的调整，相应的费用调整由双方协商解决。7.1合同价款本合同所指合同价款为工程建设治理费，包括差不多服务费和招标费两部分。差不多服务费用于乙方为履行本合同发生的费用，包括相关人职员资、福利费、办公费、差旅费、固定资产购置费、临建费、工具用具使用费以及开展工程建设协调治理所必须发生的全部治理费用（包括利润）。不含招标费用。除甲方另行增加其他托付项目外，工程建设治理费在本合同有效期内固定不变。本合同的差不多服务费为人民币【】万元（大写：人民币万元）。招标费：按人民币【】万元（大写：人民币万元）计列。合同价款共计人民币【】万元（大写：人民币万元）。7.2工程建设治理费的支付本合同工程建设治理费预付款制度。本合同签订后，乙方组织机构确定、人员到岗后，甲方向乙方支付人民币200万元首付款。其余按工程打算节点进度分时期拨付，具体支付方案按照附件二进行。质量保证金为合同价的5%，整体工程质保期满并签发最终验收证书后支付。乙方提出付款申请时应向甲方提交以下支付凭证：经乙方签字盖章的支付申请函；国家税法规定的税务发票；表明乙方已完成该时期工作的全部支持性文件；甲方要求提供的其他资料甲方在收到上述材料审核确认后10个工作日内予以支付，甲方的每次支付应扣除按照合同对乙方进行的处罚金额、或者应由乙方支付而临时由甲方代付的费用及其他应扣除的费用。乙方应将上述支付凭证寄至（或送达）如下地址：单位： 广西防城港核电有限公司地址： 广西防城港市港口区渔万路39号建行大厦20楼联系人： 吕迎春电话：编： 5380015.3奖励为充分调动和发挥乙方作为治理方的工作积极性，提高治理工作质量，保证工程建设的各项工作满足合同规定的要求，甲方设置额外奖励资金人民币80万元。假如由于乙方履行本合同适当，达到并超过了本合同中第五条规定的对项目建设的安全、质量、进度、造价四个方面的操纵目标中的任一项或多项，甲方将按照四个方面权重各占25%对乙方实施奖励。该奖励资金在办理竣工结算时一次性支付。如乙方未到以上四个方面操纵目标的中的一项或多项，视为乙方违约，乙方无权获得该项对应的奖励，并承担该一项或多项违约给甲方造成的损失。（增加安全责任书作为附件）各方的责任与义务FCGNP甲方的责任与义务负责提供托付项目范围内的设计任务书；负责项目建设资金的筹措，按进度打算提供项目资金保障按时支付工程价款；提供项目建设用地、用海；协助乙方处理与项目有关的周边关系协调工作；协助AAAA乙方办理相关报批、报建手续。；参与组织工程总体和单体移交验收。；有权对乙方的工程治理及承包商工作的全过程进行监督和检查；有权在项目施工过程中出现严峻质量、安全、环境事故或隐患的情况下发出停工整改通知；有对设计使用功能和工艺设计要求的认定及变更权。AAAA乙方的责任与义务按照国家法律法规、本合同要求，组织实施并完成工程的设计、施工、调试、试运行和移交验收等工程治理工作，实现工程建设的安全、质量、进度、投资、技术与环境等的操纵目标，并承担合同责任，使建成的项目符合国家相关法规及各项技术指标要求；按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他相关法律法规和规定，对项目的勘察、设计、施工、要紧设备材料采购进行招标；按照法律法规及地点相关部门的要求办理本项目的工程报建、备案、建设手续，同意地点主管部门的监督检查，协助甲方办理产权登记手续，并确保甲方取得相关产权证书；负责处理所治理范围内的周边关系及地点关系（含政府部门）协调工作；负责与工程公司的设计接口及现场协调与接口治理，并遵守整个工程现场治理的相关规定，施工现场的标志牌、旗帜、服装、安全帽，广告牌等应符合现场相关治理程序规定；同意甲方的监督和检查，甲方的监督和检查不减免乙方的任何责任；按照国家会计制度和甲方的的相关规定实施托付治理范围内的会计核算和财务治理工作，乙方的会计核算和财务治理工作应能满足甲方工程竣工决算和财务治理的需要。乙方对所受托范围内的会计核算资料的真实性、合法性、完整性负责；负责本项目竣工移交之前的资产治理工作，建立完善的资产治理体系，移交的竣工资料应满足甲方对项目总投资的核算需要，确保竣工验收时资产移交清单的价值与本合同的最终结算金额一致。按照《重大建设项目档案验收方法》和DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求要求与档案整理规范》的要求进行工程文件的归档和治理，确保满足国家档案验收要求，并协助甲方进行档案移交后的国家验收工作；负责本项目的职业健康、安全、环境治理、现场消防、保卫等治理工作；负责实施第三条工作范围所述的全面工程治理工作。按照本协议规定开展相关工作，及时向AAAA呈报工作实施过程中出现的问题及解决建议。