电力施工合同简单版（六篇）

第2页共2页电力施工合同简单版发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)一、工程内容1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、新敷设ZR_____YJLV22_____8.7/_____KV_____120电95m，ZR_____YJLV22_____8.7/_____KV_____70电缆30m，新架设JKLYJ_____10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为_____KVA，配电房内新装SCB_____KVA干式变电器_____台，新装_____KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关_____台、避雷器_____组，_____D07_____2杆新装计量箱_____台、避雷器_____组;2.5、新立YB190_____15杆_____组，新设GJ_____70拉线_____组;2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167_____7)75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日电力施工合同简单版（二）发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：________________________________________；2、工程地点：________________________________________；3、工程范围：__________________；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：______________________________________。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表_____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同共____页发包人：_____承包人：住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：电话：_____电话：_____传真：_____传真：开户银行：_____开户银行：账号：_____账号：邮政编码：_____邮政编码：电力施工合同简单版（三）甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF_____91_____0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程性质：4、工程日期：开工日期：竣工日期：5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)二、施工范围及工程量1、安装VV224_____35mm电缆线_____米，φ100mm碳素波纹管_____米，电缆沟开挖回填。2、安装二块(20_____80A)三相四线电能表及其相关调试。3、电力部门所有增容报装手续的办理。4、征地协调。三、工程价款及付款方式：1、本工程总价款为元整。2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。四、甲方职责1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。3、根据国家现行规范组织工程验收。4、协助施工单位抓好安全文明生产。5、监督检查施工的安全质量情况。五、乙方职责1、组织施工作业人员按期进入施工现场。2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。23、施工现场必须做到安全、文明、卫生。4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。六、工程质量1、乙方在施工过程中执行如下标准：1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303_____88;2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300_____88《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69_____873)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301_____882、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。七、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。甲方：代表签字乙方：代表签字签订日期：____年____月____日电力施工合同简单版（四）(四)发包人：承包人：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：__________________________________________;2、工程地点：__________________________________________;3、工程范围：________________________;(详见施工图纸内容);4、承包方式：______________________________________。5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。二、合同工期及工期延误1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金，算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后____日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于____年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起____年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表_____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同共____页发包人：_____承包人：住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：电话：_____电话：_____传真：_____传真：开户银行：_____开户银行：账号：_____账号：编码：_____编码：电力施工合同简单版（五）发包人：_____承包人：_____鉴于发包人拟委托承包人承担_____工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第____条工程概况1.1工程名称：____________________________________。1.2工程地点：_____。1.3工程概况：_____第____条承包范围承包范围：_____第____条合同工期3.1开工日期：____年____月____日3.2竣工日期：____年____月____日第____条工程建设目标3.1质量目标：建筑工程：分项工程合格率为____%，分项目工程优良率≥____%，单位工程优良率为____%，观感得分率≥____%(国标____%);安装工程：分项及分部工程合格率为____%，单位工程优良率为____%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。3.2安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。3.3进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。3.4投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。3.5环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。第____条签约合同价签约合同价为人民币(大写)_____(¥_____)(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。第____条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：6.1双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;6.2合同协议书;6.3合同专用条款;6.4中标通知书;6.5合同通用条款;6.6合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);6.7招标文件和投标文件;6.8形成合同的其他文件。上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。第____条承包人承诺7.1按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。7.2工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。7.3工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。7.4工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。7.5遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。7.6严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。7.7严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28_____)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率____%，资料准确率____%，案卷合格率____%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。7.8积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。第____条发包人承诺保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。第____条词语含义本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。第____条合同生效合同生效条件见合同专用条款。第____条签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。第____条合同份数本合同正本一式2份，发包人执1份，承包人执1份;副本8份，发包人执4份，承包人执4份。发包人：(盖章)法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期：地址：_____邮编：_____联系人：_____电话：_____传真：_____开户银行：_____账号：_____税号：承包人：(盖章)法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期：____年____月地址：_____邮编：_____联系人：_____电话：_____传真：_____开户银行：_____账号：_____税号：电力施工合同简单版（六）甲方：乙方：为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权一、合同文件1.1、合同文件的组成1.1.1、本合同条款。1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。1.2合同文件使用的标准1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力二、工程项目概况2.1、工程名称：2.2、工程地点：2.3、工程性质：2.4、工程施工承包内容：本合同委托建设(改造)工期根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为三、委托建设(改造)管理合同价款根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托四、本合同双方职责及权益5.1、甲方5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额