2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升试卷B卷附答案

单选题（共200题）1、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A3、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C4、工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】B5、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位来按施工方案施工【答案】A6、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C7、“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.领导作用B.循证决策C.全员参与D.以顾客为关注焦点【答案】D8、关于对刑事诉讼价值的观点，以下哪一选项是正确的？A.公安司法机关严格遵守法律程序，能够体现刑事诉讼的秩序价值B.刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的工具价值的表现C.实体真实和正当程序是刑事诉讼的主要价值D.在价值分类上来看，公正价值是刑事诉讼价值中的核心，属于独立价值，而效益和秩序价值保障刑法实施，属于工具价值【答案】A9、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.项目跟踪评价B.项目实施效果评价C.项目影响评价D.项目管理人员评价E项目经济效益评价【答案】A10、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】D11、一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()A.增加B.不变C.减少D.二者无关系【答案】C12、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C13、下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.不合格零件的处置D.审查设备制造的工艺方案【答案】D14、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D15、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】C16、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C17、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B18、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】D19、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D20、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A21、监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B22、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B23、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()A.先进性、可操作性B.可行性、精确性C.先进性、经济性D.可行性、创新性【答案】B24、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。A.7B.14C.1D.28【答案】A26、施工过程中，检验批的验收应由()组织。A.项目技术负责人B.建设单位现场代表C.项目经理D.专业监理工工程师【答案】D27、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】B28、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D29、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】A30、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】C31、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A32、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D33、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》【答案】D34、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C35、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A36、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A37、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。A.建设单位现场代表B.项目技术负责人C.监理工程师D.项目经理【答案】C38、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C39、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】A40、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C41、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B42、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()A.有能力执行并保证工期和质量目标B.掌握了本工程的特点及难点C.采用了先进的技术方案D.全面分析了施工条件【答案】A43、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C44、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D45、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。A.一般B.严重C.重大D.特大【答案】C46、某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（）。A.0.857B.0.911C.0.924D.0.950【答案】C47、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()A.加权平均资本成本率B.投资的机会成本率C.贷款准备金率D.通货膨胀率【答案】C48、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C49、对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。A.建设单位B.项目监理机构C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】B50、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A51、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】B52、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D53、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D54、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C55、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A56、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B57、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】B58、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】A59、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）A.编制切实可靠的设计总进度计划B.落实设计工作技术经济责任制C.按照设计技术经济定额进行考核D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D60、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。A.15B.17C.25D.29【答案】D61、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.被动控制C.主动控制D.动态控制【答案】D62、对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。A.委托厂家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B63、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D64、根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。A.监理单位法定负责人B.监理范围技术负责人C.总监理工程师代表D.总监理工程师【答案】B65、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C66、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】B67、在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（）。A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零B.内部收益率小于基准收益率，净现值大于零C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零【答案】A68、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A69、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.实物法【答案】A70、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件B.划分施工段并确定流水施工方式C.确定施工顺序及各项资源配置D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】D71、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响【答案】A72、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D73、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A74、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】C75、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。