AAAA负责协调和治理下游承包商的工作并对本合同协议、设计文件的工作内容向FCGNP甲方负责；。积极采取措施保证工程（场外生活临建除外）建设质量、进度、安全等满足本协议规定的相关要求。建立完善的项目治理程序和质量操纵等体系程序。。按AAAA要求提交月度工作打算，项目进展报告。提供满足现场所需的人力和物力。派驻现场的专门岗位工作人员应持有国家法规规定的相应资格证明，AAAA有权随时检查。自行安排和雇用劳力（本地的或外地的）并负责其交通、食宿和工资。负责取得依照工程需要雇用工人的许可。AAAA（含分包商）施工现场的标志牌、旗帜、服装、安全帽，广告牌等应符合AAAA现场相关治理程序规定。违约责任9.1除本协议另有规定外。在协议执行期间，若一方违约给另一方造成损失的，应由责任方赔偿另一方的损失。甲方、乙方及第三方共同签订的合同，如非甲方缘故造成第三方或其它权利方向甲方提出索赔造成甲方损失，甲方可向乙方追偿。9.2如因乙方及承包商的缘故造成国家主管部门对甲方进行行政处罚的，乙方应负责赔偿甲方的该部分损失。9.3合同其他部分另有规定外，任何一方未能按本合同要求履行其义务，造成另一方损失的，均应向对方承担违约赔偿责任。9.4逾期完工违约金假如任何一个单项工程，由于乙方或乙方治理的承包商的缘故，在相应的打算完工日之后完工，则乙方应就每推迟的一个日历日，按治理费的千分之一向甲方支付违约金，甲方可在应支付的治理费中予以扣除；如由于非乙方缘故造成逾期完工（如甲方、国家政策、集团决定等缘故造成该工程逾期完工），使乙方整体治理服务时刻延长，甲方应按延长的时刻向乙方另行支付相应的治理服务费。9.5如因乙方提供本合同项下的服务违反本合同的规定，由于乙方或乙方治理的承包商的缘故，未能实现对项目建设的安全、质量的有效操纵，从而给甲方造成损失的，则乙方承担全部责任。9.6甲方在本合同7.2条所述的工程建设治理费应付款项到期后10个工作日内仍未支付给乙方的，超过10个工作日的甲方应按照中国人民银行三个月银行贷款利息的2倍予乙方相应补偿。合同协议暂停、终止在合同协议执行期间，如出现下述情形时，FCGNP甲方有权书面通知AAAA乙方终止本协议合同全部或部分工作。AAAA乙方收到书面通知时，应立即终止与书面通知有关的工程，并按要求完成实际交接。由于国家政策变化、行政命令及等不可抗力缘故导致工程停建或缓建等缘故；FCGNP甲方在合同协议执行期间出现企业破产、资产重组、产权转让及其他重大变化而无法接着履行合同协议；AAAA乙方在协议执行期间出现严峻的质量、安全事故或者隐患，协议接着执行将会对甲方造成重大损失或不良阻碍。AAAA乙方在接到合同协议终止通知后7日内移交已完工工程和已购材料、设备，并按AAAA要求将自有机械设备、材料和人员撤出施工现场，并促使和协助分包商同样撤走属于他们的全部施工机械。将治理权移交甲方。AAAA甲方行使合同协议终止权利后，合同协议双方对本合同协议已完工作的价款价格进行结算，双方在对已完成的前期工作价款价格进行协商并取得一致后，依照结算价款价格与本协议价款已支付部分的差额进行补偿或退还。税费AAAA乙方及其治理的承包商/AAAAC（含分包商）应当遵守国家有关税收、税费的法律、法规，负责支付与本工程有关的一切税收和税费。并按本合同规定向FCGNP提供由国家税务机关出具的税务发票。AAAA乙方/及其治理的承包商AAAAC应对未按时支付或申报税费引起的后果承担责任。乙方应要求承包商依法向甲方开具正规的发票。保险12.1甲方的保险甲方将依照本合同的规定及项目建设的需要向中国境内的保险公司(“保险公司”)购买相应的建筑和安装工程一切险、第三方责任险及厂外运输险，并与保险公司签订保险合同，甲方将在保险合同生效后向保险公司发出乙方代为执行通知书（见附件三）。当发生上述的保险合同项下的保险事故时，乙方应依照保险合同的要求采取一切可能的措施爱护现场并尽快将事故情况告知保险公司和甲方，乙方负责依照甲方签订的保险协议，办理受托范围内的索赔事项，关于保险公司提出的风险治理建议进行落实。12.2承包商的保险乙方应按相关合同的规定，要求各个工程建设参与方在为项目提供设备、材料或服务期间依照法律及相应合同的规定购买应由其自行购买的保险，并促使其向乙方提交其已购买相应保险的证明文件(“保险证明文件”)。当保险证明文件项下的保险事故发生时，乙方应依照保险证明文件的要求促使投保的勘测设计方、监理方、供应商或承包商采取一切可能的措施爱护现场，并要求其及时办理索赔及其他手续。12.3人员保险除非本合同另有规定，甲方和乙方应各自承担其为履行本合同而雇佣的全部人员的工伤事故责任。必要时，双方可自费为上述人员购买人身意外损害保险，同时乙方还应尽力促使承包商给其为项目建设而配备的人员购买人身意外损害保险。争议的解决本协议在履行过程中发生的争议，双方可通过协商解决。