A.10～20年B.15～30年C.30～40年D.30～50年【答案】A76、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”【答案】D77、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A78、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。A.设备及工器具购置费B.土地使用费C.铺底流动资金D.涨价预备费【答案】C79、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。A.269.41B.216.00C.254.32D.225.41【答案】A80、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A81、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B82、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。A.编制设计阶段工作计划B.编制施工总进度计划C.编制单位工程施工进度计划D.编制工程年.季.月实施计划【答案】A83、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D84、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，（）属于监控主体。A.设计单位B.施工单位C.工程监理单位D.勘察单位【答案】C85、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。A.法定代表人B.技术负责人C.专业负责人D.主管部门负责人【答案】B86、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A87、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D88、某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7800C.7940D.8300【答案】B89、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知【答案】D90、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A91、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】A92、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。A.600B.6600C.11500D.59900【答案】B93、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】A94、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C95、根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B96、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A97、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构【答案】D98、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利【答案】B99、“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.领导作用B.循证决策C.全员参与D.以顾客为关注焦点【答案】D100、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A101、（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B102、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A103、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。A.60B.165C.188D.340【答案】B104、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】B105、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下【答案】B106、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B107、某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁，对模板的起拱，当设计无具体要求时，模板起拱高度为6mm，则该起拱值：()A.一定是木模板要求的起拱值B.包括了设计起拱值和施工起拱值C.仅为设计起拱值D.仅为施工起拱值【答案】D108、关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】C109、在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。A.检验批B.隐蔽工程C.一般项目D.主控项目【答案】B110、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A111、关于见证取样工作的说法，正确的是（）。A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】B112、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】A113、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B114、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B115、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。A.5%B.8%C.10%D.12%【答案】C116、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D117、某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。A.4.80B.4.89C.5.28D.6.00【答案】C118、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A119、施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工组织设计B.监理规划C.总进度计划D.施工方案【答案】B120、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B121、当建设项目只有一个单项工程时，采用二级预算编制形式，由建设项目总预算和（）组成。A.分部工程预算B.单项工程综合预算C.单位工程预算D.综合预算表【答案】C122、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A123、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D124、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C125、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是()的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C126、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A127、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C128、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.3日B.5日C.15日D.30日【答案】C129、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B130、某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】A131、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C132、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C133、钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】D134、土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()A.其他直接费定额B.直接工程费定额C.间接费定额D.现场经费定额【答案】B135、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A136、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程【答案】A137、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C138、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B139、由于发包人责任造成承包人自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A.台班单价B.台班折旧费C.台班租赁费D.折算租金【答案】B140、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B141、（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D142、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B143、根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B144、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A145、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A146、设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A147、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B148、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A149、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B150、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D151、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B152、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。A.定期观测和必要的判断B.分析和必要的论证C.检查验收和必要的鉴定D.征询设计单位意见【答案】C153、由业主提供的材料数量及相应的价格，应填入()中。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其它项目清单D.零量工作项目表【答案】C154、当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（）。A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分C.工程项目的总成本是否最低D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求【答案】D155、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D156、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）A.积极参与事故调查B.要求施丁单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助客观提供相应证据【答案】D157、下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】D158、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D159、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67【答案】C160、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】A161、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C162、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D163、在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。A.项目总工期允许拖延B.项目计算工期小于计划工期C.偏差发生在非关键线路D.总时差不等于零【答案】A164、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B165、进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表A.(1)(2)(3)(4)B.(2)(3)(4)(5)C.(3)(4)(5)(6)D.(1)(2)(5)(6)【答案】B166、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】A167、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C168、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（）提出。A.施工单位B.原设计单位C.监理机构D.建设单位【答案】B169、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B170、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C171、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C172、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A173、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。A.拉条灰B.拉毛灰C.洒毛灰D.纸筋石灰【答案】D174、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】A175、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成()后，予以审核签认。A.技术论证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告【答案】B176、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C177、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A178、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B179、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。A.及时得到工程预付款B.使监理工程师及时下达开工令C.听取监理工程师的建设性意见D.编制施工进度控制工作细则【答案】C180、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。A.39B.29C.26D.14【答案】C181、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C182、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用【答案】A183、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A.11100B.10600C.9000D.8000【答案】D184、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.工资水平上涨C.遇雨季导致工期延长D.工程范围发生变更【答案】D185、（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B186、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A187、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C188、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A189、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D190、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【答案】C191、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A192、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C193、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A194、在建设工程管理中，（）是建设工程管理的主导者和责任人。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B195、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A196、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A197、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位【答案】B198、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B199、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C200、我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()A.直接工程费B.企业管理费C.利润D.税金【答案】D多选题（共100题）1、（2022年真题）卓越绩效模式中，在关注组织如何做正确的事时，需要强调的组成要素有（）。A.领导作用B.战略C.资源D.过程管理E.以顾客和市场为中心【答案】AB2、施工阶段监理工程师投资控制的经济措施包括()。A.落实投资控制人员的职能分工B.进行工程计量C.确定工程变更价款D.审核竣工结算E.编制资金使用计划【答案】BCD3、某项目基准收益率为8%，计算期内现金流量如下表（单位：万元）。＜br>A.项目自建设期初开始的静态投资回收期为4年B.项目财务净现值大于零C.项目偿债备付率为1.8D.项目内部收益率小于基准收益率E.项目第2年初的净现金流量为-800万元【答案】AB4、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有（）。A.设计计算允许误差B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数小，但在允许范围内D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.生产工人未遵守操作规程【答案】BD5、下列选项中属于BIM5D管理软件的是()。A.RIBiTWOB.Vico办公室套装C.SolibriD.NavisworksE.Tekla【答案】AB6、旁站监理人员的主要职责包括（）。A.做好旁站记录，保存旁站原始资料B.检查施工机械、建筑材料准备情况C.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况D.现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案情况E.查验施工单位的施工测量定位放线情况【答案】ABCD7、钢筋进场检验的物理及力学性能检验包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.焊接性能D.弯曲性能E.重量偏差检验【答案】ABD8、在施工准备阶段，现场监理机构内部需要做好的质量监控的基础工作有()A.完善监理规划B.配备监理人员及明确工作分工C.配备必要的检测工器具D.及时完成监理实施细则的编制E.熟悉有关的检测方法和规程【答案】BCD9、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控，施工质量记录资料包括()A.施工现场质量管理检查记录资料B.各种工程合同文件C.工程材料质量证明资料D.施工单位质量自检资料E.各种设计文件【答案】ACD10、项目监理机构在相关服务阶段投资控制的主要工作有（）。A.PPP项目物有所值与财政承受能力论证B.处理费用索赔C.审核设计单位提交的设计费用支付申请表D.投资估算编制E.对完成工程量进行偏差分析【答案】ACD11、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD12、下列有关赢得值法的描述，正确的有（）。A.BCWS等于计划工作量乘以实际单价B.ACWP等于已完工作量乘以实际单价C.CV等于BCWP减去ACWPD.CV为负值时，意味着项目节支E.SV为正值时，意味着进度提前【答案】BC13、在工程质量事故处理的依据中，与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据A.质量事故的实况资料B.与工程相关的各类合同文件C.相关的建设法规D.