如双方无法协商解决，争议应提交南宁中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁程序必须以中文进行。仲裁裁决将是最终终局的，对双方具有约束力，双方应遵照执行。除仲裁机构另有裁决外，仲裁费用必须由败诉方承担。仲裁或等待仲裁期间，协议双方须接着履行协议无争议部分执行协议，但提交仲裁的合同争议事项除外。商业道德协议各方及其代理和分包商无权代表FCGNP/AAAA采取任何行动，同时不应做任何违法、违规的情况。所有财务报表、报告、帐单和提交的其他文件应如实反映与FCGNP/AAAA间的一切活动及业务往来情况。协议各方当事人应严格遵守双方签订的《廉政协议》《保廉协议》（见附件5），不得以贿赂或者变相贿赂谋取不当利益，或损害对方利益，因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。知识产权与保密双方均应忠实履行保密义务，在事先未获得对方许可的情况下，不论以何种缘故均不得将本合同项下相互提供的各类技术资料与文件泄露给任何第三方。协议合同生效、失效合同协议将在下列所有条件均满足时生效，合同生效日期由FCGNP书面确认：FCGNP收到AAAA按规定的格式递交的法人托付书、银行担保的履约保函（格式见附件一）；本合同经协议经FCGNP甲方和AAAA乙方双方法人代表或其授权人签字并加盖单位公章（格式见附件二）。本协议发生以下情形之一时，将自动失去效力：在合同签订并生效后，协议中甲乙双方的权利和义务自动转移至合同，如协议与本合同不一致的，以合同为准。协议双方完成约定的全部责任和义务，结算并付清全部协议款项及债务；FCGNP按协议约定终止协议，清算并付清协议终止前已完工工程款项及债务。其它事项本合同协议适用法律为中华人民共和国法律。本合同协议其它未尽事宜参照核电行业惯例由双方友好协商解决，并签订补充协议。若在合同正式签订前，本协议不能满足现场实际需要，双方应协商另行签订补充协议。本协议合同一式肆份，正本贰份，副本贰份，AAAA甲方一正一副，AAAA乙方一正一副，具有同等法律效力。（以下无正文）

FCGNP甲方：广西防城港核电有限公司法定代表人：胡文泉授权人签字：单位公章：联系电话：通讯地址：广西防城港市港口区渔万路建行大厦22楼邮政编码：538001AAAA乙方：广西建设开发公司法定代表人：娄鲁鲁授权人签字：单位公章：联系电话：通讯地址：广西南宁市仙葫大道西182-1号邮政编码：

附件一：一级进度打算一级进度打算待甲方确定后作为本附件内容。序号机组关键活动打算日期备注11+23栋宿舍楼交付使用2013.13.3121＋2食堂交付使用2013.13.3131＋2生活污水处理站及排污系统投用2013.13.3141+2安保大楼交付使用2013.13.3151＋2消防站交付使用2013.13.3161＋25栋宿舍楼交付使用2013.35.3171+2公关中心交付使用2013.35.3181+2医疗中心交付使用2013.35.3191+2武警营房交付使用2013.35.31待定附件一担保书（格式）致:广西防城港核电有限公司鉴于本银行的客户(乙方名称，法定地址，以下简称乙方)，和贵方于(签约日期)签订编号为合同(合同名称)，承担实施(工程名称)。鉴于你方在上述合同中要求乙方向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为乙方履行本合同的保证金。本银行(担保人名称，法定地址)，同意为乙方出具此项保函。本银行（银行）在此不可撤销、无条件地向贵公司提供金额为人民币（大写）（RMB（小写）元）（相当于合同价的10%）的履约担保。即保证和同意，经贵公司独自推断，认为乙方未能履行合同规定的任何条件、责任和义务，经贵公司发出书面要求，毋需提供证明文件或讲明，也不管乙方是否反对，也毋需等待对乙方资产进行清算之后的情况下，本银行将立即向贵公司支付所要求的金额，但其总额不能超过上述担保总金额。本银行情愿无条件地放弃中华人民共和国担保法中第17条和第20条所拥有的权力。本银行进一步同意你方和乙方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函的任何付款应不包括、亦不应扣除因任何缘故和由任何机构所征收的任何税、费等。本保函自签发之日起生效，至签发竣工证书之日起的三个月后，或在贵公司要求本银行依照本保函支付所有要求的金额后自动失效。本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。担保银行名称： 授权人签字：担保银行地址：银行盖章：日期：

附件二法人托付书（格式）