有关的设计文件和施工资料E.相关的技术规范、技术标准【答案】ABD14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，隐蔽工程的质量验收可以按（）进行验收。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】ABC15、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有()A.施工承包合同是否允许分包B.分包的范围和工程部位是否可进行分包C.分包合同的支付方式是否合理D.分包单位的现场组织机构是否合理E.分包单位是否有能力完成分包工程【答案】AB16、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限E.性能指标【答案】B17、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题有（）。A.工作面交接和阶段成品保护责任问题B.场地与公用设施利用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水.断电.断路.开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障.外协调配合问题E.改善工作条件【答案】ABCD18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.所含的分项工程价款核算准确B.质量控制资料完整C.所含的分项工程的质量均应验收合格D.观感质量验收应符合要求E.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定【答案】BCD19、项目监理机构在审查建筑地基基础工程土方开挖的施工方案时，应注意的质量安全方面的要点有（）。A.基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方B.挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施C.开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层D.基坑开挖过程中，安全保护措施资金的落实情况E.严禁超挖【答案】ABC20、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD21、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直接采购的，由项目监理机构编制设备采购方案E.设备采购方案最终应获得监理单位的批准【答案】ABC22、（2019年真题）在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理单位总进度计划的编制依据有（）。A.施工单位的施工总进度计划B.工程项目建设总进度计划C.设计单位的设计总进度计划D.工程项目可行性研究报告E.工程项目前期工作计划【答案】BD23、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC24、（2017年真题）项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。A.编制工程项目总进度计划B.编制监理进度计划C.审查设计进度计划D.审查施工进度计划E.确定工期总目标【答案】BCD25、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.不明的水文气象条件C.施工安全措施不当D.不能及时提供施工场地条件E.临时停水、停电、断路【答案】AD26、下列属于分包单位资格审核应包括的基本内容的有（）A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员资格E.自有设备维修状况【答案】ABCD27、（2022年真题）关于施工组织设计报审的说法，正确的有（）。A.施工单位的技术负责人应审查并签认B.总监理工程师应及时组织各专业监理工程师审查C.专业监理工程师应签署意见D.总监理工程师签署意见后应报建设单位审批E.总监理工程师签署意见之前应征求监理单位技术负责人意见【答案】ABC28、下列各类参数中，属于流水施工参数的有（）。A.工艺参数B.定额参数C.空间参数D.时间参数E.机械参数【答案】ACD29、在工程施工质量控制活动中，监理通知单可以由（）签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人E.监理员【答案】AB30、监理工程师对施工过程的质量控制是指对()的控制。A.实际投入的生产要素质量B.作业技术活动实施状态C.作业技术活动实施结果D.竣工验收E.最终产品的质量【答案】ABC31、（2017年真题）项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD32、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有()A.工程监理单位属质量自控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】BCD33、建设工程平行施工的特点包括()。A.施工现场的组织、管理比较复杂B.各专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.单位时间投入的资源量较为均衡E.有利于提高劳动生产率和工程质量【答案】AC34、在工程质量管理制度中，政府监督管理的职能包括（）。A.建立和完善工程质量管理法规B.建立和落实工程质量责任制C.建设活动主体资格的管理D.工程承发包管理E.建筑企业质量体系认证【答案】ABCD35、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】CD36、在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括()A.政府质量监督管理体系B.工法与施工工艺标准C.施工操作规程D.企业管理工作标准E.现场检测方法标准【答案】BCD37、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD38、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC39、在建设单位的计划系统中，不属于工程项目年度计划的有（）。A.年度建设资金平衡表B.工程项目进度平衡表C.年度设备平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表E.设计作业进度计划表【答案】B40、处理工程质量事故的各种依据中，与特定工程项目密切相关、具有特定性质的依据有()A.质量事故的实况资料B.建设法规C.有关的工程承包合同文件D.有关的材料设备采购合同文件E.有关的技术文件、档案【答案】ACD41、工程网络计划资源优化的目的为()。A.使该工程的资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布【答案】AD42、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.焊点不合格数C.标高D.裂缝条数E.强度【答案】BD43、下列选项中不属于影响建设工程进度的施工技术因素的是（）。A.施工工艺错误B.不合理施工方案C.施工设备不配套D.节假日交通、市容整顿的限制E.不可靠技术的应用【答案】CD44、根据施工质量检查的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有()A.现场质量管理制度B.主要专业工种操作上岗证书C.施工技术标准D.地质勘察资料E.工程承包合同【答案】ABCD45、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。A.开挖深度5m的深基坑工程B.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程C.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程D.施工高度30m的建筑幕墙安装工程E.提升高度150m的附着式升降平台工程【答案】AB46、（2020年真题）下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有（）。A.回弹法B.轴压法C.扁顶法D.吊坠法E.剪切法【答案】BC47、PC构件见证检验包括（）。A.混凝土强度试块取样检验B.钢筋取样检验C.钢筋套筒取样检验D.拉结件取样检验E.搅拌用水取样检验【答案】ABCD48、项目监理机构对进场用于工程的钢材应查验的质量证明文件有（）。A.使用说明B.产品出厂合格证C.出厂检验报告D.进场复验报告E.生产许可证【答案】BCD49、监理工作中的主要手段有()。A.旁站B.巡视C.监理指令D.抽样检验E.平行检验和见证取样【答案】ABC50、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有()。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC51、在工程勘察质量管理中，工程勘察成果的审核与评定包括（）。A.程序性审查B.过程性审查C.技术性审查D.措施性审查E.经济性审查【答案】AC52、监理单位所编制的建设工程施工进度控制工作细则的内容包括()。A.工程进度款支付条件及方式B.进度控制工作流程C.进度控制的方法和措施D.进度控制目标实现的风险分析E.施工绩效考核评价标准【答案】BCD53、工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有（）。A.施工单位施工质量保证措施欠缺B.施工单位拒绝项目监理机构管理C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工单位采用不适当的施工工艺E.施工单位违反工程建设强制性标准【答案】BC54、分包单位资格报审表应经项目经理签字确认，下列属于该报审表附件的有（）。A.分包单位资质材料B.分包单位业绩材料C.分包单位专职管理人员资格证书D.施工单位对分包单位的管理制度E.工程质量检查验收制度【答案】ABCD55、下列选项中，属于工程质量事故处理依据的有（）。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的经济文件和报表D.有关的技术文件和档案E.相关的建设法规【答案】ABD56、建筑安装工程费中的文明施工费包括（）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC57、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.—般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】ABCD58、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC59、监理工程师审查承包单位施工进度计划的内容包括（）。A.施工总进度计划中的项目是否有遗漏B.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定C.施工单位资源供应所采购的成本是否合理D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求E.专业分工与计划衔接是否明确合理【答案】ABD60、（2021年真题）下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用B.进口设备检验鉴定费