法人托付授权书致:广西防城港核电有限公司（企业组织机构证编号：），为中华人民共和国合法企业（注册地址：）。法人代表授权(全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的广西防城港核电项目厂外辅助及办公生活区托付治理框合同（编号：）谈判、签约等具体工作，并签署全部与此项目有关的文件、协议及协议。该被授权人代表我公司所签署的一切文件以及在授权范围内的所有行为，我公司均予以确认并承担相关行政及法律责任。在我公司出具撤销授权的书面通知往常，本授权书一直有效。在本授权书有效期内由被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人:(签名)授权人:(签名)身份证编号：身份证编号：职务:职务:日期:(单位公章)

附件三二：安全要求支付里程碑支付操纵点支付比例（%）支付操纵里程碑事件支付证明文件备注ZF00120项目部人员到位组织机构报审文件ZF00215宿舍楼基础开工工程报告ZF00315宿舍楼主体开工工程报告ZF00415宿舍楼主体完工工程报告ZF00515宿舍楼装修开工工程报告ZF00615全部工程竣工并验收合格竣工报告ZF0075质保期结算最终验收证书

乙方应当认真贯彻执行国家和地点有关安全生产的政策、法律、法规、标准和技术规范，建立健全安全治理组织、安全治理制度，强化安全意识，加强作业风险操纵、落实事故预防措施，完善项目安全治理，实现安全生产目标。乙方应当遵守有关环境爱护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程、安全检查制度、安全投入与保证、安全奖惩等安全治理制度，保证安全生产条件所需资金的投入。乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并依照工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。乙方应当设立安全生产治理机构，配备专职安全生产治理人员。专职安全生产治理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发觉安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产治理机构报告，对现场安全隐患及时处理；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。乙方应配备足够具有资质的专职安全生产治理人员，当专职安全生产治理人员人数量不够、不称职时，甲方有权要求增加、撤换专职安全生产治理人员。乙方专职安全治理人员在工作时刻要求全天在岗。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全治理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。从业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当同意安全生产教育培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施。培训考核不合格的人员，不得上岗作业，所有教育培训情况应记入个人档案。乙方在采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。特种作业人员必须取得《职业资格证书》和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。乙方应落实安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细讲明，并由双方签字确认，指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。乙方应为本单位从业人员提供必要的合格的劳动爱护用品（如手套、工作服、防滑鞋等）和劳动防护用品，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。同意甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力、资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍，关于严峻违反国家法律、法规及行业标准，严峻危害作业人员人身安全的行为甲方有权下达“停工令”，要求立即停止作业。情节特不恶劣的，甲方有权要求乙方撤离施工现场、驱逐严峻违规人员。依照“谁施工、谁负责”、“谁用工，谁负责”的原则，乙方应负责其施工管辖区内的消防、治安保卫、车辆治理等工作。对本单位施工、操作人员所发生的造成伤亡、火警、火灾、机械等事故、生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任。乙方必须保证提交甲方的建筑企业资质证书、安全资格证书、人员清单、人员资格证书、安全培训资料、安全治理制度、安全技术措施、机械设备台帐等相关资料真实、合法、准确、完整。乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用品、安全防护设施等的采购和更新、安全施工措施及整改措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。依照双方合同要求同意分包的，乙方应依法将建设项目的部分工程发包给具有相应资质的分包单位、分包合同中明确各自的安全生产方面的权利和义务；乙方应对分包单位进行安全治理、对分包单位的安全生产事故承担连带责任。乙方负责为本单位从业人员办理意外损害保险，支付保险费。

附件四三：致保险公司的执行通知致：【保险公司名称】鉴于：(1)我公司（即广西防城港核电有限公司）于__年__月__日与贵方签署了“__________项目______保险合同”；(2)我公司已与广西建设开发公司签订了《广西防城港核电有限公司厂外辅助及生活区托付治理服务合同》。在该合同中明确规定由广西建设开发公司代为执行本公司在“__________项目保险合同”项下的除保险费支付以外的相关权利和义务。因此：我公司特此通知贵方，广西建设开发公司将作为我公司的代理人执行“__________项目保险合同”项下的除保险费支付以外的全部权利和义务。贵方应接着履行在该合同项下的全部义务，并在收到本通知(一式三份)后7个工作日内，书面签字确认已收悉本通知，并将其中两份分不发送至我公司及广西建设开发公司。广西防城港核电有限公司授权代表：日期：致：广西防城港核电有限公司及广西建设开发公司：我们，【保险公司名称】，已接悉贵公司于【】年【】月【】日签发的执行通知，完全同意该执行安排，并无任何异议。【保险公司名称】授权代表：日期:质保要求.承包人应建立满足GB/T19001（ISO9001）-2008标准要求的质量治理体系。承包人应在通用质量治理体系的基础上结合合同规定的工作范围编制《项目质量手册》，对项目的质量治理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定。2．承包人应在工作开始前编制并实施一套满足要求的质量保证体系文件，包括《项目质量手册》、项目治理程序和工作程序，这些文件（及其修订本）应在合同签订后规定时刻内提交监理人及发包人审查认可。3．承包人应制定适用于合同的“适用文件清单”，并在合同签订后规定时刻内提交发包人审查备案。清单中应包括适用的法律法规、标准规范、程序规程、计算机软件及其有效版本，以及支持《项目质量手册》有效运行所必需的治理程序和工作程序。修订后的适用文件清单应及时提交发包人备案。4．承包人应制定可测量的项目质量目标，在项目组织机构不同层次分解，对质量目标的实现情况定期进行考核。5．承包人应明文规定项目组织机构和职责分工，明确从事阻碍质量工作的各岗位人员的资质要求要求（包括学历、经验和资格等）。发包人及监理人有权对从事阻碍质量工作的各岗位人员的资格进行审查，并要求更换不满足要求的人员。6.承包人应配备数量足够的资质符合要求的质保人员和各专业专职质量检查人员。QA负责对项目部进行体系治理和质保监督。7．承包人应按发包人要求对合同双方接口、联络和协调做出安排。8.承包人制定和实施各项过程操纵文件，并形成和保存相关记录。不管发包人对这些文件和记录审查与否，承包人须对其有效性负全面责任。9．承包人应采取措施确保发包人采购文件中所有的适用要求能够准确传递给分包商。承包人应对与本合同执行有关的分包商进行评审，建立并及时更新与本合同执行有关的合格分包商清单，合格分供商清单应注明分包商资格评定状态，包括质量保证标准及供货范围。合格分供商清单和更新后的清单及承包人对其分包商的资格评价报告应提交监理人及发包人，证明其分包商的资质、技术能力及人员装备等相关支持文件也应提交监理人及发包人。假如发包人认为承包人所选分包商不合格，发包人有权要求承包人更换分包商。分包商的质量保证大纲/质量手册、程序清单应报发包人备案。必要时，发包人有权对承包人的分包商进行源地评审。10．发包人有权对承包人及其分包商的工作进行监查、监督和检查，承包人及其分包商应对发包人的监查、监督和检查活动给予积极配合并提供方便。发包人有权在承包人工作场所查阅和审查与本合同有关的所有文件和记录（包括人员资格档案）。假如发包人要求，承包人应提供上